Дело №2-313/2025

УИД 52RS0006-02-2024-001963-42

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нижний Новгород 17 марта 2025 года

Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Васенькиной Е.В., при помощнике судьи Колесовой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» к ФИО1 о взыскании задолженности, неустойки, 

у с т а н о в и л:

ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании задолженности, неустойки, указывая, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (ранее наименование ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», далее- Общество) и ФИО1 был заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределение (далее - договор).

В соответствии с условиями договора исполнитель принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес> кад. №, к сети газораспределения, а заявитель принял на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, а также оплатить услуги по подключению.

Общество со своей стороны выполнило мероприятия по подключению, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ.

Заявитель обязан внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, которые установлены договором о подключении (подпункт "д" пункта 100 Правил подключения).

В соответствии с пунктом 10 раздела III договора о подключении размер платы за подключение (технологическое присоединение), исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных решением Региональной службы по тарифам от ДД.ММ.ГГГГ №, составляет 331 661,58 руб.

Ответчиком произведена частичная оплата за подключение в размере 82 915,40 руб. (платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №), оставшаяся плата за подключение составляет 248 746,18 руб.

Согласно пункта 17 договора о подключении №Н-5-1212/СТ, в случае нарушения одной из сторон срока исполнения обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора о подключении, и общего размера платы за подключение за каждый день просрочки.

На основании пункта 17 договора о подключении, неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 294 150,66 руб. (331 661,58 х 905 х 0,014 х7%).

ДД.ММ.ГГГГ Обществом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия о внесении платы по договору о подключении в размере 248 746,18 руб. и об оплате неустойки по договору о подключении в размере 294 150,66 руб., а всего на общую сумму 542 896,84 руб.

Однако претензия ответчиком оставлена без удовлетворения, ответа на претензию в Общество также не поступало.

Просили суд:

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» задолженность в размере 248 746,18 руб., неустойку в размере 294 150,66 руб., оплаченную государственную пошлину в размере 8629 руб.

Судом к участию в деле третьими лицами были привлечены ФИО2, ООО « ЭнергоСтрой».

В судебном заседании представитель истца ФИО3, действующая по доверенности, заявила ходатайство, указала, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 произведена частичная оплата задолженности в размере 100 000 руб., 11.03.2025 ФИО1 произведена оплата задолженности в размере 148 746,18 руб.

В связи с оплатой задолженности, руководствуясь статьями 35, 39 Гражданского процессуального кодекса РФ. ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» ходатайствуют об уменьшении исковых требований и просят суд:

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» неустойку в размере 294 150,66 руб., оплаченную государственную пошлину в размере 8629 руб.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Представитель ответчика ФИО1 – ФИО4, действующий по доверенности, в судебном заседании заявил о применении срока исковой давности, просил в удовлетворении исковых требований истцу отказать.

Третьи лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Участие в судебном заседании право стороны, реализация которого зависит от их волеизъявления.

Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседании.

Суд, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие истца, третьих лиц, извещенных судом о времени и месте судебного заседания надлежащим образом. 

Выслушав представителей сторон, проверив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований- в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий, не предусмотренный Гражданским кодексом Российской Федерации не допускаются (пункт I статьи 310 Гражданского коде/ха Российской Федерации).

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» и ФИО1 был заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределение.

В соответствии с условиями договора исполнитель принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес> кад. №, к сети газораспределения, а заявитель принял на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, а также оплатить услуги по подключению.

Общество со своей стороны выполнило мероприятия по подключению, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределения от ДД.ММ.ГГГГ.

Заявитель обязан внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, которые установлены договором о подключении (подпункт "д" пункта 100 Правил подключения).

Порядок осуществления мероприятий по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения (на момент заключения договора о подключении) определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее по тексту- Правила подключения).

Пунктом 95 Правил подключения предусмотрено, что в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, в полном объеме выполнивший мероприятия согласно подп. а п. 98 настоящих Правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за технологическое присоединение, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о точении.

Пунктом 96 Правил подключения установлено, что размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.Заявитель обязан внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, которые установлены договором о подключении (подпункт "д" пункта 100 Правил подключения).

В соответствии с пунктом 10 раздела III договора о подключении размер платы за подключение (технологическое присоединение), исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных решением Региональной службы по тарифам от ДД.ММ.ГГГГ №, составляет 331 661,58 руб.

Ответчиком произведена частичная оплата за подключение в размере 82 915,40 руб. (платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ №), ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 произведена частичная оплата задолженности в размере 100 000 руб., 11.03.2025 ФИО1 произведена оплата задолженности в размере 148 746,18 руб.

Ответчиком заявлено о пропуске срока исковой давности. 

Представитель истца с пропуском срока исковой давности не согласен в силу следующего.

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса РФ (пункт 1 статьи 196 Кодекса).

На основании пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Порядок осуществления мероприятий по подключению объектов капительного строительства к сетям газораспределения (на момент заключения договора о подключении) определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 (далее по тексту - Правила подключения).

Пунктом 95 Правил подключения предусмотрено, что в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, в полном объеме выполнивший мероприятия согласно подп. а п. 98 настоящих Правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за технологическое присоединение, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

В силу названной нормы срок исковой давности начинает течь истечении 10 дней с момента направления в адрес заявителя уведомления требованием об оплате 100 процентов платы за технологическое присоединение.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика была направлена претензия № НС№ от ДД.ММ.ГГГГ о внесении 100 процентов платы за технологическое присоединение.

Однако в срок, установленный пунктом 95 Правил подключения плата за технологическое присоединение ответчиком не проведена, претензия отвечиком оставлена без удовлетворения.

При таких обстоятельствах, срок исковой давности ответчиком не пропущен, доводы ответчика о пропуске срока исковой давности являются незаконными и необоснованными.

Учитывая, что оплата за технологическое присоединение ответчиком проведена в процессе рассмотрения данного спора, до вынесения решения, суд считает, требования в этой части подлежат удовлетворению в размере 248 746,18 руб., но считает их исполненными.

Истцом так же заявлены требования о взыскании с ответчика неустойки.

Согласно пункта 17 договора о подключении №Н-5-1212/СТ, в случае нарушения одной из сторон срока исполнения обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора о подключении, и общего размера платы за подключение за каждый день просрочки.

На основании пункта 17 договора о подключении, истец рассчитал размер неустойки за период с 15.04.2021 по 06.10.2023, которая составила 294 150,66 руб. (331 661,58 х 905 х 0,014 х7%).

Согласно п. 10.Договора - Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - плата) определяется: при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования (с максимальным часовым расходом газа менее 500 куб. метров и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа), при котором срок выполнения работ по настоящему договору от 1,5 до 3 лет и от 2 до 4 лет, кроме случаев, когда размер платы устанавливается по индивидуальному проекту, исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных решением Региональной службой по тарифам от 02.07.2019 № 23/1 с учетом предварительных технических параметров проекта газоснабжения на основании предварительного расчета размера платы согласно приложению N 6 (далее - предварительный размер расчета платы), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет 331661,58 (Триста тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят один рубль 58 копеек) в том числе в том числе НДС 20 процентов 55276,93 (Пятьдесят пять тысяч двести семьдесят шесть рублей 93 копейки). Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

а) 25 процентов платы (82915,4 (Восемьдесят две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 40 копеек) в течение 11 рабочих дней со дня заключения настоящего договора; 

б) 25 процентов платы (82915,4 (Восемьдесят две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 40 копеек) в течение 3 месяцев со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения;

в) 35 процентов платы (116081,55 (Сто шестнадцать тысяч восемьдесят один рубль 55 копеек) в течение 1 года со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения;

г) 15 процентов платы (49749,23 (Сорок девять тысяч семьсот сорок девять рублей 23 копейки) в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения ответственности и акта о подключении.

В случае изменения размера платы стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору в течение 10 дней после разработки и проведения экспертизы проекта газоснабжения.

11. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на подключение (технологическое присоединение) считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет организации исполнителя.

16.10.2023 истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия о внесении платы по договору о подключении в размере 248 746,18 руб. и об оплате неустойки по договору о подключении в размере 294 150,66 руб.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта выполненных работ, учитывая, что истец не предоставил суду доказательств тому, что акт приемки законченного строительством объекта газораспределения от 25.10.2021 был направлен ответчику по почте либо с использованием курьерской или иной службы, а также любым из возможных способов передачи, суд приходит к выводу, что неустойку истец может просить с момента получения ответчиком претензии о выплате основного долга, которая была направлена 16.10.2023.

Так как период взыскания неустойки истцом заявлен с 15.04.2021 по 06.10.2023, оснований для удовлетворения требований в части взыскания неустойки суд не находит.

Согласно ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных часть второй данного Кодекса.

При подаче иска истец уплатил госпошлину в сумме 8629 руб. 

Учитывая ст. 98 ГПК РФ, соответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 5687,46 руб.

Руководствуясь ст. 12, 56, 194, 197, 198 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Взыскать с ФИО1 (паспорт №) в пользу ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (ИНН №) задолженность в размере 248 746,18 руб., оплаченную государственную пошлину в размере 5687,46 руб.

В удовлетворении исковых требований в части взыскания неустойки отказать.

Решение в части взыскания задолженности в размере 248 746,18 руб. в исполнение не приводить.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья: Е.В. Васенькина