Дело №2-3990/2024

50RS0005-01-2024-005152-37

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

18 сентября 2024 года 

Дмитровский городской суд Московской области в составе судьи Федюшкиной Л.Н., 

при секретаре ФИО4, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к АО «Мособлэнерго» о признании частично недействительными условий договора, обязании совершить действия, компенсации морального вреда, взыскании судебной неустойки,

установил:

Истец ФИО2 обратился в суд с иском к ответчику АО «Мособлэнерго» о признании недействительным п.5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №/РМ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Мособлэнерго» и истцом, обязании произвести мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств: ВРУ земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №/РМ, взыскании судебной неустойки в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению, начиная по истечении 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу по день фактического исполнения, компенсации морального вреда в размере 10 000 руб. 00 коп., ссылаясь на то, что истец является собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Между истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №/РМ, в соответствии с которым, ответчик принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, ВРУ земельного участка с кадастровым номером №. П.5 договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Договор считается заключенным со дня оплаты истцом счета на оплату технологического присоединения по договору (п.21 договора). Истец произвел оплату по договору ДД.ММ.ГГГГ, что является датой заключения договора. Указанный в договоре п.5 нарушает Правила, утв. Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ «Об электроэнергетике», поскольку увеличивает установленный действующим законодательством срок оказания услуг по технологическому присоединению 30 рабочих дней. 

Истец ФИО2 в судебное заседание не явился, извещался надлежаще, в иске просит рассмотреть дело в его отсутствие (л.д.9). 

Ответчик АО «Мособлэнерго» в лице представителя по доверенности ФИО5 в судебное заседание явился, иск не признал по доводам изложенным в письменном отзыве на исковое заявление. 

3-е лицо Управление Роспотребнадзора по 

<

адрес> в судебное заседание не явилось, извещалось надлежаще, мнение по иску не выразило. 

Суд, выслушав представителя ответчика, исследовав материалы настоящего гражданского дела, находит иск подлежащим частичному удовлетворению. 

Судом установлено, что истец ФИО2 является собственником земельного участка с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 

<

адрес>, что подтверждается выпиской из ЕГРН (л.д.12-15). 

ДД.ММ.ГГГГ между ответчиком АО «Мособлэнерго» (Сетевая организация) и истцом ФИО2 (заявитель) был заключен договор №/РМ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (л.д.16-21). 

По условиям договора Сетевая организация АО «Мособлэнерго» приняла на себя обязательства выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца, а истец обязался выполнить мероприятия, предусмотренные Техническими условиями и оплатить выполнение Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению. 

В соответствии с п.2 договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «ВРУ земельного участка» расположенных (которые будут располагаться) на земельном участке принадлежащего истцу. 

В соответствии с п.5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора. 

Согласно п.10 договора, размер платы за технологическое присоединение составляет 

<

данные изъяты> коп. 

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем (истцом) счета на оплату технологического присоединения по договору (п.21 договора). 

Материалами дела подтверждено и не оспаривается ответчиком, что истцом обязательства по договору исполнены, истцом в полном объеме внесена оплата по договору, что подтверждается счетом на оплату от ДД.ММ.ГГГГ и платежным документом – чеком по операции от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.22-23). 

Таким образом, в соответствии с условиями договора, договор между сторонами по делу заключен ДД.ММ.ГГГГ. 

16. Договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий:

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 639)

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 639)

расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 639)

отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 639)

от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности);

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 639)

при несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым - шестым настоящего подпункта, в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 639, от ДД.ММ.ГГГГ N 423)

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;

4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13(3), 13(5) и 13(6) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

(в ред. Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 299)

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

в случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым настоящего подпункта:

(в ред. Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 639)

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей составляет не более 300 метров;

(в ред. Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 423)

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 299, от ДД.ММ.ГГГГ N 423)

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

(в ред. Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 463)

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии;

(в ред. Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 463)

2 года - для заявителей, указанных в пункте 13(8) настоящих Правил;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 457)

1 месяц (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, указанных в пунктах 13(2) и 13(4) настоящих Правил, энергопринимающие устройства которых ранее присоединены в данной точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 299)

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет). В случае заключения сетевой организацией договора со смежной сетевой организацией в соответствии с требованиями пункта 41 настоящих Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению определяется в порядке, установленном настоящими Правилами.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 463; в ред. Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 682)

Договором, заключенным на основании заявки, поданной в связи с технологическим присоединением объектов по производству электрической энергии, могут быть установлены сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению, превышающие сроки, предусмотренные настоящим подпунктом, при условии наличия утвержденной и согласованной в соответствии с пунктом 10(4) настоящих Правил схемы выдачи мощности, предусматривающей поэтапный ввод генерирующего объекта в сроки, превышающие сроки, установленные настоящим подпунктом.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 594)

Договором, заключенным на основании заявки, поданной в соответствии с пунктом 8(7) настоящих Правил, на основании определенных в договоре о комплексном развитии территории этапов и максимальных сроков осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут быть установлены сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению, превышающие те, которые предусмотрены настоящим подпунктом.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2566)

Договором, предусматривающим поэтапное осуществление мероприятий по технологическому присоединению, заключенным на основании заявки, содержащей сведения, предусмотренные подпунктом "и(1)" или "и(2)" пункта 9 настоящих Правил, могут быть установлены сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению, превышающие сроки, которые предусмотрены настоящим подпунктом, и учитывающие соответствующие этапы и их продолжительность, которые определяются на основании документов, указанных в подпунктах "п" и "р" пункта 10 настоящих Правил;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2566)

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 737)

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим +

при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно ч. 1 ст. 16 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения (п. 1 ст. 422 ГК РФ).

Согласно ч. 2 ст. 17 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 «О защите прав потребителей» иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, - его жительства; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора.

Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъясняет, что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

С учетом положений статьи 39 Закона о защите прав потребителей к отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения условий которых не подпадают под действие главы III Закона, должны применяться общие положения Закона о защите прав потребителей, в частности о праве граждан на предоставление информации (статьи 8 - 12), об ответственности за нарушение прав потребителей (статья 13), о возмещении вреда (статья 14), о компенсации морального вреда (статья 15), об альтернативной подсудности (пункт 2 статьи 17), а также об освобождении от уплаты государственной пошлины (пункт 3 статьи 17) в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации.

Таким образом, имеются основания для удовлетворения исковых требований истца о признании п.5 договора недействительным, поскольку в силу указанных выше норм права условия договора не должны устанавливать какие-либо ограничения, которые противоречат нормам законодательства, что влечет за собой признание таких условий недействительными.

Поскольку п.5 договора увеличивает срок исполнения ответчиком обязательств при тех условиях, которые существовали в момент подписания сторонами договора, что не допустимо в силу вышеприведенных норм Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 «О защите прав потребителей», то имеются основания для признания данного пункта договора недействительным.

Остальные требования удовлетворению не подлежат, поскольку фактически договор между сторонами исполнен, обязательства по договору исполнены ответчиком в установленный законом срок, т.е. в 3-тидневный срок с момента заключения договора, что подтверждено документально. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Признать п.5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №/РМ от ДД.ММ.ГГГГ недействительным. 

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО2 к АО «Мособлэнерго» об обязании произвести мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, компенсации морального вреда в размере 

<

данные изъяты> руб., взыскании судебной неустойки, - отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Дмитровский городской суд 

<

адрес> в течение одного месяца.

Мотивированный текст решения составлен

18 сентября т2024 года. 

Судья: