УИД № 61RS0004-01-2025-004696-35

Дело № 2-2807/2025

Заочное 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 августа 2025 года г. Ростова-на-Дону 

Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Власенко А.В. 

при секретере судебного заседания ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО10 к ФИО1 о взыскании задолженности по договору подряда, неустойки

УСТАНОВИЛ :

ФИО17 иске указывает, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и истцом заключен договор подряда № согласно которому истец принял обязательства выполнить строительные работы по возведению жилого дома по проекту 

<

данные изъяты>, расположенного в 

<

адрес>, СНТ «Спутник» массив 1, линия 5 участок 232. Общая стоимость работ по договору составила 3972690 рублей. Дополнительным соглашением к договору № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость работ увеличена на 18000 рублей и составила 3991400 рублей. Истец выполнил работы по договору и ДД.ММ.ГГГГ ответчик принял работы по акту приема передачи без замечаний. Права собственности на жилой дом зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРН, присвоен кадастровый номер №

Ответчик не оплатил выполненные работы, в связи с чем согласно п. 6.3 договора подряда истец полагает о праве на взыскание неустойки 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки, поэтому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ответчика подлежит взысканию неустойка в сумме 295648, 29 рублей.

В досудебном порядке ответчик не выполнил требования указанные в претензии не оплатил неустойку.

В период рассмотрения дела истец уточнил исковые требования, просит суд взыскать с ФИО1 задолженность по договору подряда №в7 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 686690 рублей, взыскать за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ настойку в размере 295648 рублей 29 копеек, неустойку за просрочку исполнения обязательства по оплате выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактического исполнения обязательств по оплате выполненных работ в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, госпошлину в сумме 24663 рубля. (л.д.118).

Истец ФИО11 извещен о рассмотрении дела в суд представитель не явился. 

Ответчик ФИО1 извещен СМС уведомлением о рассмотрении дела, в суд не явился, предоставил письменную позицию по делу, просит рассматривать дело в его отсутствие, что суд полагает возможным в порядке заочного производства. 

Представитель ответчика ФИО1 адвокат ФИО4 по ордеру извещена о рассмотрении дела, в суд не явилась. 

Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ФИО1 заключен договор подряда №, предметом договора является выполнение обществом услуг по строительству жилого дома по проекту 

<

данные изъяты> стоимость договора согласно смете определена сторонами в размере 3972690 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и ФИО1 подписан акт выполненных работ, согласно которому, ФИО14 выполнены в полном объеме работы указанные в договоре подряда.

В соответствии с п.3.2 договора подряда ответчик имеет обязанность произвести предоплату в трехдневный срок с момента подписания договора подряда в размере 211743 рубля 28 копеек, стоимость работ в размере 586946 рублей 72 копейки, производится за счет средств материнского капитала в срок до ДД.ММ.ГГГГ, оплата 3174000 рублей производится за счет средств ипотечного кредитования. (л.д.17).

В досудебном порядке ООО «Капитан Сэм» просило ФИО1 оплатить 687490 рублей, оплата которых предусмотрена после приема работ по договору. 

Ответчик ФИО1 не оспаривает размера задолженности 89743, 28 рублей собственных средств и из материнского капитала 586946, 72 рубля, всего 686690 рублей, о чем указал в письменной позиции по делу, что суд в силу ч.2 ст. 68 ГПК РФ квалифицирует как признание ответчиком размера задолженности. (л.д.79).

При таком положении, учитывая положения п. 3.2, 6.3 договора подряда, а также ст. 330, 420, 711 ГК РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований о взыскании с ответчика в пользу истца задолженности в размере 686690 рублей, а также неустойки в размере 0, 1% за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 295648 рублей 29 копеек, расчет которой приведен в иске. (л.д.4,118-120).

Обсуждая заявление ответчика о снижении в соответствии со ст. 333 ГК РФ неустойки 295648 рублей 29 рублей, суд не находит оснований для этого, поскольку размер неустойки соразмерен последствиям нарушенного обязательства. 

Принимая решение по требованию истца о взыскании неустойки в размере 0, 1 % по дату фактического погашения задолженности, суд принимает во внимание разъяснения, содержащиеся в п.65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», согласно которым по смыслу статьи 330 ГК РФ истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). 

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Поскольку в ходе рассмотрения дела судом достоверно установлен факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору подряда, а именно установлена невыплата ответчиком686690 рублей, то суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца неустойку.

Таким образом, имеются основания предусмотренные пунктом 6.3 договора подряда для взыскания неустойки. 

При обсуждении заявления ответчика о снижении размера неустойки суд исходит из положений ст. 333 ГК РФ, согласно которой, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.

Исходя из разъяснений пунктов 69, 71, 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", пункта 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", суд учитывает, длительность неисполнения обязательства, а также то, что при разрешении данного вопроса должен быть соблюден баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения с точки зрения реализации действия общеправовых принципов справедливости и соразмерности, а также обеспечение баланса имущественных прав участников правоотношений при вынесении судебного решения и соблюдения требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Из дела судом установлено, что ФИО1 являясь отцом несовершеннолетнего ребенка, имел намерение оплатить стоимость строительных работ по возведению жилого дома за счет средств материнского капитала, в связи с чем обратился в пенсионный орган за их получением. В этой связи, невозможность получения истцом средств материнского капитала обусловлена отказом пенсионного органа.

С целью соблюдения принципа соразмерности ответственности последствиям нарушения обязательства, учитывая компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, необходимость установления баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, суд приходит к выводу о снижении неустойки со ставки 1% до 0,5% в день от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки платежа, признавая данный размер ответственности достаточным для обеспечения восстановления нарушенных прав истца.

Суд полагает, что такое решение будет соответствовать принципам добросовестности и разумности.

Судебные расходы по оплате госпошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в соответствии со ст. 98 ГПК РФ.

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ :

Исковые требования ФИО16 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 (паспорт № выдан ГУ МВД России по 

<

адрес>) в пользу ФИО15 задолженность по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 686690 рублей, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 295648 рублей 29 копеек, неустойку за просрочку исполнения обязательства по оплате выполненных работ за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактического исполнения обязательств по оплате выполненных работ в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, госпошлину в сумме 24663 рубля.

Ответчик вправе подать в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: Власенко А.В.

Решение в окончательной форме изготовлено 29 августа 2025 года.