22RS0016-01-2024-000008-66

№ 2- 66/2024

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с. Волчиха 09 февраля 2024 года

Волчихинский районный суд Алтайского края в составе

председательствующего судьи Присяжных Ж.М.

при секретаре Клипа В.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 ФИО6 к ПАО «Россети Сибирь»- «Алтайэнерго» о защите прав потребителей

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с исковым заявлением к ПАО «Россети Сибирь» об обязании выполнить мероприятия по технологическому присоединению, взыскании неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий, штрафа, компенсации морального вреда.

Заявленные исковые требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

В соответствии с предметом договора, сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом определенных договором характеристик.

Технологические присоединение необходимо для энергосбережения объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Декоратор» участок №, кадастровый номер земельного участка 22:63:030219:3221.

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора. 

В соответствии с п.6 договора, срок выполнения мероприятия по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Таким образом, ответчик обязан был осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. 

Истцом полностью выполнены обязательства, возложенные на неё договором, в том числе по оплате за технологическое присоединение, однако ответчик по настоящее время работы не выполнил. 

ФИО1 обращалась к ответчику в досудебном порядке с требованием по выполнению обязательств в кратчайшие сроки, на что ответчик сообщил, что у него отсутствует возможность в 2023 году выполнить мероприятия, предусмотренные договором, в связи с дефицитом источника финансирования.

Компенсацию морального вреда истец оценивает в размере 200 000 руб., поскольку ответчик в срок не исполнил обязательства по договору, вследствие чего истец не имеет возможности пользоваться электроэнергией из-за чего в пользовании объектом (дачным домом) возникают неудобства, а также же истец вынуждена застрачивать время и средства для восстановления нарушенного права. 

В п. 20 договора стороны предусмотрели неустойку, равную 5 % от размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки за нарушение срока осуществления мероприятий. 

Поскольку работы должны быть осуществлены не позднее ДД.ММ.ГГГГ, то истец полагает, что неустойка должна быть начислена с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения суда, со ссылкой на п. 16 Правил технологического присоединения и составляет 562,87 руб. 

Ссылаясь на положения ст. ст. 308.3, 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец просила обязать ответчика выполнить мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств ФИО1, указанных в технических условиях №8000500168 сроком 1 день после вступления решения суда в законную силу ; Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение срока осуществления мероприятий в размере 562,87 руб. ; штраф в размере 50% от присужденной суммы, компенсацию морального вреда в размере 200 000 руб, а также государственную пошлину в размере 300 руб. 

В судебном заседании ФИО1 исковые требования поддержала в полном объеме, по основаниям, изложенным в иске, так же суду дополнительно пояснила, что на данном земельном участке находится жилой дом, свет имеется, но очень слабый, электрокотел подключить нельзя, газа для отопления не имеется, договор заключен 2 года назад, а результата так и нет, вот и обратилась в суд, просит установить разумный срок для исполнения решения суда, конечно 1 день полается не разумным для срока. На сайте ответчика она увидела, что срок продлен до ДД.ММ.ГГГГ, однако никаких дополнительных соглашений с ней никто не заключал, да и ДД.ММ.ГГГГ уже прошло ей так никто и не звонил ни чего не обещал, просит также взыскать компенсацию морального вреда.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» - ФИО2 предоставил в суд отзыв, полагал об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований ссылаясь на доводы, изложенные в письменном отзыве на иск.

Руководствуясь положениями ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), суд, с учётом мнения явившихся в судебное заседание лиц, полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.

Выслушав истца, исследовав представленные доказательства, материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Правоотношения, возникшие между сторонами, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 442, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861.

Из абзаца 1 статьи 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации следует, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В пункте 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 861, установлено, что в случае заключения договора с лицами, указанными пункте 14 этих Правил (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.

Подпунктом "г" пункта 25(1) названных выше Правил установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 Правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

Как следует из материалов дела, подтверждается представленными доказательствами и установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 именуемой Заявителем, и ответчиком ПАО «Россети Сибирь», именуемое Сетевая организация, заключен договор №.2200.2508.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор), по условиям которого Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее – технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВТ; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединения 0,23 кВ.; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом), расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Декоратор», участок 88, кадастровый номер земельного участка 22:63:030219:3221 (п. 3 Договора). 

Пунктом 4 Договора предусмотрено, что точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям.

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора (пункт 5). 

Как следует из п.п.7-8 договора Сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, указанных в технических условиях; обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; в течение 10 рабочих дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя; не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в технических условиях, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности; составить в электронной форме и разместить в личном кабинете Заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения; уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете Заявителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения. Сетевая организацияпри невыполнении Заявителем технических условий в согласованный срок и при наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению Заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

В свою очередь заявитель обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, указанных в технических условиях (п. 9), а также оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п.2). 

Пунктом 11 Договора предусмотрен размер платы за технологическое присоединение, которая составляет 550 руб., в том числе НДС 20 % в сумме 91,67 руб. 

В соответствии с п. 13 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке:

10 % платы за технологическое присоединение в размере: 55 руб., в т.ч. НДС 20 % вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета Сетевой организацией; 

30 % платы за технологическое присоединение в размере 165,00 руб., в т.ч. НДС 20 % в сумме 27,50 руб. вносятся в течение 60 календарных дней со дня заключения договора;

20 % платы за технологическое присоединение в размере 110,00 руб., в т.ч. НДС 20 % в сумме 18,33 руб., вносятся в течение 180 календарных дней со дня заключения договора;

30 % платы за технологическое присоединение в размере 165,00 руб., в т.ч. НДС 20 % в сумме 27,50 руб.вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения;

10 % платы за технологическое присоединение в размере 55,00 руб., в т.ч. НДС 20 % в сумме 9,17 руб.,вносятся в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Таким образом, в рамках исполнения указанного Договора истец приняла на себя обязательство оплатить технологическое присоединение путем внесения пяти платежей, кроме того, два последних из них вносятся после осуществления ответчиком фактического присоединения.

Оплата в размере 550 руб., была произведена истцом в день подписания договора, что не оспаривается стороной ответчика.

ПАО «Россети Сибирь» выдало истцу Технические условия № для присоединения к электрическим сетям. 

Согласно п.6 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, то есть по ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с изложенным суд приходит к выводу о наличии договорных отношений между сторонами, оформленными в установленном законом порядке с соблюдением всех существенных условий и порядка заключения.

Согласно п.10 Технический условий № для присоединения к электрическим сетям Филиал ПАО «Россетти Сибирь» - «Алтайэнерго» сетевая организация осуществляет организационные мероприятия по подготовке технических условий на технологическое присоединение, обеспечению возможности действиями заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. 

Кроме того, согласно п. 10.2, 10.2.1., 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4 технических условий Сетевая организация обязалась осуществить требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих сетей филиала ПАО «Россети – Сибирь» - «

<

адрес>энерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством. Также, осуществить: строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки, указанной в п. 7 настоящих ТУ до точки присоединения, находящейся не далее 15 м. во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ-0,4 кВт, ф.1 от КТП 20-10-101; выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии»; выполнить реконструкцию ТП 20-10-101 с заменой существующего силового трансформатора на силовой трансформатор большего номинала. 

В соответствии с п.11 указанных технических условий Заявитель осуществляет: ввод от РУ 0,4 кВ комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП; фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности). 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек ДД.ММ.ГГГГ, однако в установленный договором срок работы по технологическому присоединению ответчик не выполнил.

ДД.ММ.ГГГГ истец обратилась к ответчику с просьбой выполнить обязательства по договору в кратчайшие сроки, в связи с окончанием срока обязательств сетевой компании. 

ПАО «Россети Сибирь» в адрес истца был направлен ответ от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, у филиала ПАО «Россети Сибирь» отсутствует возможность в 2023 году выполнить мероприятия, предусмотренные договором об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №.2200.2508.22. В связи с чем, ФИО1 было предложено рассмотреть возможность продления договора. 

Как следует из материалов дела, а именно ответа ПАО Россети Сибирь от ДД.ММ.ГГГГ №.1\8 на судебный запрос и пояснений ФИО1 в досудебной претензии, дополнительных соглашений к вышеуказанному договору в части изменения срока мероприятий по технологическому присоединению не заключалось.

В соответствии с пунктом 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно пункту 6 Правил N 861, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Статьей 310 Гражданского кодекса РФ предусмотрена недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий.

Согласно п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

В силу п. 2 названной статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Таким образом, оценив представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что в судебном заседании с достоверностью установлено, что предусмотренный договором срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек, однако принятые на себя обязательства по технологическому присоединению ответчиком не исполнены до настоящего времени, при этом, доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору, в силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ не представлено.

В связи с чем, отказ от исполнения действующего договора является незаконным, нарушающим права истца.

Истец в исковом заявлении просит установить срок исполнения настоящего решения – 1 дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

От представителя ответчика в отзыве представлены возражения относительно предложенного срока в виду его разумности.

В судебном заседании ФИО1 просила суд установить разумный срок для исполнения решения суда.

Принимая во внимание существо обязательства ответчика, учитывая возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акт, при этом суд исходит из местоположения объекта заявителя, климатических условий местности, где будут выполняться работы, учитывая в настоящее время зимний период времени года, длительность и объем подлежащих выполнению работ, а также то, что срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора и истекает ДД.ММ.ГГГГ, суд в соответствии с ч. 2 ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации полагает возможным установить срок для исполнения решения суда до ДД.ММ.ГГГГ года

Объективных причин для предоставления большего срока не имеется.

Само же по себе принятие ответчиком мер к исполнению со своей стороны обязательств, предусмотренных договором об осуществлении технологического присоединения, для выполнения которых требуются более значительные сроки, как указано ответчиком в отзыве, не берутся судом во внимание, поскольку право истца на своевременное выполнение условий договора, не должно быть поставлено в зависимость от взаимоотношений между лицами, не являющимися сторонами по вышеуказанному договору.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что исковые требования ФИО1 о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Декоратор», участок, 88, кадастровый номер земельного участка 22:63:030219:3221, подлежат удовлетворению. 

Согласно абз. 3 подп. "в" п. 16 Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 861 (в редакции на момент возникновения спорных провоотношений), договор должен содержать существенные условия, к числу которых отнесены положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе - обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Пунктом 20 договора предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом указано, что совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки, то есть данное ограничение относится к случаям нарушения обязательств со стороны заявителя, а не сетевой организации.

Необходимые мероприятия ПАО "Россети Сибирь" по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя не выполнены, в связи с чем, в силу условий заключенного договора, обязано уплатить заявителю неустойку за просрочку исполнения обязательства.

Как следует из условий договора №.2200.2508.22 от ДД.ММ.ГГГГ цена оказания услуг по осуществлению технологического присоединения равна 550 рублей, соответственно, размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ, с учетом п. 5 ст. 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" не должен превышать общей цены договора, а именно 550 рублей,

Исходя из условий договора о договорной неустойке, отсутствия доказательств со стороны ответчика о надлежащем исполнении условий договора, суд приходит к выводу о необходимости взыскания с ответчика договорной неустойки, определив ее размер за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 550 рублей за нарушение сроков выполнения работ.

Статьей 15 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" предусмотрено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Согласно положениям статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

В пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Истцом заявлено требование о взыскании в ей пользу компенсации морального вреда в размере 200 000 руб.

При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает факт нарушения прав истца как гражданина-потребителя, характер правоотношений сторон, одной из которых выступает экономически более слабая сторона, предмет договора, степень нравственных страданий истца, вынужденного длительный период времени не пользоваться электроэнергией на принадлежащем ей объекте недвижимости, вину ответчика, требования разумности и справедливости и считает возможным определить его в размере в размере 8 000 руб.

Пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Пунктом 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Учитывая взысканную в пользу истца суммы, суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 275 руб. 

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в пользу истца ФИО1 в возврат подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей (за удовлетворении требований неимущественного характера), а также в доход бюджета муниципального образования Волчихинский район Алтайского края подлежит взысканию госпошлина в размере 300 рублей ( за удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда)

Руководствуясь ст.ст. 103, 194-199Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 ФИО6 к ПАО «Россети Сибирь» об обязании выполнить мероприятия по технологическому присоединению, взыскании неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий, штрафа, компенсации морального вреда –удовлетворить частично.

Возложить на ПАО «Россети Сибирь» обязанность в срок до ДД.ММ.ГГГГ осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств по адресу:

- 

<

адрес>, СНТ «Декоратор», участок №, кадастровый номер земельного участка 22:63:030219:3221.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>/ОРГН 1052460054327) в пользу ФИО1 ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, урож. 

<

адрес> (паспорт 0113 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>) неустойку в размере 550 рублей, компенсацию морального вреда 8 000 рублей, штраф 275 рублей, государственную пошлину в возврат в размере 300 рублей, а всего 9 125 рублей.

В остальной части иска - отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>/ОРГН 1052460054327) государственную пошлину в доход местного бюджета муниципального образования Волчихинский район Алтайского края в сумме 300 рублей

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Волчихинский районный суд.

Судья: Ж.М. Присяжных

Мотивированное решение суда изготовлено ДД.ММ.ГГГГ