72RS0025-01-2025-001453-34 

Дело № 21-192/2025

Р Е Ш Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

город Тюмень 

28 апреля 2025 года 

Судья Тюменского областного суда Галяутдинова Е.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу защитника заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала АО «Россети Тюмень» ФИО1 – Дегтярева А.С. на решение судьи Центрального районного суда г. Тюмени от 27 марта 2025 года, постановление заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области ФИО2 от 28 января 2025 года № 072/04/9.21-10/2025, вынесенные по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала АО «Россети Тюмень» ФИО1 ФИО6,

у с т а н о в и л:

Постановлением заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области ФИО2 от 28 января 2025 года № 072/04/9.21-10/2025, оставленным без изменения решением судьи Центрального районного суда г. Тюмени от 27 марта 2025 года, заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала АО «Россети Тюмень» ФИО1 привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей. 

Не согласившись с указанными постановлением должностного лица Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области (далее – УФАС по Тюменской области) и решением судьи районного суда, защитник ФИО1 – Дегтярев А.С. обратился с жалобой в вышестоящий суд, в которой просит об их отмене. Полагает, что при отсутствии жалобы ФИО5 на действия должностного лица и учитывая привлечение АО «Россети Тюмень» к административной ответственности по ч.2 ст. 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оснований для возбуждения административного дела в отношении ФИО1 не имелось. Считает, что должностным лицом были приняты все необходимые меры для осуществления технологического присоединения объекта строительства ФИО5 к электрическим сетям АО «Россети Тюмень», в частности мероприятия технологического присоединения проводятся с привлечением организации по выполнению проектно-изыскательных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, необходимых для строительства ВЛЗ-10 Кв, для выполнения которых заключен договор подряда 

<

.......>. В целях исполнения договора также необходимо выполнить мероприятия по присоединению вновь сооруженной подстанции, от которой выполнить строительство ВЛИ-0,4, монтаж и подключение к сети прибора учета электрической энергии для обеспечения фактического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям. Кроме того, нарушение сроков технологического присоединения вызвано длительной процедурой согласования землеотвода для размещения объектов электросетевого хозяйства. Кроме того, вменяемое правонарушение просит признать малозначительным, либо изменить назначенное наказание, применив положения ч.3.2, ч.3.3 ст. 4.1 КоАП РФ с учетом характера административного правонарушения, отсутствия негативных последствий и социальной опасности деяния.

ФИО1, представитель УФАС по Тюменской области в судебное заседание не явились. Учитывая, что о времени и месте рассмотрения дела они были извещены надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявили, их участие обязательным не признано, полагаю возможным рассмотреть дело в отсутствие названного лица.

Проверив в соответствии с частью 3 статьи 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее также – КоАП РФ) материалы дела по жалобе защитника ФИО1 – Дегтярева А.С. материалы дела об административном правонарушении в полном объеме, заслушав защитника Дегтярева А.С., настаивавшего на доводах жалобы, изучив доводы жалобы, прихожу к следующему. 

Частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Правовые отношения в сфере электроэнергетики установлены Федеральным законом от 

<

.......> № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в том числе указанный закон закрепляет основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер (п. 1 ст. 26 Федерального закона от 

<

.......> № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

В силу п. 6 Правил технологического присоединения 

<

.......>, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

<

.......> 

<

.......> (в редакции, действовавшего на момент заключения договора) (далее – Правила 

<

.......>) технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные данными правилами.

В силу абзаца 8 подпункта «б» пункта 16 Правил 

<

.......>, для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 данных Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 6 месяцев.

Как следует из материалов дела, в ходе проверки обращения ФИО5 о нарушении АО «Россети Тюмень» сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям, выявлены нарушения под. «б» п.16 Правил 

<

.......>, выразившиеся в невыполнении мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору от 

<

.......> № Т13/23/9788-ДТП, заключенного между ФИО5 и АО «Россети Тюмень», в установленные сроки.

Предметом указанного договора является технологическое присоединение для электроснабжения малоэтажной застройки, (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенной по адресу: 

<

.......>, 

<

.......>/д 

<

.......>, участок 

<

.......>, с кадастровым номером: 

<

.......> максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, со сроком исполнения 6 месяцев с момента заключения договора, который истек 29.06.2024.

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления должностным лицом УФАС по Тюменской области протокола об административном правонарушении от 13.01.2025, предусмотренном ч.1 ст. 9.21 КоАП РФ, в отношении заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала АО «Россети Тюмень» ФИО1 и вынесения постановления о привлечении последнего к административной ответственности, предусмотренной указанной нормой закона. 

Фактические обстоятельства административного правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении от 

<

.......>, договором о технологическом присоединении от 

<

.......>, заявлением ФИО5, должностной инструкцией должностного лица ФИО1 и другими имеющимися в деле доказательствами, которым при рассмотрении дела должностными лицами УФАС по 

<

.......>, судьей районного суда дана надлежащая правовая оценка в соответствии с требованиями статьи 26.11 КоАП РФ.

Таким образом, судья районного суда пришел к обоснованному выводу о совершении заместителем директора по развитию и реализации услуг филиала АО «Россети Тюмень» ФИО1 административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ.

Статьей 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

На должностное лицо ФИО1, в силу занимаемой должности - заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала АО «Россети Тюмень» возложены обязанности по организации предоставления услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям, энергопринимающих устройств физических и юридических лиц к сетям филиала, координации, организации и контролю деятельности службы технологического присоединения. 

В настоящем случае вина должностного лица ФИО1 в совершении административного правонарушения, выражается в нарушении установленного срока подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям объекта гражданина, с которым был заключен договор технологического присоединения к электрическим сетям.

Как разъяснено в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в соответствии с частью 3 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено (статья 2.4 КоАП РФ), допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же норме, как юридического лица, так и указанных должностных лиц.

Таким образом, в данном случае, при установлении факта нарушения правил технологического присоединения к электрическим сетям по конкретному договору с гражданином, не исключалось привлечение к административной ответственности как самой организации, так и должностного лица, осуществлявшего организацию указанной работы и контроль ее исполнения.

Вопреки доводам жалобы, вменяемое ФИО1 административное правонарушение выявлено по ходе административного расследования, проведенного на основании обращения ФИО3 что не противоречит требованиям ч.3 ст. 28.1 КоАП РФ.

Доводы ФИО1 о том, что им были предприняты все необходимые действия в рамках действующего законодательства для исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, несостоятельны. 

Так, данных о том, что необходимые и своевременные мероприятия по исполнению своих обязательств по договору технологического присоединения к электрическим сетям со стороны сетевой организации выполнены, материалы дела не содержат. Не свидетельствуют об этом и доводы о заключении договора подряда от 

<

.......> для выполнения мероприятий по технологическому присоединению, принятых после заключения договора технологического присоединения с ФИО5

Несмотря на доводы жалобы, необходимость проведения мероприятий по землеотводу для исполнения договора не исключает обязанности АО «Россети Тюмень» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в установленные законом сроки, в том числе путем организации своей хозяйственной деятельности с учетом данных обстоятельств. 

В связи с изложенным должностное лицо ФИО1 обоснованно привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.21 КоАП РФ, в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей. 

Довод жалобы о наличии оснований для признания правонарушения малозначительным, судьей районного суда обоснованно признан не состоятельным, поскольку малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. В рассматриваемом случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям выражается в нарушении прав ФИО5 на своевременное подключение объекта строительства к электрическим сетям.

Оснований для назначения наказания с применением положений ч.2.2 ст. 4.1 КоАП РФ обоснованно не усмотрено, поскольку размер минимального штрафа для должностных лиц по ч.1 ст. 9.21 КоАП РФ составляет 10 000 рублей, то есть менее установленного размера - 50 000 рублей, необходимого для назначения наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного ч.1 ст. 9.21 КоАП РФ.

Доводы жалобы по существу сводятся к иной оценке установленных обстоятельств дела и основаны на ошибочном толковании норм закона, регулирующих данные правоотношения. Вместе с тем, иная оценка лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, обстоятельств дела, не свидетельствует об ошибочности выводов судьи районного суда и незаконности вынесенного по делу постановления. 

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст.28.2 КоАП РФ, содержит все необходимые сведения, имеющие значение для разрешения дела. 

Дело рассмотрено в пределах срока давности привлечения к административной ответственности, установленного частью 1 ст. 4.5 КоАП РФ для данной категории дел.

Административное наказание назначено в соответствии с требованиями главы 4 КоАП РФ, с учетом всех обстоятельств дела и соответствует целям, указанным в статье 3.1 КоАП РФ, а именно предупреждению совершения новых правонарушений.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5, 2.9 КоАП РФ, не установлено.

Нарушений норм материального и процессуального закона, влекущих безусловную отмену состоявшегося по делу судебного постановления, не допущено.

Принцип презумпции невиновности и законности, закрепленных в ст. ст. 1.5, 1.6 КоАП РФ, при рассмотрении дела соблюден. Оснований ставить под сомнение установленные по делу обстоятельства данного дела не усматривается, объективных сведений, опровергающих выводы должностного лица УФАС по Тюменской области, судьи районного суда, в материалы дела не представлено.

Порядок рассмотрения жалобы на постановление об административном правонарушении должностным лицом УФАС России по Тюменской области, судьей районного суда не нарушен.

При таких обстоятельствах состоявшиеся по делу постановление и решение должностных лиц УФАС по Тюменской области, решение судьи районного суда являются законными и обоснованными, жалоба удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.1, 30.6, 30.7, 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

р е ш и л:

Решение судьи Центрального районного суда г. Тюмени от 27 марта 2025 года, постановление заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области ФИО2 от 28 января 2025 года № 072/04/9.21-10/2025, вынесенные по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала АО «Россети Тюмень» ФИО1 ФИО7 - оставить без изменения, жалобу защитника заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала АО «Россети Тюмень» ФИО1 - Дегтярева А.С. - без удовлетворения.

Судья Тюменского областного суда Галяутдинова Е.Р.