Дело № 2-3934/2017 

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 ноября 2017 г. г.Чебоксары

Ленинский районный суд города Чебоксары в составе:

председательствующего судьи Степановой Н.А., 

при секретаре судебного заседания Васильеве Е.А.,

с участием истца ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску ------ к ООО "Секвойя" о расторжении договора строительного подряда, взыскании уплаченной денежной суммы, компенсации морального вреда,

установил:

ФИО2 обратилась в суд с названным исковым заявлением, указав, что дата истец заключила договор строительного подряда (далее - договор) с ООО «Секвойя» адрес (далее - ответчик), по строительству бани 3x5 из хвои в комплекте согласно рабочему эскизу (пункт 1.1 договора) по адресу: Чувашская Республика, адрес. Ответчик в соответствии с пунктом 3.2. договора взял на себя обязательство начать строительные работы дата и не позднее 30 дней с момента начала проведения строительных работ окончить работу (пункт 3.1. договора). Таким образом, ответчик обязан был сдать объем выполненных работ по акту приема-передачи к 30-дата. Однако, как указывает истец, до настоящего времени баня не построена. Стоимость вышеуказанных работ и материалов оценена в ------ (пункт 2.1. договора). Согласно пункту 2.5.1. договора в счет исполнения условий договора дата истец уплатила в счет аванса ------ и дата ------. Всего ------. В рабочем эскизе указано, что ответчик привезет сруб, половые и потолочные лаги, пол, потолок, обрешетку, франтоны, межвенцовый утеплитель, кровлю (зеленую), (фундамент блоки, бордюр дорожный б/у - заказчика), печь металлическую простую, трубу асбестовую, на потолок и под сруб гидроизоляцию, окошко- стекло 2 шт., двери деревянные самодельные, полати, бак при печи не менее 50 литров, потолок в предбаннике. Также были указаны размеры досок; 150x50, 150x25,25x150. В счет исполнения договорных обязательств ответчик дата привез сруб, не очищенный с плесенью. После дата наемный работник ответчика привез доски, также покрытые плесенью. Осмотрев сруб, тот отказался работать, поскольку сруб был неочищенный с плесенью и гнилой. По мнению истца, ответчик умышленно поставил некачественные сруб и доски, недопоставил строительные материалы согласно рабочему эскизу. Ссылаясь на изложенные в иске обстоятельства, истец просит суд: 1) расторгнуть договор строительного подряда от дата, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Секвойя» адрес; 2) Взыскать с ООО «Секвойя» адрес в пользу истца денежные средства в размере ------, в том числе: ------ сумму основного долга; ------ компенсацию морального вреда.

В судебном заседании истец ФИО1 просила иск удовлетворить, не возражает против заочного порядка рассмотрения дела. 

Ответчик извещен о времени и месте рассмотрения дела, явку представителя не обеспечил. Суд определил рассмотреть дело в заочном производстве. 

Выслушав пояснения истца, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему. 

Из материалов дела следует, что дата истцом ФИО1 и ответчиком ООО «Секвойя» был заключен договор строительного подряда, согласно п. 1.1 которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по строительству объекта: строительство бани 3х5 по адресу: Чувашская Республика, адрес. 

Из п. 1.2 Договора следует, что Подрядчик обязуется в соответствии с перечнем работ осуществить строительные работы надлежащего качества и в срок, установленный в п. 3.1 Договора. 

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить указанную в договоре стоимость работ (цену договора) (п. 1.3).

Согласно п. 2.1 стоимость работ по настоящему договору (цена договора) составляет ------, из них ------ аванс, остаток-кредит.

Из п. 2.5 Договора следует, что выплаты Подрядчику производятся в следующем порядке: первый платеж в размере ------, остальное в кредит, второй платеж – ежемесячно по ------, ------ до конца 2017 года. Выплата оставшейся суммы после предыдущих платежей, которая не может быть ниже 25% составляющей (11.07.2017г. получено ------) производится по мере завершения строительства объекта, в день подписания акта сдачи – приемки работ. 

В соответствии с п. 3.1 Договора общая ориентировочная продолжительность работ составляет 60 дней с момента начала проведения строительных работ, которые фиксируются в итоговом акте сдачи-приемки выполненных работ. 

Ориентировочная дата начала строительных работ дата (п. 3.2 Договора). Датой окончания работ считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по все этапам и объекту в целом (п. 3.3. Договора). 

Согласно п. 4.1 Договора Подрядчик обязан: выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок; обеспечить производство всех работ и качество их выполнения в соответствии с технической документацией и строительными нормами и правилами и др.

дата истец уплатила в счет аванса ------ и дата ------. Всего ------. Указанные суммы получены директором ООО «Секвойя» ФИО3

Согласно положениям пункта 1 статьи 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу пункта 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. При этом пунктом 4 этой же статьи предусмотрено, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

На основании пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение

По смыслу приведенных положений статьи 432 ГК РФ существенными следует считать условия, выражающие природу соответствующего договора, а потому при отсутствии любого из них достигнутое соглашение не способно придать отношениям сторон те качества, которые превращали бы эти отношения именно в обязательства данного конкретного вида. При установлении наличия в договоре всех существенных условий следует руководствоваться непосредственно требованием закона для договоров данного типа, определенностью положений договора относительно предмета договорного обязательства, а также согласованием воли сторон по кругу условий, предварительно названных существенными одной из сторон.

В силу положений ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (ст. 310 ГК РФ).

Закон РФ «О защите прав потребителей» от дата регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Таким образом, на указанные правоотношения распространяются нормы Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее – Закон).

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В соответствии с положениями ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" N 2300-1 от дата, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

Согласно пункту 1 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» (далее- закон) за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Ответчик также обязан на основании статьи 14 закона нести имущественную ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги)

Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги), признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет (пункт 2 статьи 14 закона).

Судом установлено, что ответчик взятые на себя договором от дата обязательства не выполнил, более того, к дата не осуществил работы по строительству бани, акт приемки выполненных работ не составлялся. 

Поскольку доказательств исполнения ответчиком принятых на себя обязательств в установленный договором срок не представлено, и данный срок истек на момент предъявления требования, истец как потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), следовательно, имеются основания для расторжения договора. В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи (ст. 28 Закона).

В силу ст. 32 Закона потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

При таких обстоятельствах требования Истца о расторжении договора и взыскании уплаченной денежной суммы в размере ------ являются обоснованными.

Истец также просит взыскать с Ответчика компенсацию морального вреда в размере ------ 

В соответствии со ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерацией, регулирующими отношения в области защиты прав и законных интересов потребителей, подлежит компенсации при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Законом установлена презумпция причинения морального вреда потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организаций или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) предусмотренных законами и иными правовыми актами Российской Федерации прав потребителя, в связи с чем, потребитель освобожден от необходимости доказывания в суде факта своих физических или нравственных страданий.

Учитывая изложенное, а также, что ответчиком в течение длительного времени не были исполнены обязательства по договору от дата, истец испытал дискомфортное состояние, с учетом требований разумности и справедливости, суд взыскивает с ответчика компенсацию морального вреда в размере ------.

Кроме того, согласно п.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

С учетом изложенного, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере ------ ((------

В соответствии со ст. 98, 103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчика в доход бюджета адрес подлежит взысканию государственная пошлина в размере ------

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 233 - 235 ГПК РФ, 

решил:

Расторгнуть заключенный между ------ и ООО «Секвойя» договор строительного подряда от дата. 

Взыскать в пользу ------ с ООО «Секвойя» уплаченную денежную сумму по договору в размере 175000 (сто семьдесят пять тысяч рублей), компенсацию морального вреда 15 000 (пятнадцать тысяч) руб., штраф в порядке п. 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в сумме 95000 (девяносто пять тысяч) руб.

В удовлетворении исковых требований в части взыскания остальной суммы компенсации морального вреда отказать.

Взыскать с ООО «Секвойя» в доход бюджета г. Чебоксары государственную пошлину в размере 4700 (четыре тысячи семьсот) руб. 

Ответчик вправе подать в Ленинский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики заявление об отмене данного решения в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный Суд Чувашской Республики в течение месяца по истечении срока подачи ответчиками заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

Председательствующий судья Н.А. Степанова