Дело №

УИД №

З А О Ч Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 октября 2024 г. пос. Лежнево

Ивановский районный суд Ивановской области в составе председательствующего судьи Сперанской Е.А.,

при секретаре судебного заседания Крутовой Т.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки, 

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО2, в котором просит взыскать с ответчика в свою пользу денежные средства, уплаченные по договору строительства бани от 12.03.2024 в размере 449 000 рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 12586,72 рублей; расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 816 рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, начиная с даты подачи искового заявления в суд - 30.08.2024 по дату фактического исполнения ответчиком обязанности по выплате истцу денежных средств в размере 449 000 рублей; в случае неисполнения решения суда взыскать с ФИО2 неустойку за неисполнение решения суда в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки до фактического исполнения решения суда. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что 12.03.2024 между ним и ответчиком заключен договор строительства каркасной бани по адресу: 

<

адрес>. По условиям этого договора ответчик обязан выполнить работы по строительству каркасной бани: на готовый фундамент, в качестве пристроя к существующему срубу бани. Баня: размеры по наружным углам 5 на 5,5 метров. Высота от пола до потолка 2,5 метра. Баня разделена на три помещения - комната отдыха, коридор, туалет. Весь пиломатериал камерной сушки. Закладной брус, лаги пола обрабатываются дерево защитным антисептиком, каркас стен, стропильная система, обрешетка обрабатываются огне-биозащитой. Закладной брус сечением 150x150мм, лаги пола 150x50 мм с шагом не более 600 мм. Стены: доска сечением 150x50 мм, с шагом 600 мм. Наружная отделка: пароизоляция «А», контрбрус, имитация бруса 135x22 мм камерной сушки, оклады на углы, окна, металлические отливы по периметру бани и сруба. Кровля: устанавливается над срубом и баней, двухскатная, высота в коньке 1,2 -1,4метра, гидроизоляция «D», покрыта профлистом (цвет коричневый) 0,45 мм толщины, окрашенным, с торцевыми и коньковыми планками, с водосточной системой. Внутренняя отделка: утепление пола, стен, потолка - базальтовой ватой толщиной 150 м, с прокладыванием пароизоляцией. Пол: черновой пол из доски 100x25 мм, сетка от грызунов толщина 0,8 мм, доска шпунтованная камерной сушки толщиной 28 мм. Отделка стен, перегородок, потолка - имитация бруса 135x22 камерной сушки. Дверь банная деревянная входная из массива дерева 1 шт., дверь банная из вагонки 2 шт. Установка печи с дымоходом и противопожарной разделкой (печь дымоход, кирпич предоставляет заказчик), окно пластиковое двухкамерный стеклопакет 1200x1200 мм, форточка деревянная 50x40 мм. Срок оказания услуг до с 10.06.2024 по 01.07.2024 (пункт 1.1 договора).

Согласно разделу 4 договора, общая стоимость работ составляет 741 000 рублей, из которых: 449 000 рублей стоимость строительных материалов, 292 000 рублей стоимость работ. Оплата на закупку строительных материалов производится при заключении данного договора - сумма в размере 449 000 рублей. Оплата за работу - 292 000 рублей производится после приема работ и подписи акта о выполненной работе. Согласно расписке к договору строительства бани от 12.03.2024, ответчик получил 449 000 рублей на закупку строительного материала 12.03.2024. Однако до сегодняшнего дня материал не закуплен, чеки не предоставлены, работы не начаты. После многократных звонков и сообщений в мессенджере, ответчик сообщил, что отказывается от исполнения договора и вернет ему денежные средства. Однако денежные средства до сих пор не возвращены. 

19.08.2024 в адрес ответчика направлена досудебная претензия посредством курьерской доставки. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ (п. 4.2 договора). 

На дату подачи в суд искового заявления размер процентов составляет 12586,72 рублей. 

Полагает возможным просить суд взыскать с ответчика судебную неустойку по правилам п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда до его фактического исполнения. Данная сумма побудит ответчика к исполнению принятых обязательств, он вправе в любой момент исполнить принятое обязательство и избежать ее начисления. Взыскание с недобросовестного ответчика судебной неустойки будет способствовать скорейшему исполнению определения суда.

Истец ФИО1, его представитель по устному ходатайству ФИО3 для участия в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещались надлежащим образом, каких-либо заявлений не поступало.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом в порядке гл. 10 ГПК РФ, о рассмотрении дела в свое отсутствие суд не просил, об отложении судебного разбирательства не ходатайствовал. 

В соответствии с положениями ст. ст. 167, 233 ГПК РФ, п. 1 ст. 20, ст. 165.1 ГК РФ, разъяснениями, содержащимися в п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», дело рассмотрено в порядке заочного производства. 

Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Из содержания статьи 8 ГК РФ следует, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом. 

В силу требований ст. ст. 309, 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с их условиями, требованиями закона, иных нормативных актов и в срок, предусмотренный обязательством. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Согласно ч. 1 ст. 707 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ). 

На основании п. п. 1, 3 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Указанные в п. 2 ст. 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (п. 2 ст. 405 ГК РФ).

Пунктом 1 ст. 740 ГК РФ установлено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила о правах заказчика по договору бытового подряда.

В силу п. 1 ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. 

В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса (ст. 739 ГК РФ).

На основании положений ст. ст. 12, 56 ГПК РФ гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон; каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Из материалов дела следует, что 12.03.2024 между ФИО1 (заказчик) и ФИО2 (исполнитель) был заключен договор строительства каркасной бани по адресу: 

<

адрес>. 

По условиям договора исполнитель обязался по заданию заказчика выполнить в пользу заказчика следующие работы и оказать заказчику следующие услуги: строительство каркасной бани по адресу: 

<

адрес>. Описание: строительство ведётся на готовый фундамент, в качестве пристроя к существующему срубу бани - план указан в приложении 1. Баня: размеры по наружным углам 5 на 5,5 метров. Высота от пола до потолка 2,5 метра. Баня разделена на три помещения - комната отдыха, коридор, туалет. Весь пиломатериал камерной сушки. Закладной брус, лаги пола обрабатываются дерево-защитным антисептиком, каркас стен, стропильная система, обрешетка обрабатываются огне-биозащитой. Закладной брус сечением 150х150мм, лаги пола 150х50 мм с шагом не более 600 мм. Стены: доска сечением 150х50 мм, с шагом 600 мм. Наружная отделка: пароизоляция «А», контрбрус, имитация бруса 135х22 мм камерной сушки, оклады на углы, окна, металлические отливы по периметру бани и сруба. Кровля: устанавливается над срубом и баней, двухскатная, высота в коньке 1,2 - 1,4метра, гидроизоляция «D», покрыта профлистом (цвет коричневый) 0,45 мм толщины, окрашенным, с торцевыми и коньковыми планками, с водосточной системой. Внутренняя отделка: утепление пола, стен, потолка, - базальтовой ватой толщиной 150 м, с прокладыванием пароизоляцией. Пол: черновой пол из доски 100х25 мм, сетка от грызунов толщина 0,8 мм, доска шпунтованная камерной сушки толщиной 28 мм. Отделка стен, перегородок, потолка - имитация бруса 135х22 камерной сушки. Дверь банная деревянная входная из массива дерева 1 шт., дверь банная из вагонки 2 шт. Установка печи с дымоходом и противопожарной разделкой (печь дымоход, кирпич предоставляет заказчик). Окно пластиковое двухкамерный стеклопакет 1200х1200 мм, форточка деревянная 50х40 мм (п. 1.1 договора).

В соответствии с п. 1.2 договора подряда, заказчик обязуется принять оказанные услуги и результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Срок оказания услуг с 10.06.2024 по 01.07.2024 (п. 1.3 договора).

В соответствии с п. 3.1 договора, общая стоимость работ составляет 741 000 рублей, из которых 449 000 рублей стоимость строительных материалов, 292 000 рублей стоимость работ. 

Оплата на закупку строительных материалов производится при заключении данного договора, сумма в размере 449 000 рублей (п. 3.2 договора).

Оплата за работу сумма в 292000 рублей производится после приема работ и подписи акта о выполненной работе (п. 3.3 договора).

Договор вступает в силу с момента подписания (12.03.2024), действует до полного исполнения сторонами условий настоящего договора (п. 4.1 договора). 

В день заключения договора, 12.03.2024, истцом ФИО1 была произведена выплата ответчику ФИО2 денежных средств в размере 449000 рублей на закупку строительного материала, что подтверждается представленной в дело копией расписки в получении денежных средств от 12.03.2024.

Истец указывает, что в нарушение условий договора от 12.03.2024 в установленный срок ответчиком работы по строительству не произведены, строительные материалы закуплены не были. Ответчиком указанные доводы в ходе судебного разбирательства не опровергнуты.

Следовательно, истцом правомерно предъявлено требование о взыскании с ответчика ФИО2 уплаченной по договору подряда от 12.03.2024 денежной суммы в размере 449000 рублей, которое подлежит удовлетворению. 

Разрешая требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, суд приходит к следующему. 

Согласно ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 (ред. от 22.06.2021) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ). 

Из разъяснений, содержащихся в п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 (ред. от 22.06.2021) № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», следует, что сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам ст. 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (п. 3 ст. 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов. 

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 (ред. от 22.06.2021) № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», отсутствие у должника денежных средств не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение денежного обязательства и начисления процентов, установленных ст. 395 ГК РФ (п. 1 ст. 401 ГК РФ). 

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ч. 1 ст. 7, ст. 8, п. 16 ч. 1 ст. 64 и ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве). 

В случае неясности, судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (ст. 202 ГПК РФ, ст. 179 АПК РФ). 

Истцом предоставлен расчет процентов по ст. 395 ГК РФ, согласно которому проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.07.2024 по 28.07.2024 составили 5299,67 рублей, за период с 29.07.2024 по 30.08.2024 - 7287,05 рублей, а всего 12586,72 рублей. 

Суд соглашается с представленным истцом расчетом, иного расчета суду не предоставлено.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, с 30.08.2024 по дату фактического исполнения ответчиком обязательств по выплате истцу денежных средств в размере 449 000 рублей. 

Учитывая положения п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат взысканию с 02.07.2024 по дату вынесения судом заочного решения - 30.10.2024 (включительно) в размере 26682,37 рублей.

Поскольку в иске содержится соответствующее требование, проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат взысканию соответственно с 31.10.2024 по дату фактического исполнения ответчиком обязательств по выплате истцу денежных средств в размере 449000 рублей. 

Разрешая требование истца ФИО1 - в случае неисполнения решения суда взыскать с ФИО2 неустойку за неисполнение решения суда в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки до фактического исполнения решения суда, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 3 ст. 206 ГПК РФ, суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Учитывая обстоятельства дела, суд усматривает наличие оснований для взыскания судебной неустойки с ФИО2 в пользу ФИО1 со дня вступления заочного решения суда в законную силу в размере 1000 рублей за каждый день просрочки ФИО2 исполнения заочного решения суда.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

Исходя из цены иска, истцом понесены расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 816 рублей, что подтверждается документально.

В связи с чем, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца сумму уплаченной государственной пошлины в размере 7816 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

исковые требования ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки, удовлетворить. 

Взыскать с ФИО2 (ИНН №) в пользу ФИО1 (ИНН №) денежные средства, уплаченные по договору строительства бани от 12.03.2024 в размере 449 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.07.2024 по 30.10.2024 (включительно) в размере 26682,37 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 816 рублей, а всего 483498,37 рублей.

Взыскать с ФИО2 (ИНН №) в пользу ФИО1 (ИНН №) проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, начисляемые на остаток задолженности по договору строительства бани от 12.03.2024, с 31.10.2024 по дату фактического исполнения обязательства.

В случае неисполнения заочного решения суда взыскать с ФИО2 (ИНН №) в пользу ФИО1 (ИНН №) неустойку за неисполнение заочного решения суда в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки по дату фактического исполнения заочного решения суда, начиная со дня вступления заочного решения суда в законную силу. 

Разъяснить, что ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Ивановский районный суд Ивановской области течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е.А. Сперанская

Мотивированное решение суда составлено 13.11.2024.