Дело 1-28/2025 (1-828/2024)

УИД: 91RS0024-01-2023-002645-78

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сергиев Посад 17 февраля 2025 года

Московская область

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Нгуен И.З.,

при помощнике судьи Трофимовой К.Н.,

с участием помощника Сергиево-Посадского городского прокурора Айнетдинова А.Х., 

подсудимого ФИО14, 

защитника-адвоката Кузнецова Н.В., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, имеющего на иждивении отца пенсионера ДД.ММ.ГГГГ г.р., не трудоустроенного, военнообязанного, имеющего хроническое заболевание - 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО11, совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с распоряжением Совета министров Республики ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – контракт №) между Службой капитального строительства Республики ФИО77 (далее по тексту – 

<

данные изъяты>) в лице начальника ФИО22 «Государственный заказчик» и обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ( далее ООО «

<

данные изъяты>») в лице представителя ФИО3 «Подрядчик», действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» выданной генеральным директором ФИО23

Согласно условий контракта №, п. 1.1. заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнения строительно-монтажных работ (далее по тексту - СМР), в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение № к Контракту), в срок, установленный Графиком производства работ (приложение № к Контракту), по цене в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости строительства (приложение № к Контракту), являющиеся неотъемлемыми частями настоящего контракта; п. 2.1. цена контракта, составляет 

<

данные изъяты> рублей; п. 2.1.2 в цену контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждения и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта; п. 2.6. планируемый объём работ, выполняемых подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ год – 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, ДД.ММ.ГГГГ года – 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек; п. 3.1. государственный заказчик в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 

<

данные изъяты>. настоящего контракта, п. 

<

данные изъяты>. начало работ – с момента подписания контракта, окончания работ – ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ. для учета операций со средствами авансового платежа, после подписания настоящего контракта Исполнитель открывает отдельный лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Республике ФИО77 (далее по тексту – 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>). Реквизиты счета, на который будут перечисляться авансовые платежи, оформляются дополнительным соглашением к настоящему контракту. 

ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с распоряжением Совета министров Республики 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» заключен государственный контракт на выполнение СМР № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. Массандра, по адресу: 

<

адрес>» (далее по тексту – контракт №) между 

<

данные изъяты> в лице начальника ФИО22 «Государственный заказчик» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО3 «Подрядчик», действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», выданной генеральным директором ФИО23

Согласно условий контракта №, п. 

<

данные изъяты> заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнения 

<

данные изъяты>, в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение № к Контракту), в срок, установленный Графиком производства работ (приложение № к Контракту), по цене в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости строительства (приложение № к Контракту), являющиеся неотъемлемыми частями настоящего контракта; п. 

<

данные изъяты> цена контракта, составляет 

<

данные изъяты> рублей; п. 2.1.2 в цену контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждения и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта; п. 2.6. планируемый объём работ, выполняемых подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ год – 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, ДД.ММ.ГГГГ года – 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки; п. 

<

данные изъяты>. государственный заказчик в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 

<

данные изъяты> настоящего контракта; п. 

<

данные изъяты>. начало работ – с момента подписания контракта, окончания работ – ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ. для учета операций со средствами авансового платежа, после подписания настоящего контракта Исполнитель открывает отдельный лицевой счет в 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>. Реквизиты счета, на который будут перечисляться авансовые платежи, оформляются дополнительным соглашением к настоящему контракту. 

ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с распоряжением Совета министров Республики ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» заключен государственный контракт на выполнение СМР № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «

<

данные изъяты> 13 по адресу: 

<

адрес>» (далее по тексту – контракт №) между 

<

данные изъяты> в лице начальника ФИО22 «Государственный заказчик» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО3 «Подрядчик», действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», выданной генеральным директором ФИО23

Согласно условий контракта №, п. 

<

данные изъяты> заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнения СМР, в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение № к Контракту), в срок, установленный Графиком производства работ (приложение № к Контракту), по цене в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости строительства (приложение № к Контракту), являющиеся неотъемлемыми частями настоящего контракта; п. 

<

данные изъяты>. цена контракта, составляет 

<

данные изъяты> рублей; п. 

<

данные изъяты> цену контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждения и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 

<

данные изъяты> настоящего контракта; п. 

<

данные изъяты>. планируемый объём работ, выполняемых подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ год – 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейка, ДД.ММ.ГГГГ года – 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек; п. 

<

данные изъяты> государственный заказчик в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 

<

данные изъяты>. настоящего контракта; п. 

<

данные изъяты> начало работ – с момента подписания контракта, окончания работ –ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ. для учета операций со средствами авансового платежа, после подписания настоящего контракта Исполнитель открывает отдельный лицевой счет в 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>. Реквизиты счета, на который будут перечисляться авансовые платежи, оформляются дополнительным соглашением к настоящему контракту. 

В соответствии с выполнением п. ДД.ММ.ГГГГ контрактов №, № и № об открытии Подрядчиком отдельного лицевого счета в 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> сторонами составлены дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ (№ и ДД.ММ.ГГГГ (№) к каждому из вышеперечисленных контрактов, где для учета операций со средствами авансовых платежей, ООО «

<

данные изъяты>» открыт лицевой счет №, расчетный счет № в Отделении по Республике ФИО77 Центрального ФИО15 Российской Федерации (БИК: №), расположенного по адресу: 

<

адрес>, на который должны поступать авансовые платежи с лицевого счета № 

<

данные изъяты>, расчётный счет №, открытый 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> в Отделении по 

<

данные изъяты> (БИК: №), расположенного по вышеуказанному адресу.

На момент заключения государственных контрактов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> (ОГРН: № от ДД.ММ.ГГГГ, ИНН: №), основным видом деятельности которого являлась деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями, дополнительным – строительство жилых и нежилых зданий являлся ФИО11, по указанию которого, учредителем указанного общества, ФИО3, на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» согласно решения от ДД.ММ.ГГГГ назначен ФИО23, который согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ так же исполнял обязанности главного бухгалтера. При этом ФИО23 в действительности управление обществом не осуществлял, являлся номинальным генеральным директором, фактически работал как начальник строительного участка, выполняя указания ФИО11 который финансово-хозяйственной деятельность общества вел самостоятельно. 

К группе предприятий полностью подконтрольных и аффилированных ФИО11, кроме ООО «

<

данные изъяты>», так же относилось Закрытое акционерное общество «

<

данные изъяты>» (далее по тексту –ЗАО «

<

данные изъяты>», а в дальнейшем АО «

<

данные изъяты>».)

ЗАО «

<

данные изъяты>» создано на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ внеочередного общего собрания акционеров (ФИО2 -

<

данные изъяты>% уставного капитала, ФИО7 -

<

данные изъяты>% уставного капитала) зарегистрировано по адресу: 

<

адрес> (ОГРН:№ от ДД.ММ.ГГГГ, ИНН: №). 

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 назначен на должность генерального директора ЗАО «

<

данные изъяты>» и так же возложил на себя обязанности главного бухгалтера ЗАО «

<

данные изъяты>». 

На основании протокола общего собрания акционеров ЗАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ без номера, утвержден Устав общества в новой редакции и изменения наименования ЗАО «

<

данные изъяты>» на Акционерное общество «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – АО «

<

данные изъяты>») с определением местонахождения юридического лица: 

<

адрес>.

Согласно Устава АО «

<

данные изъяты>» утвержденного годовым общим собранием акционеров от ДД.ММ.ГГГГ без номера, п. 

<

данные изъяты> основным из видов деятельности общества, является строительство зданий и сооружений; п. 

<

данные изъяты> исполнительным органом общества, является генеральный директор общества; п. 

<

данные изъяты>. руководство текущей деятельности общества осуществляется единоличным исполнительным органом; п. 

<

данные изъяты> генеральный директор общества: организует выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества, распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров общества, подписывает все документы, утвержденные Правлением, утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договора и совершает иные сделки, утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги, организует бухгалтерский учет и отчетность, представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет общества, выдает доверенность на право представительства от имени общества, в том числе доверенность с правом передоверия, решает другие вопросы текущей деятельности общества и иные полномочья, предусмотренные Уставом. 

Тем самым, генеральный директор АО «

<

данные изъяты>» ФИО11 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в рамках деятельности АО «

<

данные изъяты>», также правом вести финансово-хозяйственную деятельность, а также фактически управлял деятельностью ООО «

<

данные изъяты> наделив себя организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Для осуществления финансовой деятельности АО «

<

данные изъяты>» в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» Публичном акционерном обществе «

<

данные изъяты>», БИК: №, по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный счет №, в том числе в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» акционерного общества 

<

данные изъяты>», БИК: №, по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет №.

В связи с расширением производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в иных субъектах Российской Федерации, ФИО23 по указанию ФИО11 и на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ создано обособленное подразделение ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. 

После заключения государственных контрактов, в неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в ФИО17 

<

адрес>, г. ФИО5, ФИО11 генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» и фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» которому полностью была подконтрольна производственно-хозяйственная и финансово-экономическая деятельность указанных юридических лиц, принято решение о проведении строительно-монтажных работ при выполнении государственных контрактов не ООО «

<

данные изъяты>», а предприятием, где он является генеральным директором и главным бухгалтером АО «

<

данные изъяты>», что позволяло ему, полностью распоряжаться по своему усмотрению вверяемыми ему через подконтрольное предприятие ООО «

<

данные изъяты>», бюджетными денежными средствами, предназначенными по их целевому назначению для выполнения работ по заключенным государственным контрактам. 

Согласно решению ФИО11, авансовые платежи в размере 30 % от стоимости государственных контрактов №, № и №, должны были перечисляться с лицевого счета ООО «

<

данные изъяты> открытого 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> в Отделении по 

<

данные изъяты> Российской Федерации на расчётные счета АО «

<

данные изъяты>», №, №, в том числе иным юридическим лицам, привлеченным в качестве субподрядчиков, а остальные денежные средства, предназначенные для выполнения строительно-монтажных работ не являющиеся авансовыми платежами, должны поступать на расчётный счет № ООО «

<

данные изъяты>» открытый в коммерческом банке ДО «

<

данные изъяты>» (АО) «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в городе 

<

адрес> составлен договор подряда 

<

данные изъяты> между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 «Подрядчик» выполнявшего указание ФИО11 и АО «

<

данные изъяты>» в лице директора по развитию ФИО24 «Субподрядчик» действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданной ФИО11 и по его указанию, согласно п. 

<

данные изъяты>. которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс строительно-монтажных работ при строительстве дополнительных групп в детском саду в пгт. Массандра, по адресу: 

<

адрес>; п. 

<

данные изъяты>. стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, составляет 

<

данные изъяты> рублей; п

<

данные изъяты>. оплата работ по настоящему договору производится Подрядчиком в следующем порядке: - авансовый платеж в размере 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> от стоимости выполненных работ, - последующие платежи, в пределах Сметного расчета, за фактические выполненные Субподрядчиком и принятые надлежащим образом Подрядчиком работы, в порядке, установленном п. 

<

данные изъяты> настоящего Договора; п. 

<

данные изъяты> все работы по настоящему договору Субподрядчик обязан выполнить в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, в городе 

<

адрес> составлен договор подряда 

<

данные изъяты> между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 «Подрядчик» выполнявшего указание ФИО11 и АО «

<

данные изъяты>» в лице директора по развитию ФИО24 «Субподрядчик» действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданной ФИО11 и выполнявшем его указания, согласно п. 

<

данные изъяты> которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс СМР по строительству корпуса на 60 мест в ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>; п. 

<

данные изъяты>. стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, составляет 

<

данные изъяты> рублей; п. 

<

данные изъяты>. оплата работ по настоящему договору производится Подрядчиком в следующем порядке: - авансовый платеж в размере 

<

данные изъяты>% от стоимости выполненных работ, - последующие платежи, в пределах Сметного расчета, за фактические выполненные Субподрядчиком и принятые надлежащим образом Подрядчиком работы, в порядке, установленном п. 

<

данные изъяты>. настоящего Договора; п. 

<

данные изъяты>. все работы по настоящему договору Субподрядчик обязан выполнить в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, в городе 

<

адрес> составлен договор подряда 15-СП между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 «Подрядчик» выполнявшего указание ФИО11 и АО «

<

данные изъяты>» в лице директора по развитию ФИО24 «Субподрядчик» действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданной ФИО11 и по его указанию, согласно п. 1.1. которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс СМР по строительству здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>; п. 

<

данные изъяты>. стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, составляет 

<

данные изъяты> рублей; п. 

<

данные изъяты>. оплата работ по настоящему договору производится Подрядчиком в следующем порядке: - авансовый платеж в размере 

<

данные изъяты>% от стоимости выполненных работ, - последующие платежи, в пределах Сметного расчета, за фактические выполненные Субподрядчиком и принятые надлежащим образом Подрядчиком работы, в порядке, установленном п. 5.3. настоящего Договора; п. 

<

данные изъяты>. все работы по настоящему договору Субподрядчик обязан выполнить в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

В связи с выполнением пунктов п. 

<

данные изъяты>,п. 

<

данные изъяты> контрактов №, № и №, на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № и платежного поручения 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> осуществило перевод авансовых средств в сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейку на лицевой счет №, расчетный счет № ООО «Строй-Проект», в том числе, на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту № и платежного поручения 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> осуществило перевод авансовых средств в сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек на лицевой счет №, расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>», и на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту №, платежного поручения УФК по РК № от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> осуществило перевод авансовых средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек на лицевой счет №, расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>», а всего на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек. 

После поступления денежных средств на указанные лицевые счета ООО «

<

данные изъяты>», решением ФИО11 фактического руководителя ООО «

<

данные изъяты>» и генерального директора АО «

<

данные изъяты>», учитывая, что строительно-монтажные работы по всем объектам должны выполняться АО «

<

данные изъяты>», на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО11, как руководителя АО «

<

данные изъяты>», платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках контракта №, 

<

данные изъяты>, осуществлен перевод аванса в размере 

<

данные изъяты> рублей с расчетного счета№ ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет № АО «

<

данные изъяты>», на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО11, как руководителя АО «

<

данные изъяты>», платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках контракта №, 

<

данные изъяты>, осуществлен перевод аванса в размере 

<

данные изъяты> рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет № АО «

<

данные изъяты>», на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО11, как руководителя АО «

<

данные изъяты>», платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках контракта №, 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, осуществлен перевод аванса в размере 

<

данные изъяты> рублей с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет № АО «

<

данные изъяты>».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» генеральным директором и главным бухгалтером которого являлся ФИО11, наделенный организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями, службой капитального строительства по Республике ФИО77, через подконтрольное ФИО11, ООО «

<

данные изъяты>» вверены бюджетные денежные средства предназначенные для целей выполнения государственных контрактов на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля.

На основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО11, как руководителя АО «

<

данные изъяты>», платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках контракта №, 

<

данные изъяты>, осуществлен перевод денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки за выполнения СМР, на основании акта выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ подписанного АО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23, с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет № АО «

<

данные изъяты>».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» генеральным директором и главным бухгалтером которого являлся ФИО11, наделенный организационно-распорядительными и административно хозяйственными функциями, службой капитального строительства по Республике ФИО77, через подконтрольное ФИО11, ООО «

<

данные изъяты>» вверены бюджетные денежные средства предназначенные для целей выполнения государственных контрактов на общую сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, а всего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» в лице его генерального директора и главного бухгалтера ФИО11, вверены бюджетные денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки. 

Кроме того, 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, на основании платежных поручений, договоров подряда заключенных с ООО «

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства иным субподрядным организациям на общую сумму 

<

данные изъяты> 710 рублей 

<

данные изъяты> копеек. 

Таким образом, с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» на выполнения СМР в виде авансовых платежей в размере 

<

данные изъяты>% от стоимости контрактов №, № и №, АО «

<

данные изъяты>» и иным подрядным организациям перечислено денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейку. 

В связи с выполнением пунктов п. 2.6, контрактов № и №, на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту №, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ подписанного 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> осуществило перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, в том числе на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ по контракту №, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ подписанного 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> осуществлен перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>», а всего на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек. 

Так как ни подконтрольное ФИО11 ООО «

<

данные изъяты>» по трем контрактам №, № и №, ни само АО «

<

данные изъяты>», генеральным директором и главным бухгалтером которого являлся ФИО11, не могли выполнить условия государственных контрактов в срок, установленный п. 4.1., то есть до ДД.ММ.ГГГГ, заказчик в лице уполномоченного должностного лица 

<

данные изъяты>, в соответствии с п.п. 9.4.-9.4.1. настоящих контрактов, и ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, в одностороннем порядке на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, расторг контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, расторг контракт № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, расторг контракт № от ДД.ММ.ГГГГ. Строительные работы согласно государственных контрактов заключенных СКС РК прекращены, а бюджетные денежные вверенные через ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>» в лице его генерального директора и главного бухгалтера ФИО11 подлежали возврату службе капитального строительства Республики 

<

адрес>. 

При этом согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на объекте исследования «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес> (контракт №), подрядной организацией ООО «

<

данные изъяты>» строительно-монтажные работы не выполнялись. Разница в стоимости между суммой полученных подрядной организацией ООО «

<

данные изъяты>» средств (в виде авансовых платежей- 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек) и стоимостью фактических выполненных строительно-монтажных работ на объекте «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес> составляет 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, общая стоимость фактически выполненных работ по объекту исследования: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» (контракт №), 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейку. 

Разница в стоимости между суммой полученных подрядной организацией ООО «

<

данные изъяты>» средств (в виде авансовых платежей- 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек) и стоимостью фактических выполненных строительно-монтажных работ на объекте «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» согласно контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 

<

данные изъяты> копеек.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, общая стоимость фактически выполненных работ по объекту исследования: «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» (СМР), составляет 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек. Разница в стоимости между суммой полученных подрядной организацией ООО «

<

данные изъяты>» средств (в виде авансовых платежей- 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> копеек) и стоимостью фактических выполненных строительно-монтажных работ на объекте «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» (

<

данные изъяты>), составляет 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что сумма полученных средств ООО «

<

данные изъяты>», в виде платежей по трем контрактам по объектам исследования, составляет 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, а общая стоимость фактически выполненных строительных работ по трем объектам строительства составляет всего 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек. Разница в стоимости между суммой вверенных АО «

<

данные изъяты>» в лице его генерального директора и главного бухгалтера ФИО11 через аффилированную к нему ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств и стоимостью фактически выполненных строительно-монтажных работ на трех объекта исследования: «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» (СМР), «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес> составляет 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек (без учета денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, остававшихся на счете 

<

данные изъяты>).

Несмотря на требования 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств вверенных АО «

<

данные изъяты>» через ООО «

<

данные изъяты>» о которых ФИО11 было достоверно известно, в неустановленный следствием день, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО11, возник умысел на хищение вверенных АО «

<

данные изъяты>», где он являлся генеральным директором и главным бухгалтером, денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, то есть в особо крупном размере. 

ФИО11, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступление, достоверно зная, что денежные средства вверенные службой капитального строительства Республики ФИО77 АО «

<

данные изъяты>» через ООО «

<

данные изъяты>» после ДД.ММ.ГГГГ подлежат возврату и могли быть использованы только для целей заключенных при вышеуказанных обстоятельствах государственных контрактов, как генеральный директор и главный бухгалтер АО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, наделенный правом и возможностью вести финансово-хозяйственную деятельность обществ и распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанных расчетных счетах как в АО «

<

данные изъяты>», так и ООО «

<

данные изъяты>», осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, бюджетные денежные средства в особо крупном размере вернуть отказался, с ДД.ММ.ГГГГ противоправно из корыстных побуждений длительное время удерживал находившиеся в его введении вверенные ему бюджетные денежные средства, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем их неправомерного использования присвоил и распорядился из корыстных побуждений по своему усмотрению, причинив Министерству строительства и архитектуры Республики 

<

адрес>, которое в соответствии с Указом Главы Республики 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, является правопреемником 

<

данные изъяты>, имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО11, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, не признал, от показаний отказался в соответствии со ст.51 Конституции РФ. На стадии предварительного следствия, подсудимый также отказывался от дачи показаний.

Несмотря на непризнание подсудимым ФИО11 своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ его вина в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора подтверждается оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего ФИО76, ФИО25, ФИО26, ФИО68, ФИО27, ФИО22, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО3, ФИО43, ФИО23, а также представленными и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО76, из которых следует, что согласно пунктов 1 и 2 Указа Главы Республики ФИО77 № -У от ДД.ММ.ГГГГ, Служба капитального строительства Республики ФИО77 реорганизована форме присоединения к Министерству строительства и архитектуры Республики ФИО77. Указом Главы Республики ФИО77 №-У, установлено, что Министерство строительства и архитектуры Республики ФИО77 является правопреемником прав и обязанностей Службы капитального строительства Республики ФИО77. 

Согласно распоряжения Совета министров Республики ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ № - р «

<

данные изъяты>» с изменениями и дополнениями в перечень объектов капитального строительства в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики ФИО77 и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ», утверждены расходы за счет средств федерального бюджета на строительство в частности здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>, ДУЗ № по адресу: 

<

адрес> и на выполнение работ по строительству на объекте: дополнительные группы в детском саду в 

<

адрес>

В соответствии с ФЗ № и распоряжением главы Республики ФИО77 был определен единственный поставщик на выполнение «

<

данные изъяты>» в лице ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> Республики ФИО77 в лице начальника ФИО22 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя по доверенности ФИО3 были заключены три государственных контракта на выполнения строительно-монтажных работ по трем вышеуказанным объектам.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в адрес подрядной организации - ООО «

<

данные изъяты> перечислены бюджетные средства в виде аванса 

<

данные изъяты> % от стоимости контракта в сумме 

<

данные изъяты> рублей на выполнение работ по строительству на объекте: здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> адрес в ООО «

<

данные изъяты>» перечислены бюджетные средства в виде аванса 

<

данные изъяты> % от стоимости контракта в сумму 

<

данные изъяты> рублей на выполнение работ по строительству на объекте: дополнительные группы в детском саду в 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в адрес ООО «

<

данные изъяты>» перечислены бюджетные средства в виде аванса 

<

данные изъяты> % от стоимости контракта в сумму 

<

данные изъяты> рублей на выполнение работ по строительству на объекте: здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>.

Далее 

<

данные изъяты> в адрес ООО «

<

данные изъяты>» были переданы проектно-изыскательные работы с положительным заключением государственной строительной экспертизы по трем вышеуказанным объектам капитального строительства, ранее которые разрабатывала подрядная организация ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» могло в полном объёме выполнять строительно-монтажные работы после предоставления им «

<

данные изъяты>» с положительным заключением экспертизы.

Так как ООО «

<

данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ не могли выполнить строительно-монтажные работы по трем вышеуказанным объектам капитального строительства (п. 2 ст. 715 ГР РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик в праве отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения ущерба), то 

<

данные изъяты> в соответствии с условиями госконтрактов от ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке расторгли три госконтракта. Уведомления ООО 

<

данные изъяты>» были направлено ДД.ММ.ГГГГ, подрядчик получил уведомление о расторжении госконтрактов ДД.ММ.ГГГГ. 

Далее ООО «

<

данные изъяты>» обращалось в арбитражный суд Республики ФИО77, где оспаривало расторжение трех госконтрактов в одностороннем порядке. По решению Арбитражного суда Республики ФИО77 в иске ООО «

<

данные изъяты>» к 

<

данные изъяты> было отказано, судом было установлено, что три госконтракта 

<

данные изъяты> были расторгнуты на законных основаниях, решения Арбитражного суда вступило в законную силу. Также 

<

данные изъяты> обращалось в Арбитражный суд 

<

данные изъяты> о взыскании неосвоенных авансовых средств по трем госконтрактам, однако Арбитражным судом РК было отказано в иске 

<

данные изъяты>, так как с ДД.ММ.ГГГГ года ООО «

<

данные изъяты>» было признано банкротом. Также 

<

данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ году была включена на основании определения Арбитражного суда 

<

данные изъяты> в реестр требований кредиторов к должнику - ООО «

<

данные изъяты>

Нарушений Службой капитального строительства Республики ФИО77 каких - либо договорных обязательств в рамках госконтракта Арбитражным судом Республики ФИО77 не было установлено, в связи с чем, 

<

данные изъяты> не должно выплачивать ООО «

<

данные изъяты>» штрафы в результате неисполнения условий госконтрактов.

Арбитражным судом 

<

данные изъяты> было установлено, что доводы ООО «

<

данные изъяты>» в части несвоевременного предоставления «

<

данные изъяты>» и земельного участка, являются не состоятельными, что отображено в решении арбитражного суда.

Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» незаконно удерживало авансовые денежные средства по трем госконтрактам, при этом необоснованно пользовались (использовали) бюджетными средствами более нескольких лет. При этом ООО «

<

данные изъяты>», является банкротом, что не позволяет ему вернуть не оприходованные авансовые денежные средства.

Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» своими незаконными действиями причинило имущественный вред бюджету Республики ФИО77 в лице Министерства строительства и архитектуры Республики ФИО77 (правопреемник 

<

данные изъяты>), в размере авансовых платежей, перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» по трем госконтрактам (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО25, из которых следует, что он является заместителем руководителя 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» для открытия лицевого счета № в 

<

данные изъяты>, в соответствии с Приказом Федерального казначейства № «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, предоставило заявление об открытии лицевого счета, карточку с образцами подписей, государственные контракты. Заявление об открытии лицевого счета ООО «

<

данные изъяты>» были подписаны генеральным директором ФИО23 и директором по строительным проектам ФИО3 Все документы связанные с движением денежных средств на лицевом счете, подписывались электронной подписью лицами, указанными в карточке образцов подписей. Сертификат электронной подписи получал ФИО23 и ФИО3 Распоряжения о перечислении денежных средств подписываются первой и второй подписью лиц, которые указаны в карточке образцов подписей (ФИО23 и ФИО3). Если нет хотя бы одной электронной подписи, то технически документ не возможно направить в 

<

данные изъяты>. Также между ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор об электронном документообороте и договор присоединения к регламенту удостоверяющего центра 

<

данные изъяты>. 

Для перечисления авансовых средств, 

<

данные изъяты> предоставляла распоряжения (заявка на кассовый расход) с приложением счетов или актов выполненных работ для перечисления средств ООО «

<

данные изъяты>» на счет открытый в 

<

данные изъяты>, либо в коммерческом ФИО15. После поступления на лицевой счет ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты> аналогично направлялись распоряжения о перечислении денежных средств в адрес поставщиков, контрагентов с приложениями счетов или актов выполненных работ, накладных, договоров. Лицевые счета открывались исключительно для перечисления авансовых платежей. Платежи за выполненные работы, которые не являлись авансовыми средствами, переводились на основании распоряжений о перечислении по 

<

данные изъяты>», на счета ООО «

<

данные изъяты>» открытые в коммерческих ФИО15 (т

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО26, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ООО «

<

данные изъяты>» на должности ФИО12 производственно-технического отдела. На указанный период времени, он работал в обособленном подразделении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> Генеральным директором на тот момент, являлся ФИО23, таккже в обособленном подразделении, числился директором по строительству ФИО3, последний являлся также учредителем указанного юридического лица. 

Основная функция ФИО23, являлась взаимоотношения с субподрядчиками, как таковой бухгалтерии в 

<

адрес> не было, бухгалтерия находились в офисе ООО 

<

данные изъяты>» в городе ФИО5, поступившие документы (счета на оплату, договора), сканировались и отправлялись в главный офис, документы заверял ФИО3 или ФИО23

От ФИО3 ему известно, что ООО «

<

данные изъяты>», является фактически предприятием подконтрольным АО «

<

данные изъяты>» и что ФИО11 входит в совет директоров.

ФИО11 он видел один раз за его работу, когда ФИО11 приезжал в 

<

адрес> перед подачей документации для участия в выборе единственного поставщика по трем объектам капитального строительства в городе Ялта (детские сады).

Как он считает, что фактически руководителем общества ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО11, так как все ключевые решения по финансовой части деятельности общества, ФИО3 согласовывал с отцом ФИО11 Как таковых решений самостоятельно ФИО3 не принимал, он слышал подобного рода разговоры по телефону между указанными лицами.

Он точно помнит, что на протяжении ДД.ММ.ГГГГ года ФИО23 не было в Республике 

<

адрес>, ФИО23 находился в городе 

<

адрес>. Он помнит, что ФИО23, не находился в Республике ФИО77, так как на указанный период времени он ездил с ФИО3 по трем объектам, расположенным в городе 

<

адрес>, посещал детские сады в которых необходимо было достроить пристройки к существующим корпусам. Детские сады, располагались по 

<

адрес>.

Когда прибыл ФИО23 в 

<

адрес> на объекты, он не знает, так как работал в ООО «

<

данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ года, после уволился, таким образом, он не застал ФИО23, не встречался с последним.

Он участвовал в комплектации документов, необходимых для процедуры выбора единственного поставщика. При самом заключении контрактов №, № и №, он не присутствовал.

Он узнал от ФИО3, что заключены три госконтракта на объекты капитального строительства, расположенные в городе 

<

адрес> (детские сады). Когда он работал в ООО «

<

данные изъяты>» заказчик 

<

данные изъяты> не предоставил подрядчику проектно-сметную документацию с положительным заключением экспертизы, в том числе декларацию о начале выполнения строительных работ, без которой не возможно было проводить строительные работы, не нарушая градостроительного законодательства.

В том числе, при поступлении «

<

данные изъяты>», подрядчик должен разработать проект организации строительства, проект производства работ, согласовать с заказчиком и после чего уже приступать к выполнению «

<

данные изъяты>».

Госконтракты были заключены с ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО3 на основании доверенности выданной ФИО23, подписывал ФИО3 контракт, так как ФИО23 не было в Республике ФИО77.

Как он считает, что АО «

<

данные изъяты>» имел другие контракты в городе ФИО5, причем довольно крупные, и было принято решение, что на территории Республики ФИО77, будет действовать ООО «

<

данные изъяты>. Данное решение, по его мнению, принимал ФИО11, так как последний был фактическим руководителем данных юридических лиц, решал какие организации будут задействованы, на каких объектах. ФИО3 выполнял функции представителя отца в Республике ФИО77, также представителем ООО «

<

данные изъяты>» без принятия ключевых решений.

У ООО «

<

данные изъяты>» как таковых технических средств и строителей не было, предполагалось вести «

<

данные изъяты>» за счет привлечения субподрядных организацией.

Ему не было известно, что ООО «

<

данные изъяты>» заключило субподряд с АО «

<

данные изъяты>» и перечислило авансовые платежи в размере 

<

данные изъяты>% от каждого государственного контракта в АО «

<

данные изъяты>» для выполнения «

<

данные изъяты>».

Как он полагает, перевод денежных средств в размере 

<

данные изъяты>% от каждого контракта в АО «

<

данные изъяты>» было обусловлено тем, что АО «

<

данные изъяты>» были крупные заказы и АО «

<

данные изъяты>» были необходимы денежные средства для завершения иных объектов строительства. На то время, данная практика была распространена у фирм, которые занимались не одним объектом капитального строительства.

Из-за того, что заказчик вовремя не предоставил необходимую документацию, то ООО «

<

данные изъяты>» не могло приступить к работе и нарушило бы сроки сдачи объекта. У ООО «

<

данные изъяты>» были намерения выполнить строительно-монтажные работы, так как предпринимались меры к получению разрешительной документации, велись постоянные переговоры с заказчиком, выполнялись подготовительные ремонты, также частично были выполнены работы по объекту 

<

адрес>. 

При ФИО3 открывались лицевые счета, но на ДД.ММ.ГГГГ года ФИО23 не было на территории Республики ФИО77, как ФИО23 мог подписывать карточки образцов подписей к лицевым счетам, заявление на открытие лицевого счета, ему не известно (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО68, из которых следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ заключал строительные подряда с АО «

<

данные изъяты>» в качестве ИП «

<

данные изъяты>». Строительные объекты, по которым он заключал подряд, находились в городе 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО11, который был фактическим руководителем АО «

<

данные изъяты>», находился на должности генерального директора. Именно ФИО11 заключал договора от АО «Сих». С ФИО11, он вел беседу по существенным условиям выполнения строительно-монтажных работ, также по поводу оплаты по заключенным договорам подряда. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 довел до сведений, что в дальнейшем все договора строительного подряда будут заключаться с ООО «

<

данные изъяты>» вместо АО «

<

данные изъяты>». Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» были подконтрольны ФИО11, который являлся их фактическим руководителем. Офисные помещения ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>», находились в одном и том же здании по адресу: 

<

адрес>.

В начале ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с ФИО23 на одном из строительных объектах АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>», на тот момент ФИО23, находился в должности руководителя проекта, также в должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» начиная с ДД.ММ.ГГГГ года.

ФИО23 примерно с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, находился в городе 

<

адрес>, у последнего был ряд строительных объектов. С ФИО23 он встречался в указанный период времени на строительном объекте, расположенном по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, также между им как ИП и ООО «Строй-Проект» в лице ФИО23, были заключены договора и подписаны 

<

данные изъяты> а именно: договор № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору № 

<

данные изъяты>3 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Вышеперечисленные документы лично подписывал ФИО23 в офисном помещении «

<

данные изъяты>» либо на строительном объекта, расположенном по адресу: 

<

адрес>

ФИО23 в начале мая 2017 года направился в Республику 

<

адрес> на иные строительные объекты, которые вели фирмы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», также ему было известно, что ФИО23 в ДД.ММ.ГГГГ года находился в Республике 

<

адрес> по каким- то рабочим моментам, вернулся с Республики 

<

адрес> в конце ДД.ММ.ГГГГ года или в начале ДД.ММ.ГГГГ года (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО27, из которых следует, что с конца ДД.ММ.ГГГГ года она работала на должности конструктора в ООО «

<

данные изъяты>». Она работала в обособленном подразделении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в городе 

<

адрес>. В её основные обязанности входила подготовка проектной документации и прохождение государственной строительной экспертизы.

Когда она устраивалась на работу в указанную фирму, её познакомили с генеральным директором ФИО23, директором по строительству значился ФИО3, также она знакома с ФИО11, познакомилась с ним еще до трудоустройства в ООО «

<

данные изъяты>», ФИО11 несколько раз приезжал в 

<

адрес>, общался с директорами обособленного подразделения ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>».

Она за свою работу, отчитывалась перед ФИО23, если не было последнего, то она обращалась по служебным вопросам к ФИО11 ФИО11 она воспринимала как непосредственного руководителя общества.

В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО23 не было в городе Симферополь, где последний находился, ей не было известно, возможно в городе 

<

адрес>. Она точно помнит, что в ДД.ММ.ГГГГ года, когда она сдавала проектную документацию, то ФИО23 еще не прибыл в Республику 

<

адрес>. В отсутствии ФИО23, обособленным подразделением руководил ФИО3

Как такового бухгалтера в обособленном подразделении ООО «

<

данные изъяты>» не было, вся бухгалтерия и бухгалтеры, находились в главном офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в городе ФИО5, туда передавались все документы, касаемо финансово бухгалтерской деятельности. В обособленном подразделении в городе 

<

адрес>, находились только инженеры и прорабы. Также АО «

<

данные изъяты>» располагалось в одном из офисных помещений в городе ФИО5 с ООО «

<

данные изъяты>». 

ФИО23 за время работы в обособленном подразделении ООО «

<

данные изъяты>» занимался исключительно строительной деятельностью, посещал строительные объекты, находил проектировщиков, руководил строительным процессом, посещал совещания с заказчиками. Она не знает того, что бы ФИО23 занимался финансовой деятельностью обособленного подразделения, то есть руководил денежными средствами, оплачивал различного рода договора, выплачивал заработную плату строителям и прочее. У ФИО3 была аналогичная функция в ООО «

<

данные изъяты>», как и у ФИО23

По поводу разработанной проектно-сметной документации ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства в городе 

<

адрес> (три детских сада), на её взгляд «

<

данные изъяты>» была составлена с грубыми нарушениями. ООО «

<

данные изъяты>» отправляло в адрес проектировщика соответствующего рода замечания для устранения выявленных ошибок при этом ООО «

<

данные изъяты>» долгое время, не могло получить положительное заключение государственной строительной экспертизы, в связи с чем, ООО «

<

данные изъяты>» без соответствующей документации не могло выполнять строительно-монтажные работы (т. 

<

данные изъяты>); 

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО22, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился на должности начальника 

<

данные изъяты>, в должностные обязанности входило выполнение функций государственного заказчика, заказчика-застройщика по осуществлению нового строительства, в том числе объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ года».

В соответствии с распоряжением Совета Министров Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственного поставщика (подрядчика)» подписанного Главой Республики ФИО77, утверждены предложения Научно-технического совета об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Пунктами 

<

данные изъяты> раздела 

<

данные изъяты> данного распоряжения определено, что выполнение строительно-монтажных работ на объектах: «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> (пункт 1.58); «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес> (

<

данные изъяты>)» (пункт 

<

данные изъяты>); «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>, 

<

адрес> (

<

данные изъяты>)» (пункт 

<

данные изъяты>), будет осуществлять ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №).

Пунктом 

<

данные изъяты> данного распоряжения поручено заказчикам (застройщикам) по объектам, указанным в распоряжении, не позднее следующего рабочего дня после опубликования настоящего распоряжения на портале Правительства Республики 

<

адрес> подписать контракты с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), определёнными в пункте 

<

данные изъяты>, на основании чего были заключены государственные контракты.

По каждому объекту «

<

данные изъяты>» имеется инвестиционный пакет, который включает в себя: - паспорт инвестиционного проекта утвержденный Министерством экономического развития России (в котором указана сроки строительства, мощность объекта, предельная сметная стоимость объекта строительства, в том числе затраты на подготовку проектной документации); - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений; - утвержденное задание на проектирование; - копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта аналога капитального строительства; -копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта аналога капитального строительства; - документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. 

Срок выполнения работ, порядок принятия выполненных работ, порядок оплаты услуг установлены и определены в подписанных государственных контрактах. При этом стоимость строительства и стоимость работ по вышеуказанным госконтрактам разная, в стоимость строительства включены затраты заказчика для ввода объекта в эксплуатацию.

Проектно-сметная документация выполнялась в рамках заключенных договоров. Проектная документация разработана в полном объёме, принята специалистами 

<

данные изъяты>. По всем указанным объектам получены положительные заключения на проектную документацию. Генподрядчику проектная документация была передана, что позволило ему закупать строительные материалы, оборудование, транспорт, ограждать стройплощадку. 

Заключение госконтрактов на «

<

данные изъяты>» в соответствии с распоряжением Совета министров 

<

данные изъяты> с последующим получением положительного заключения экспертизы не противоречит законодательству Российской Федерации.

При этом лимиты бюджетных обязательств (обеспечение денежными средствами, в том числе и этой закупки) доведены в июле 2016 года, что не позволяло провести процедуры закупки ранее. Также муниципальными образованиями были предоставлены земельные участки с существенными обременениями: требовался вынос инженерных коммуникаций, снос строений, действующие постройки, сложный рельеф, что затрудняло получение техусловий. В ДД.ММ.ГГГГ года большая загруженность ГАУ «

<

данные изъяты>» (более 

<

данные изъяты>», что затянуло сроки рассмотрения «

<

данные изъяты>» и обработки замечаний). В связи с чем, руководством и было принято решение о заключении договоров в течении 1 суток, что и было отображено в Распоряжении Главы Республики 

<

адрес> о заключении договора в течении одних суток. 

По условиям заключенных госконтрактов предусмотрено казначейское сопровождение органами Федерального казначейства расходования бюджетных средств, в том числе и средств, перечисленных в качестве аванса; определены сроки выполнения работ (График производства работ, приложение № к госконтрактам).

В соответствии с условиями заключенных госконтрактов заказчик обязан после подписания госконтрактов в течение 20 (двадцати) рабочих дней передать Подрядчику в том числе проектно-сметную документацию, а также оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ. По условиям заключенных госконтрактов Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении: непригодности предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации; возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 5 (пяти) рабочих дней для направления разъяснений Заказчиком, не вправе при предъявлении к Заказчику требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

Для учета операций со средствами авансового платежа, после подписания указанных госконтрактов Исполнитель (ООО «

<

данные изъяты>») открывает отдельный лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Республике 

<

адрес>. Исполнитель письменно информирует Заказчика о реквизитах счета, на который будут перечисляться авансовые платежи. Контроль расходования бюджетных средств, перечисленных в качестве аванса осуществляли органы Федерального казначейства на основании представленных Подрядчиком документов. Списание денежных средств с указанного специального счета без проверки документов об их целевом использовании не могло выполняться.

При казначейском сопровождении государственных контрактов, органы Федерального казначейства осуществляют санкционирование операций в соответствии с Порядком проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № н (далее - Порядок № н).

Расходование денежных средств с указанного счета происходит на основании решения и с согласия казначейства так же сопровождается до получателя, только после предоставления подрядчиком в органы казначейства обосновывающих документов, которые проверяются на соответствие сотрудниками казначейства.

Порядок выплаты аванса определен государственными контрактами. Нормативно-правовых документов в законодательстве РФ и Республике 

<

адрес> ограничивающие выплату аванса без экспертизы не установлено. Сумма доведенных лимитов на строительно-монтажные работы определена Минэкономразвития России и составляла 

<

данные изъяты>% от стоимости работ объекта аналога. Размеры авансовых платежей ежегодно устанавливаются Правительством РФ. ДД.ММ.ГГГГ году они определены Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах по реализации Федерального закона о бюджете ДД.ММ.ГГГГ». Иных ограничений по выплате авансовых платежей не предусмотрено. 

Ответственным за осуществления контроля выполнения «

<

данные изъяты>» по вышеуказанным государственным контрактом, выступало производственное управление СКС РК. За период его работы в качестве руководителя 

<

данные изъяты>, он не принимал работы, выполненные подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>»). За время его работы в 

<

данные изъяты>, подрядчик в лице ООО «

<

данные изъяты>», не обращался с запросами и письмами о необходимости корректировки «

<

данные изъяты>», также не передавал на ответственное хранение закупленный материал и оборудование. 

Подрядчик (ООО «

<

данные изъяты>») до выдачи разрешения на строительство со дня направления проектной документации на экспертизу, могут проводиться подготовительные работы, которые занимают достаточно длительное время, такие как: Геодезические разбивочные работы для строительства; выполнение комплекса мероприятий по охране труда и безопасному проведению работ; разбивка в натуре основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками; размещение и строительство временных зданий и сооружений производственного, складского, бытового и общественного назначения, временных источников и сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, связи, временных очистных сооружений, объектов освещения, средств сигнализации; освобождение участков от деревьев и кустарников, в том числе вывоз мусора и частичное устройство щитов для защиты зеленых насаждений; освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ; устройство ограждения строительной площадки, организация контрольно-пропускного режима; обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем; устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования; инженерная подготовка территории размещения объекта, включая строительство: подъездных путей и временных дорог; линий электропередач с трансформаторными подстанциями; закупка и складирование строительных материалов и оборудования и т.д.

Подготовительные работы в среднем могут занимать от двух до четырех месяцев в зависимости от типа работ, что является достаточно серьезным сроком.

Причины, по которым генподрядные организации, до получения заключения экспертизы проектной документации, не осуществляли подготовительные работы ему не известно.

Таким образом, полученные средства подрядчиком в качестве аванса должны были быть направлены на мобилизацию и подготовительные работы, которые требуют существенных финансовых и временных затрат (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО28, из которых следует, что с января 2015 года она работала в АО «Сих» на должности экономиста- начальник управления технического заказчика. Руководителем АО «Сих», являлся генеральный директор ФИО11 Офис АО «

<

данные изъяты>», находился по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, в том же здании находился офис ООО «

<

данные изъяты>». 

В её основные функциональные обязанности входило: разработка проектной документации на строительство и её последующее согласование. У неё не было проектов по строительным объектам, расположенным в Республике ФИО77. В основном она разрабатывала проектную документацию по объектам, которые находились в городе 

<

адрес>

В настоящий момент АО «

<

данные изъяты>» признано судом банкротом.

АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», являлись по сути фирмами одного и того же руководителя ФИО11, данные фирмы нельзя рассматривать, как отдельные обособленные друг от друга юридические лица, при необходимости даже привлекались специалисты обеих фирм для выполнения «

<

данные изъяты>». В ООО «

<

данные изъяты>» генеральным директором являлся ФИО23

Ей известно, что у ООО «

<

данные изъяты>» были госконтракты на выполнения «

<

данные изъяты>» по трем объектам капитального строительства в городе Ялта, три детских сада, о данных объектах она слышала в ходе разговора руководства ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>», в том числе от ФИО11, так как две указанные фирмы были «одним целым», то ей было известно о строительных объектах фирмы ООО «

<

данные изъяты>».

Также в городе Симферополь, был открыт обособленный офис ООО «

<

данные изъяты>». В том числе, некоторое время в обособленном офисе в городе Симферополе, находился ФИО23, в какой период времени, она не помнит. 

Бухгалтерия АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», находилась в городе ФИО5.

В ходе деятельности АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», ФИО11 не вмешивался в строительную деятельность по объектам, последний собирал начальников участков (прорабов), иных начальников отдела, где обсуждали текущие проблемы, необходимость финансирования, какого-либо объекта и сколько надо выделить денежных средств на «СМР», но ключевое слово в финансовой деятельности обществ, оставалось за ФИО11

Электронные ключи от расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», находились у ФИО11, также электронные ключи, могли находиться в бухгалтерии, расположенной в городе ФИО5. Как она знает, вся финансово-хозяйственная деятельность ООО «

<

данные изъяты>» согласовывалась с руководством ФИО11, без согласия последнего, никто не мог по сути, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>».

Ранее она на копии её паспорта гр. РФ, сделала запись по просьбе ФИО23, где отобразила реальные сведения, что по сути ФИО23, являлся в ООО «

<

данные изъяты>» специалистом по строительству, но ни как, то лицо, которое осуществляет финансовую деятельность общества, лично распоряжается денежными средствами в качестве генерального директора. Данная запись на копии её паспорта, выполнена ей добровольно без принуждения с чей-либо стороны (

<

данные изъяты>

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО29, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в АО «

<

данные изъяты>» на должности экономиста ПТО (проектно-технический отдел). Руководителем АО «

<

данные изъяты>», являлся генеральный директор ФИО11, офис АО «

<

данные изъяты>», находился по адресу: г. ФИО5, 

<

адрес>, в том же здании находился офис ООО «

<

данные изъяты>», так как АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», являлись по сути фирмами одного и того же руководителя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ года она перешла работать в фирму ООО «

<

данные изъяты>» на аналогичную должность. Такие переводы штата были частыми, если не хватала какого- либо специалиста, то сотрудника могли перевести в другую фирму. Бухгалтерия АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», находились в одном кабинете. Когда она работала в ООО «

<

данные изъяты>» генеральным директором, являлся ФИО23

В её основные функциональные обязанности входило: формирования пакета документов для подписания 

<

данные изъяты> (договора, исполнительная документация, акты скрытых работ и прочее). Она подготавливала данные документы, только по объектам, которые находились в городе ФИО5. Ей известно, что у ООО «

<

данные изъяты>» были госконтракты на выполнения «

<

данные изъяты>» по трем объектам капитального строительства в городе 

<

адрес>, три детских садика. Также в ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с действующим Федеральным Законом в городе Симферополь, был открыт обособленный офис. Как она помнит, в дополнительном офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в городе 

<

адрес>, возможно, были бухгалтера, но все равно, вся бухгалтерская документация переправлялась в офис, расположенный в городе ФИО5 путем почтовых отправлений.

Электронные ключи от расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», находились у ФИО11, по необходимости последний их передавал в бухгалтерию, ФИО23, не забирал электронные ключи собой в 

<

адрес>.

Как она помнит, вся финансово-хозяйственная деятельность ООО «

<

данные изъяты>» согласовывалась с руководством ФИО11, ФИО18, и иными начальниками отделов, то есть ФИО23, находясь на строительном объекте в городе Ялта, подавал заявку в главный офис ООО «

<

данные изъяты>», где вышеуказанные лица, рассматривали поступившее финансовые требования и решали оплачивать те или иные работы, после чего подписывали платежные документы и направляли их в бухгалтерию. ФИО23 являлся лицом, который выполнял функции начальника участка (прораба), но также имел свой голос в ООО «

<

данные изъяты>».

Как она считает, что нельзя расценивать ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>», как два самостоятельных обособленных друг от друга юридических лица, они являются по сути одной фирмой с общим руководством, общими строительными объектами и прочим.

Ранее она на копии её паспорта гр. РФ, сделала запись по просьбе ФИО23, где отобразила реальные сведения, что по сути ФИО23, являлся в ООО «

<

данные изъяты>» специалистом по строительству, но ни как то лицо, которое осуществляет финансовую деятельность общества, лично распоряжается денежными средствами в качестве генерального директора. Данная запись на копии её паспорта, выполнена ей добровольно без принуждения с чей-либо стороны (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО30, из которых следует, что в период времени с июля ДД.ММ.ГГГГ года он работал в должности первого заместителя начальника СКС РК, в период с ДД.ММ.ГГГГ работал в должности руководителя 

<

данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ работал в должности первого заместителя начальника Службы капитального строительства РК. В его обязанности входило составление периодических финансовых планов работы службы, составление производственных планов, контроль выполнения графиков производства работ, контроль качества и соответствия строительства проектно-сметной документации, контроль за своевременным вводом объектов в эксплуатацию, передача объектов на баланс эксплуатирующим организациям.

В соответствии с Распоряжением Главы Республики ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-рг «О проведении закупок» установлено, что закупка по объектам ФЦП, указанным в приложении к данному распоряжению, в соответствии с пунктом 

<

данные изъяты> раздела 

<

данные изъяты> Регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики 

<

адрес> в ДД.ММ.ГГГГ году, утвержденного постановлением Совета министров Республики ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №, осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Службой капитального строительства заключены государственные контракты по следующим объектам: «Строительство здания на 5 групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № 

<

адрес>»; «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № 

<

адрес>»; «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес>». Подрядчиком по данным объектам являлось ООО «

<

данные изъяты>». 

На момент заключения государственных контрактов, проектно-изыскательные работы не были переданы заказчику (

<

данные изъяты>), заключений госстройэкспертизы не было. 

<

данные изъяты> соответствии с региональным порядком по проведению закупок №-рг, могла заключать государственные контракты без разработанной «

<

данные изъяты>», применяя стоимость объекта в доведенных лимитах. На момент заключения госконтрактов «

<

данные изъяты>» была разработана и начать выполнять подготовительные работы, было возможно до получения положительных заключений госстройэкспертизы подрядчик выполнял подготовительные работы для которых необходимая документация была. На тот момент не возможно было в полном объёме предоставить «

<

данные изъяты>» и положительное заключение госстройэкспертизы согласно требованиям госконтрактов. «

<

данные изъяты>» по объекту «Крупская» получены – ДД.ММ.ГГГГ, по объекту «Пионерская» получены – ДД.ММ.ГГГГ, по объекту «Массандра» получены – ДД.ММ.ГГГГ.

Подрядчик на полученные авансовые платежи должен был закупить оснастку и строительный материал. Подрядчик закупал материалы по объектам «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» в объемах, находящихся на строительных площадках. На ответственное хранение ничего не передавалось (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО31, из которых следует, что с июня по ДД.ММ.ГГГГ года в Службе капитального строительства Республики 

<

адрес> занимала должность заведующего отделом оформления и регистрации государственного имущества управления правовой работы; с ДД.ММ.ГГГГ занимала должность заведующего отделом по судебной работе и взаимодействию с правоохранительными органами управления правовой и договорной работы. В её обязанности входило ведение претензионной и исковой работы в отношении подрядчиков по объектам, заказчиком по которым выступает Служба капитального строительства Республики 

<

адрес>.

В соответствии с постановлением Совета министров Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики 

<

адрес> в ДД.ММ.ГГГГ», Распоряжением Главы Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №», которым утвержден порядок осуществления заказчиками выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением государственных закупок для обеспечения нужд Республики 

<

адрес> в ДД.ММ.ГГГГ, № было заключено три государственных контракта от ДД.ММ.ГГГГ № № и № на выполнения «

<

данные изъяты>» по трем объектам капитального строительства (детские садики), расположенные в 

<

адрес> с подрядчиком – ООО «№». 

Государственные контракты заключены в соответствии со ст. 740 ГК РФ, которые регулирует отношения по строительному подряду, а также требования ч. 1 ст. 743 ГК РФ, обязывающей подрядчика осуществить строительства и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией и сметой. Ни одной из норм действующего законодательства не запрещено заключать государственный контракт при отсутствии проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы. 

Положительные заключения строительной экспертизы по объекту «Строительство здания на 

<

данные изъяты> групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ 

<

адрес>» (

<

данные изъяты>) на инженерные изыскания получены ДД.ММ.ГГГГ, на проектную документацию ДД.ММ.ГГГГ, проверка стоимости достоверности сметной стоимости объекта строительства объекта – ДД.ММ.ГГГГ. По объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду 

<

адрес>» на инженерные изыскания получены ДД.ММ.ГГГГ, на проектную документацию ДД.ММ.ГГГГ, проверка стоимости достоверности сметной стоимости объекта строительства объекта – ДД.ММ.ГГГГ. По объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в 

<

адрес>» на инженерные изыскания получены ДД.ММ.ГГГГ, на проектную документацию ДД.ММ.ГГГГ, проверка стоимости достоверности сметной стоимости объекта строительства объекта – ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно п. 

<

данные изъяты> Государственного контракта предусмотрено, что погашение аванса Подрядчиком осуществляется в соответствии с графиком (приложение № к контракту). Документами, подтверждающими использование аванса по его целевому назначению, является предоставленные акты о приемке выполненных работ (

<

данные изъяты>), при наличии оборудования – акта смонтированного оборудования и 

<

данные изъяты> (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО32, из которых следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года она работала в должности начальника управления подготовки строительных объектов и земельных отношений 

<

данные изъяты>. В её обязанности входило организация работы управления, закрепления объектов за сотрудниками, контроль над исполнением сотрудниками обязанностей, личного ведения объектов от начала проектирования и до получения экспертного заключения. 

В ДД.ММ.ГГГГ года 

<

данные изъяты> заключила государственные контракты с ООО 

<

данные изъяты>» на выполнение проектно-изыскательных работ по объектам: «Строительство здания на 

<

данные изъяты> групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ 

<

адрес>»; «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в 

<

адрес>»; «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес>

«

<

данные изъяты>» не выполнены в срок, в связи с тем, что изначально в условиях государственных контрактов установлены сроки в которые невозможно было их выполнить, кроме этого, согласно норматива выполнения «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты> срок выполнения работ не менее 6 месяцев. Выполненными «

<

данные изъяты>» считаются разработанная «

<

данные изъяты>» в соответствии с заданием на проектирование и составом проектной документации утвержденной Постановлением о составе разделов, в томах на бумажном носителе каждый раздел оформлен и подписан руководителем проекта. Передача «

<

данные изъяты>» происходит между заказчиком и подрядчиком на основании накладной на передачу «

<

данные изъяты>». При выявлении неточностей в «

<

данные изъяты>» возможна корректировка в рамках авторского надзора. Разработанные «

<

данные изъяты>» прошли положительное заключение и готовы к использованию (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО33, из которых следует, что в должности заместителя начальника управления - заведующий отделом земельных отношений управления 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> работает с ДД.ММ.ГГГГ В её обязанности входит руководство отделом земельных отношений, контроль над выполнением возложенных на отдел задач, рассмотрения и подготовка ответов на запросы органов исполнительной и государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, учреждений и граждан. 

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ она включена в состав комиссии по рассмотрению предложений подрядных организаций, предлагаемых для осуществления закупок по выполнению 

<

данные изъяты>. 

В соответствии распоряжением Главы Республики №-рг, утвержденного постановлением Совета министров Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе иными нормативно-правовыми актами 

<

данные изъяты> заключены следующие государственные контракты: № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес>», подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»; № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду 

<

адрес>», подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»; № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»; № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»; № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>», подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»; № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по строительству объекта «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>», подрядчик ООО «

<

данные изъяты>». 

Согласно объявлению, опубликованному на сайте 

<

данные изъяты> за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ начально-максимальная цена контракта определена:

-«Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес> Республики ФИО77, 

<

адрес>» - 

<

данные изъяты> рублей; «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес>» - 

<

данные изъяты> рублей; «Строительство здания на 

<

данные изъяты> групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» - 

<

данные изъяты> рублей. 

Согласно протоколов рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика, претендентами на заключение контрактов по «

<

данные изъяты>» по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>» было ООО «

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>»; «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес>» было ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». 

Согласно объявлению, опубликованному на сайте 

<

данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, критериями определения поставщика по 

<

данные изъяты> являются: временные характеристики исполнения контракта; опыт работы; наличие материально-технической базы; квалификация сотрудников. 

ООО «

<

данные изъяты>» было определено победителем по следующим критериям: - цена контракта меньше НМЦК на 0.1 %, - срок выполнения работ сокращен, - опыт работы, и наличие материально-технической базы соответствует критериям. 

На этапе проведения ФИО8 или определения единственного подрядчика сведения о субподрядных организациях, которые могут быть привлечены к исполнению государственного контракта, не предоставляются (

<

данные изъяты>); 

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО34, из которых следует, что на должности заведующей МБД ОУ № (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение) работает с ДД.ММ.ГГГГ, расположенное по адресу: 

<

адрес>. До ДД.ММ.ГГГГ учреждение являлось 

<

данные изъяты>№.

ДД.ММ.ГГГГ между администрацией 

<

адрес> и Службой капитального строительства 

<

данные изъяты>, заключен договор о передачи в безвозмездное пользование земельного участка для строительства здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № 

<

адрес>. Строительство данных корпусов являлось ФЦП (федерально целевой программой) «Социального - экономического развития Республики 

<

адрес> и 

<

адрес> до ДД.ММ.ГГГГ года». 

К выполнению госконтракта на строительство пять групповых ячеек с блоком реабилитации 

<

данные изъяты> были приглашены подрядчики ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», последнее для выполнения строительно-монтажных работ. 

В ДД.ММ.ГГГГ года начались на территории учреждения в отведенном месте, строительные работы, а именно: огражден периметр строительства заборным ограждением из металлических листов, сооружена будка - бытовка, также был привезен стационарный вагончик.

С ДД.ММ.ГГГГ начаты работы по разработке котлована, который был завершен до ДД.ММ.ГГГГ. При строительстве принимали участие 4 подсобных рабочих, три водителя, экскаваторщик, на территории находилась специальная техника экскаватор, три «

<

данные изъяты>». Строительного материала на территории учреждения не было, его никто не принимал на ответственное хранение. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты> водоканала была отведена водопроводная труба, которая проходила по территории строительства. ДД.ММ.ГГГГ котлован была засыпан щебнем, после проведена процедура армирования, и заливка бетонном конструкции с арматуры (армирование подушки фундамента). ДД.ММ.ГГГГ возле котлована были установлены доски (опалубка). ДД.ММ.ГГГГ был залит частично фундамент. 

В середине ДД.ММ.ГГГГ года строительство прекратилось, из материалов на строительном объекте была только арматура, которую частично использовали для создания каркаса фундамента. Оставшуюся часть арматуры увезли строители, также сами лица осуществлявшие стройку покинули территорию и не появлялись до ДД.ММ.ГГГГ года. На указанный период времени стройка была заморожена, но не законсервирована. До настоящего момента, объект не построен, остался в прежнем состоянии без изменений (т

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО35, из которых следует, что на должности заведующей МБД ОУ № (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение) работала с ДД.ММ.ГГГГ года, расположенное по адресу: 

<

адрес>. До ДД.ММ.ГГГГ учреждение являлось МКД ОУ №.Территория учреждения размерами 

<

данные изъяты> кв.м. На территории учреждения расположено два строения. Основной корпус в два этажа, второе строение – сушилка, также на территории учреждения есть детские площадки.

ДД.ММ.ГГГГ администрацией 

<

адрес> и Службой капитального строительства 

<

данные изъяты>, заключен договор о передачи в безвозмездное пользование земельного участка для строительства дополнительных групп в детском саду на территории 

<

адрес>». Строительство дополнительного корпуса, являлось ФЦП (федерально целевой программой) «Социального - экономического развития Республики 

<

адрес> и 

<

адрес> до ДД.ММ.ГГГГ». 

К выполнению госконтракта на строительство дополнительных групп 

<

данные изъяты> были при

глашены подрядчики ООО «

<

данные изъяты>» разработка «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» для выполнения «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ на территории детского суда был вырыт котлован и залит фундамент для строительства корпуса, данные работы были выполнены иным подрядчиком. Территория котлована была огорожена уже металлическим забором. 

В ДД.ММ.ГГГГ года на территории детского сада, где должна была происходить стройка, появился «рекламный щит», на котором находилась информация о подрядной организации с реквизитами и контактным телефоном, также на рекламном щите была указана дата окончания строительства - ДД.ММ.ГГГГ года. Затем ООО «

<

данные изъяты>» на территорию стройки завезло биотуалет, из материалов ничего не было завезено. На территории, где планировалось производить строительные работы, было возведено временное сооружение для рабочих, затем на участок застройки, проходили строители, но при этом не делали каких-либо работ, также на территорию не приезжала техника, и не завозился материал. Через незначительное количество времени, рабочие перестали посещать объект. Кроме этого по территории застройки проходил водовод, но его даже не перенесли.

До настоящего момента, строительные работы так и не начались, объект не построен, остался в прежнем состоянии котлован и фундамент (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО36, из которых следует, что она работала на должности заведующей МБД ОУ «Детский сад № «

<

данные изъяты>» (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение) ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, расположенное по адресу: 

<

адрес>. До ДД.ММ.ГГГГ учреждение являлось 

<

данные изъяты>.

Территория учреждения размерами 0,

<

данные изъяты> га. На территории учреждения находится один корпус, в котором расположены 4 группы для детей дошкольного возраста, в том числе кабинет администрации, хозяйственный блок, также на территории учреждения есть детская площадка, котельная, 4 детских игровых павильона, отдельное строение сушилка, помещение овощного склада.

ДД.ММ.ГГГГ администрацией 

<

адрес> и Службой капитального строительства РК, заключен договор о передачи в безвозмездное пользование земельного участка для строительства дополнительного корпуса на 60 мест на территории ДУЗ № 

<

адрес>. Строительство данных корпусов являлось ФЦП (федерально целевой программой) «Социального - экономического развития Республики ФИО77 и 

<

адрес> до ДД.ММ.ГГГГ». 

К выполнению госконтракта на строительство дополнительного корпуса на 

<

данные изъяты> мест 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> были приглашены подрядчики ООО «

<

данные изъяты>» для выполнения «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» для выполнения «

<

данные изъяты>». 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года началась подготовительная работа к строительству, а именно: на территории предполагаемой застройки вырубили деревья, установили биотуалет. В конце ДД.ММ.ГГГГ года на территорию учреждения в отведенном месте для строительства, начата разработка котлована. При строительстве привлекали значительное количество рабочих, технику: экскаваторы, грузовые автомобили, бетономешалки. На территорию садика завозили: щебень, арматуру, щиты для опалубки. Строительный материал руководство садика на ответственное хранение не принимало, за хранение материала отвечал один из сотрудников ООО «

<

данные изъяты>». Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года работы были прекращены. В указанный период времени, работы проводились не постоянно, бывали большие промежутки простоя. За время проведения работ на территорию объекта приезжали сотрудники 

<

данные изъяты> и между должностными лицами 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» возникали разногласия по поводу строительства. Должностные лица 

<

данные изъяты> требовали выполнения строительных работ, а ООО «

<

данные изъяты>» ссылались на отсутствие утверждённого проекта, по которому последние должны были работать. Как она поняла, 

<

данные изъяты> не была предоставлена ООО «

<

данные изъяты>» документация необходимая для выполнения «

<

данные изъяты>». 

За период выполнения работ, в указанное выше время, был вырыт котлован, засыпан щебнем, после проведена процедура армирования и заливка бетоном конструкции с арматуры (армирование подушки фундамента). В ДД.ММ.ГГГГ года была возведена коробка первого этажа (столбы и перекрытия). 

В ДД.ММ.ГГГГ года строительство прекратилось, с территории садика была вывезена вся арматуру и временный вагончик, также сами лица осуществлявшие стройку покинули территорию и не появлялись на объекте. Стройка была заморожена, но не законсервирована. До настоящего момента, объект не построен, остался в прежнем состоянии без изменений (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО37, из которых следует, что она является главным инспектором Счетной палаты РК, в соответствии со ст. 33 Закона Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-№ «О Счетной палате Республики 

<

адрес>», в связи с обращением начальника УЭБ и ПК МВД по Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании распоряжения председателя Счетной палаты Республики ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О выделении специалиста» начальником инспекции Счетной палаты Республики ФИО77 ФИО38, ей в качестве ведущего инспектора Счетной палаты Республики ФИО77 в качестве специалистов, принято участие в обследованиях с целью установления фактически выполненного объема строительных работ на объектах по строительству дошкольных образовательных организаций в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики ФИО77 и 

<

адрес>» ДД.ММ.ГГГГ года, утвержденной постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – ФЦП).

Обследование выполнено на основании представленных старшим о/у УЭБ и ПК МВД по Республики 

<

адрес> ФИО44 в Счетную палату Республики ФИО77 документов по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. Массандра, ул. ДД.ММ.ГГГГ, 11а» с учетом контрольного обследования (осмотра) на объекте от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе проведенной проверки установлено, что СКС РК заключены следующие государственные контракты: на проектно-изыскательские работы от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Исток-Проходка»; на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Строй-проект»; на ведение авторского надзора от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «Исток-Проходка».

Сопоставляя даты в представленных к обследованию накладных на передачу проектно-изыскательской документации, даты регистрации декларации о начале строительных работ в Службе государственного строительного надзора Республики ФИО77 с датой заключенного СКС РК госконтракта на выполнение строительно-монтажных работ установлено, что проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение госстройэкспертизы (ДД.ММ.ГГГГ) и зарегистрированная декларация о начале строительства (ДД.ММ.ГГГГ) получены заказчиком позже, чем заключен госконтракт от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение строительно-монтажных работ.

Таким образом, заказчиком 

<

данные изъяты> нарушены требования:

- ч. 4 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, в части осуществления строительства, на основании договора строительного подряда с застройщиком: заказчиком не переданы индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, с которыми заключен такой договор, материалы и результаты инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство; п. 5.2.1 р. 5.2 госконтракта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого после подписания контрактов в течении 20 рабочих дней заказчик 

<

данные изъяты> обязан передать подрядчику по акту за подписью ответственного представителя по контролю за строительством от Государственного заказчика, на период строительства объекта следующие документы: копию разрешения на строительство (в случаях, когда такое разрешение должно быть выдано), проектно-сметную документацию в полном объеме и другие документы.

В нарушение требований ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ и ч. 1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ Подрядчиком (ООО «

<

данные изъяты>») приняты обязательства в рамках, заключенного госконтракта на строительно-монтажные работы, без наличия переданных от заказчика документов: разрешения на строительство, технической документации, определяющей объем, содержание работ, сметы, определяющей цену работ.

В ходе контрольного обследования (осмотра) ДД.ММ.ГГГГ на объекте «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт Массандра, по адресу: 

<

адрес> установлено: объект законченного капитального строительства отсутствует. На территории строительной площадки имеются: временные сооружения - будка охраны, вагон-бытовка (прорабская); смонтированные на опорах и штативах 2 видеокамеры; строительный материал: металлические трубы диаметром 

<

данные изъяты> мм общей протяженностью 

<

данные изъяты> м, два отвода диаметром 

<

данные изъяты> мм (с углом 

<

данные изъяты> градусов).

На территории строительной площадки вырыт котлован, в котором имеется бетонное основание под строительство. Согласно устным пояснений заместителя начальника 

<

данные изъяты> ФИО45 данные строительные работы выполнены предыдущим подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ. В представленной к обследованию проектной документации, выполненные ранее (в ДД.ММ.ГГГГ) строительные работы не отражены.

На территории строительной площадки имеются обременения для дальнейшего строительства, а именно: труба действующего водовода диаметром 

<

данные изъяты> мм, проходящая над частью существующего котлована и фундамента под строительство объекта. В проектной документации вновь запроектированы, а в сметной документации учтены затраты на строительно-монтажные работы по разработке котлована; устройству основания под фундаменты; устройству железобетонного фундамента и другие работы. Проектные решения и затраты по выносу действующего водовода в проектной документации отсутствуют. 

Таким образом, проектная документация, выполненная ООО «

<

данные изъяты>», переданная по накладным и принята заказчиком 

<

данные изъяты>, не соответствует действительности в связи с наличием на строительной площадке обременений, которые не учтены в проектной и сметной документации и были выполнены в ДД.ММ.ГГГГ году.

На момент контрольного мероприятия, заказчиком 

<

данные изъяты>, по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. Массандра, по адресу: 

<

адрес>» по госконтракту от ДД.ММ.ГГГГ №, на выполнение строительно-монтажных работ, проведена оплата подрядчику ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 

<

данные изъяты> рублей 78 копеек (аванс 30% СМР), по лицевому счету №, открытому в Управлении федерального казначейства по Республике 

<

адрес>. Документами, подтверждающими использование аванса по его целевому назначению, является представление акта приемки выполненных работ (

<

данные изъяты>). Исполнительная документация, а также АПВР, по данному объекту капитального строительства, в представленных к обследованию материалах отсутствуют.

Следовательно, подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» не подтверждено актами выполненных работ выполнение работ на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. (аванс 

<

данные изъяты>% СМР), которые являются просроченной дебиторской задолженностью на момент завершения данного обследования. Подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» строительство объекта не выполнено. Следовательно, не соблюдены требования п. 4.1 р. 4 госконтракта от ДД.ММ.ГГГГ №, Приложения № к госконтракту в срок до ДД.ММ.ГГГГ дополнительные группы в детском саду по адресу: 

<

адрес> не построены.

Бюджетные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> руб. отвлечены из бюджета на срок более 1-го календарного года, находятся в пользовании коммерческой организации.

На основании выше изложенного Подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>», допущены следующие нарушения: 

В нарушение требований ч. 6 ст. 52 ГрК РФ и ч. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчиком приняты обязательства в рамках, заключенного госконтракта на строительно-монтажные работы, без наличия переданных от заказчика документов: разрешения на строительство, технической документации, определяющей объем, содержание работ, сметы, определяющей цену работ.

Не соблюдены требования ч. 1 ст. 740 ГК РФ и п. 4.1. и п. 5.4.2 госконтракта от ДД.ММ.ГГГГ №, Приложения № к госконтракту «График производства работ» в части невыполнения строительно-монтажных работ в установленные сроки.

В связи с отсутствием документов, подтверждающих обоснование оплаты аванса АО «

<

данные изъяты>» за строительно-монтажные работы и их принадлежность к расходам по строительству данного объекта, использование ООО «

<

данные изъяты>» полученного аванса по целевому назначению, как предусмотрено п. 3.2 госконтракта от ДД.ММ.ГГГГ №, не подтверждено, что привело к причинению ущерба бюджету на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. По объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>»:

В соответствии со ст. 33 Закона Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О Счетной палате Республики 

<

адрес>», в связи с обращением заместителя начальника УЭБ и ПК МВД по Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО46, на основании распоряжения Председателя Счетной палаты Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О выделении специалиста», начальником инспекции Счетной палаты Республики ФИО77 ФИО38, ей в качестве ведущего инспектора Счетной палаты Республики 

<

адрес> принято участие в качестве привлекаемых специалистов в мероприятиях Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике 

<

адрес> по оперативному сопровождению расходования бюджетных денежных средств Службой капитального строительства Республики 

<

адрес> в рамках заключения и исполнения Государственных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», для проведения обследования объемов выполненных строительных работ.

Обследование выполнено на основании представленных в Счетную палату Республики ФИО77 старшим о/у УЭБ и ПК МВД по Республики ФИО77 ФИО44 документов по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ№ по адресу: 

<

адрес>», с учетом контрольного обследования (осмотра) объекта от ДД.ММ.ГГГГ.

По данному объекту 

<

данные изъяты>, заключены госконтракт на проектно-изыскательские работы от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>); госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>); госконтракт на ведение авторского надзора от ДД.ММ.ГГГГ № с ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>).

Сопоставляя даты в представленных к обследованию накладных на передачу ПИР, даты регистрации декларации о начале строительных работ в Службе государственного строительного надзора Республики 

<

адрес> с датой заключенного 

<

данные изъяты> госконтракта № (

<

данные изъяты>) установлено, что проектно-сметная документация, имеющая положительные заключения ГАУ РК «

<

данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) и зарегистрированная декларация о начале строительства (ДД.ММ.ГГГГ) получены заказчиком позже, чем заключен госконтракт № (

<

данные изъяты>).

Заказчиком 

<

данные изъяты> не соблюдены положения: ч. 4 ст. 52 ГрК РФ, п.п. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 госконтракта № (

<

данные изъяты>) - после подписания контракта в течении 20 рабочих дней проектно-сметная документация в полном объеме, включая положительное заключение экспертизы, а также материалы и результаты инженерных изысканий не переданы подрядчику; ст. 53 ГрК РФ, п.п. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 госконтракта № (

<

данные изъяты>), п. 10 р. 2 Положение №, не обеспечено выполнение функций и полномочий строительного контроля, а именно: «… своевременное оформление разрешительной документации на строительство, … отслеживание поступления и контроль качества проектно-сметной документации, …»

Подрядчиком не соблюдены положения ч. 6 ст. 52 ГрК РФ и ч. 1 ст. 743 ГК РФ в части принятия на себя обязательств выполнения строительно-монтажных работ в рамках заключенного госконтракта № (

<

данные изъяты>) без наличия своевременно переданных от заказчика документов.

По госконтракту № (

<

данные изъяты>) 

<

данные изъяты> согласно представленных к обследованию счетов на оплату, заявок на кассовый расход (

<

данные изъяты>), платежных поручений (

<

данные изъяты>) перечислено ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>., из них: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. (30% аванс) и 

<

данные изъяты> руб. затраты на 

<

данные изъяты>.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на момент обследования ООО «

<

данные изъяты>» не выполнены условия п. 3.2 ст. 3 госконтракта № (

<

данные изъяты>) и график освоения авансовых платежей не исполнен; целевое использование аванса в размере 

<

данные изъяты> руб. (остаток 

<

данные изъяты>% аванса на 

<

данные изъяты>), которые являются просроченной дебиторской задолженностью на момент завершения данного обследования. 

«

<

данные изъяты>» ф. № 

<

данные изъяты>2 и справками ф. № 

<

данные изъяты> погашен аванс в сумме 

<

данные изъяты> руб. (

<

данные изъяты>% от суммы полученного аванса (

<

данные изъяты> руб.)) не в соответствии с графиком освоения авансовых платежей. 

Подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» строительство объекта не соблюдены условия госконтракта № (СМР): пункта 2.6 в части неисполнения планируемого объема работ в ДД.ММ.ГГГГ году на сумму 

<

данные изъяты> тыс. руб.; дополнительное здание на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>, не построено в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе контрольного обследования (осмотра) ДД.ММ.ГГГГ на объекте «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» установлено: объект законченного капитального строительства отсутствует. На территории строительной площадки имеется: временное сооружение будка-бытовка (прорабская), закрыта, доступ ограничен; вырыт котлован, выполнено бетонное основание (бетонная подушка/фундамент) под капитальное строительство (площадь бетонного основания 

<

данные изъяты>, высота 

<

данные изъяты> м).

Строительно-монтажные работы по устройству котлована и фундаментных плит выполнены подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» и приняты заказчиком 

<

данные изъяты> согласно «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. Также, на территории строительной площадки вырыта траншея в которой имеется водовод 

<

данные изъяты> мм длиной 

<

данные изъяты> м. Данная траншея с водоводом находится рядом с вырытым котлованом. Проектные решения и затраты по выносу действующего водовода 

<

данные изъяты> мм в проектной документации отсутствуют. Строительные работы по выносу существующего водовода 

<

данные изъяты> мм заказчиком не предусматривались, но были выполнены ООО «

<

данные изъяты>». 

Подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» не соблюдены условия пунктов 2.6 и 3.2 госконтракта № (

<

данные изъяты>) в части неисполнения планируемого объема работ в ДД.ММ.ГГГГ году на сумму 

<

данные изъяты> руб. и неисполнения графика освоения авансовых платежей на общую сумму 

<

данные изъяты> руб. (остаток непогашенного аванса). 

Как результат, на момент обследования в 

<

данные изъяты> числится просроченная дебиторская задолженность по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>» на протяжении 

<

данные изъяты> месяцев в размере 

<

данные изъяты> руб.

Отсутствует документальное подтверждение использования подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» непогашенной части полученного аванса (

<

данные изъяты>.) по целевому назначению (п. 3.2 ст. 3 госконтракта № (

<

данные изъяты>) что привело к причинению ущерба бюджету на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО38, данные ей показания аналогичные по своему содержанию показаниям ФИО37 (т

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО39, из которых следует, что он работает ФИО12 у ИП ФИО4, в его обязанности входит ведение документации, составление отчетов, оказание помощи в проведении полевых и камеральных работах. 

ДД.ММ.ГГГГ заключен договор подряда № на выполнение инженерных изысканий с ООО «

<

данные изъяты>», предмет договора -выполнение «ГРО» и составление исполнительных схем «ГРО» на объектах «Строительство здания на 

<

данные изъяты> групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № 

<

адрес>», «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № 

<

адрес>», «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес>». Стоимость работ составила 

<

данные изъяты> рублей.

В 20-х числах февраля ДД.ММ.ГГГГ по акту сдачи-приемки продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>» были предоставлены в бумажном виде исполнительные схемы «

<

данные изъяты>» по объектам. Оплата по договору поступила ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей (платежное поручение №).

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда № на выполнение разбивки осей здания по этим же трем объектам. Стоимость работ составила 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по акту сдачи-приемки продукции в адрес ООО «

<

данные изъяты>» были предоставлены в бумажном виде акты разбивки основных осей здания и схема закрепления основных осей здания по всем трем объектам. Оплата по договору поступила ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> (платежное поручение №).

Для работы по трем объектам в 

<

адрес> нам ООО «

<

данные изъяты>» были предоставлены в электронном виде генеральные планы и планы фундаментов в осях, необходимые для начала работ. Без выполнения геодезической разбивки осей здания и создания «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> выполнение строительно-монтажных работ не возможно, т.к. это предусмотрено сводом правил №, а так же №.

Ранее работы по выполнению разбивки осей здания, выполнение «

<

данные изъяты>» и составление исполнительных схем «

<

данные изъяты>» на объектах, выполняло ООО «

<

данные изъяты>», по какой причине не были выполнены данные работы, ему не известно.

Работы, выполненные ИП «ФИО4» были проверены на месте представителями заказчика, никаких замечаний в его адрес не поступало (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО47, из которых следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год он являлся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>». Организация занимается вывозом грунта со строительных объектов. Ранее указанное общество заключала договора с ООО «

<

данные изъяты>» о вывозе грунта со строительных объектов, расположенных в городе 

<

адрес> (№ № от ДД.ММ.ГГГГ) в частности с объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 

<

данные изъяты>); 

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО41, из которых следует, что он является директором ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО23, заключен договор № № по предоставлению услуг в виде разработки, погрузки и вывоза грунта с объектов заказчика, расположенных по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>.

По объекту, расположенному по адресу: 

<

адрес>, объем разработанного грунта составил 

<

данные изъяты> к.м., сумма оплаты по договору 

<

данные изъяты> рублей. Оказанные услуги были приняты в соответствии с актами подписанными сторонами договора. По объекту, расположенному по адресу: 

<

адрес>, объем разработанного грунта составил 

<

данные изъяты> к.м., сумма оплаты по договору 

<

данные изъяты> рублей. Оказанные услуги были приняты в соответствии с актами подписанными сторонами договора (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО42, из которых следует, что он является директором ООО «

<

данные изъяты>», ранее ООО «

<

данные изъяты>» выполняло строительно-монтажные работы в рамках заключенного договора подряда для ООО «

<

данные изъяты>» по объектам заказчика, расположенных по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>. При выполнении «

<

данные изъяты>» на объектах присутствовала проектно-сметная документация в соответствии, с которой производились работы. В основном строительный материал: арматура, песок, щебень, хранился на территории строительных площадок. Работы по устройства фундамента выполнялись по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>. Оплата между заказчиком и подрядчиком осуществлялась путем безналичного расчета (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО3, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является директором по строительным проектам ООО «

<

данные изъяты>». Примерно с ДД.ММ.ГГГГ образовано указанное общество, юридический адрес: 

<

адрес>. С момента образования Общества он является единственным учредителем. Основным видом деятельности общества, является строительство нежилых и жилых помещений. В его обязанности входит управления фирмой, распределения прибыли Общества. Примерно с 

<

данные изъяты> года назначен генеральным директором ФИО23, в его обязанности входит управление фирмой и организация строительного процесса. Генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» является ФИО11

В начале ДД.ММ.ГГГГ года на официальном сайте 

<

данные изъяты> Республики 

<

адрес> было размещено объявление о необходимости строительства объектов, а именно дошкольных учреждений и иных объектов на территории Республики ФИО77. Далее он лично передал в 

<

данные изъяты> конкурсную документацию, в которую входило: лицензия на строительные работы, стаж работы в строительной сфере, материально-техническое обеспечение и учредительные документы. Согласно федеральной целевой программы закупки у единственного поставщика, Научно – техническим советом 

<

данные изъяты> было выбрано ООО «

<

данные изъяты>» по трем объектам капитального строительства, а именно: здание на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>, здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>, дополнительные группы в детском саду в 

<

адрес>

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Службой капитального строительства Республики ФИО77 заключен государственный контракт № с ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение работ по строительству на объекте: здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>. Стоимость работ по госконтракту 

<

данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ Службой капитального строительства Республики ФИО77 в адрес ООО «

<

данные изъяты>» перечислены бюджетные средства в виде аванса 

<

данные изъяты> % от стоимости контракта в сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Службой капитального строительства Республики ФИО77 заключен государственный контракт № с ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение работ по строительству на объекте: здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>. Стоимость работ по госконтракту 

<

данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ Службой капитального строительства Республики ФИО77 в адрес ООО «

<

данные изъяты>» перечислены бюджетные средства в виде аванса 

<

данные изъяты> % от стоимости контракта в сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Службой капитального строительства Республики ФИО77 заключен государственный контракт № с ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение работ по строительству на объекте: дополнительные группы в детском саду в 

<

адрес>. Стоимость работ по госконтракту 

<

данные изъяты> 3640 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Службой капитального строительства Республики ФИО77 в адрес ООО «

<

данные изъяты>» перечислены бюджетные средства в виде аванса 30 % от стоимости контракта в сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Сторонами гос. контрактов от имени Общества выступал он, на основании доверенности, от 

<

данные изъяты> выступал начальник ФИО22

Банковскую гарантию не требовали, так как было предусмотрено казначейское сопровождение. В ДД.ММ.ГГГГ года в казначействе 

<

данные изъяты> был открыт операционный счет, на который поступили денежные средства от 

<

данные изъяты>. Для этой цели было установлено программное обеспечение компьютера СУФД с помощью которой, проводилась оплата контрагентам, то есть когда Общество заключало договора субподрядчиками, то вносились в указанную базу отсканированные копии документов (счета, договора, накладные), где были указаны суммы. После того, как были внесены советующие документы, то с казначейского счета, осуществлялся перевод денежных средств контрагентам с которыми ООО «

<

данные изъяты>» заключали договора. На расчетный счет Общества бюджетные средства не поступили. 

По поводу объекта капительного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, проектно-сметная документация была предоставлена частично, которая касалась раздела «фундамент» (подготовка котлована и заливка фундаментной плиты). ООО «

<

данные изъяты>» провели подготовку территории, установили ограждение, спил деревьев и т.д. В смете на строительство была допущена ошибка в материале трубы водовода по факту она железная, а в смете пластиковая. Подрядчик должен был «зайти на корректировку» для устранения ошибки. Корректировка была связана с увеличением суммы и работ. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» сделало вынос трубы за 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается актами выполненных работ по форме 

<

данные изъяты>. Но 

<

данные изъяты> не приняло выполнения указанных работ, так как, по мнению ФИО81. (заместитель начальника 

<

данные изъяты>) федеральные деньги не могли использоваться на вынос сетей водоснабжение, но вынос трубы был предусмотрен проектом и входил в сметную стоимость. Дальше Общество не смогло выполнить 

<

данные изъяты> из-за того, что отсутствует по сей день проектная документация, в частности КЖ (конструктив железобетона) и архитектура (АР). Были допущены многочленные ошибки в расчетных моделях, что не позволяло выполнять строительные работы. ООО «

<

данные изъяты>» неоднократно направляло письма в 

<

данные изъяты> об устранении недостатков и корректировке. 

<

данные изъяты> постоянно обещали все исправить в ближайшее время выдать доверенность на право подачи заявления на корректировку ПД в ГАУ РК Госстройэкспертизы. 

С целью устранения ошибок в «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» обратилось к ООО «

<

данные изъяты>», за три объекта заплатили по 

<

данные изъяты> рублей, однако 

<

данные изъяты> не выдало доверенность на прохождение экспертизы. ФИО82. не дал доверенность и посоветовал обратиться к ООО «

<

данные изъяты>», что бы указанное общество откорректировало проект, но ООО «

<

данные изъяты>» отказались проходить экспертизу. Аналогичные нарушения были допущены по остальным двум объектам, расположенным в 

<

адрес> 

<

адрес>. 

В детском садике, расположенном в пгт. Массандра находилась плита (фундаментная), которая не была отражена в ГПЗУ (план земельного участка) и в проекте. ООО «

<

данные изъяты>» разработало проект по поводу использования плиты под фундамент и также не получили доверенность на прохождение экспертизы. ООО «

<

данные изъяты>» оплатило новые корректировки проектов ООО «

<

данные изъяты>». Общие затраты по указанному садику примерно 

<

данные изъяты> рублей. 

В детском садике по 

<

адрес>, аналогичные нарушения со стороны 

<

данные изъяты>, а именно отсутствие проектной документации, стадия «Р». На указанном объекте ООО «

<

данные изъяты>» выгнали первый этаж и сделали перекрытие. Выполнили работу на сумму примерно 

<

данные изъяты> рублей или более. 

В настоящий момент между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> происходят судебные тяжбы в Арбитражном суде 

<

данные изъяты>, где суд должен принять решение на какую сумму ООО «

<

данные изъяты>» выполнили работы по факту и, что 

<

данные изъяты> незаконно в одностороннем порядке расторгли договор. Если 

<

данные изъяты> не расторгли договор то ООО «

<

данные изъяты>» выполнил гос. заказ в установленный срок. Договор был с ООО «

<

данные изъяты>» расторгнут в ДД.ММ.ГГГГ года, узнали фактически о нем ДД.ММ.ГГГГ. Срока сдачи объекта ДД.ММ.ГГГГ год, до указанного срока ООО «

<

данные изъяты>» выполнило бы весь объем работ. 

Денежные средства находятся на счетах АО «

<

данные изъяты>», более подробно о движении денежных средств может сообщить ФИО11 (

<

данные изъяты>

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО43, из которых следует, что она является начальником управления финансового бухгалтерского учета, и отчётности 

<

данные изъяты> в указанной должности работает с ДД.ММ.ГГГГ, в её обязанности входит организация и ведение бухгалтерского учета, перечисление платежей через 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, регистрация контрактов, составление финансовой и бухгалтерской отчетности.

ДД.ММ.ГГГГ году Службой капитального строительства РК заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по следующим объектам: Строительство здания на 5 групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № 

<

адрес>; Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № 

<

адрес>; Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес> Подрядчиком по данным объектам является ООО «

<

данные изъяты>».

По объекту «Строительство здания на 

<

данные изъяты> групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № 

<

адрес>», сумма контракта 

<

данные изъяты> рублей, ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ оплачен аванс в сумме 

<

данные изъяты> рублей, в ДД.ММ.ГГГГ году оплачено за выполненные работы в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

По объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № 

<

адрес>», сумма контракта 

<

данные изъяты> рублей, ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году оплачен аванс в сумме 

<

данные изъяты> рублей, в ДД.ММ.ГГГГ году оплачено за выполненные работы в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

По объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес>», сумма контракта 

<

данные изъяты> рублей, ООО «

<

данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ оплачен аванс в сумме 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей.

Средства из бюджета были перечислены в соответствие с условиями контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленных ООО «

<

данные изъяты>» счетов, и заявки на кассовый расход для предъявления в госказначейство. 

По указанным объектам на ответственное хранение строительные материалы, оборудование не передавалось.

По всем трем объектам подрядчиком всего выполнено строительно-монтажных работ на сумму 

<

данные изъяты> рублей (приняты выполненные работы, подписаны 

<

данные изъяты>) из них в счет погашения аванса 

<

данные изъяты> рублей, оплачено 2 

<

данные изъяты> рублей. Каким образом подрядчиком потрачена остальная сумма бюджетных средств 

<

данные изъяты> рублей ей не известно.

Бюджетные средства в виде неосвоенного аванса находятся в распоряжении подрядчика ООО «

<

данные изъяты>» более 

<

данные изъяты> месяца. 

<

данные изъяты> причинен имущественный вред в сумме невыполненных обязательств 

<

данные изъяты> рублей (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО23, из которых следует, что учредителем ООО «

<

данные изъяты>», является ФИО3. В первых числах 

<

адрес> года ФИО3 подавал заявки на отбор единственного поставщика в 

<

данные изъяты> на следующие объекты строительства: «Строительство здания на 

<

данные изъяты> групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № 

<

адрес>», «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № 

<

адрес>», «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес>». 

ООО «

<

данные изъяты>» для производства «

<

данные изъяты>» по трем вышеуказанным объектам, обладало всем необходимым инструментом и технологическим оборудованием, за исключением специализированной техники, предназначенной для отрывки котлованов и погрузоразгрузочных работ.

ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили бюджетные средства, 

<

данные изъяты> руб. виде аванса 

<

данные изъяты>% выполнение СМР по объекту: "Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>" (СМР); 

<

данные изъяты> руб. виде аванса 

<

данные изъяты>% выполнение СМР по объекту: "Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. 

<

адрес>" (СМР); ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> руб. в виде аванс 

<

данные изъяты>% выполнение СМР по объекту: "Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес> 

<

адрес> (СМР).

Разрешение на строительство было передано ДД.ММ.ГГГГ, а проектная документация, со штампом в производство работ, была передана не в полном объеме по накладным от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, нарушение сроков Государственным заказчиком своих обязательств составило 

<

данные изъяты> календарных дней. До выдачи проектно-сметной документации можно только осуществлять подготовительные работы и работы, связанные с выносом инженерных сетей. Проектная документация была передана с многочисленными недостатками и не в полном объеме: ПОС (проект организации строительства), ПЗУ (проект организации земельного участка), ПЗ (пояснительная записка), КР (конструктивные решения-фундамент) и отчеты по инженерным изысканиям. Раздел ПЗУ выдан без указания координат привязки осей, что не позволяет Подрядчику выполнить разбивку осей на местности. При изучении выданных разделов рабочей документации было выявлено множество не соответствий стадии «П» со стадией «Р», нарушений СНиП, и прочих конструктивных ошибок и не точностей.

Кроме того, при проведении работ по Контрактам, в частности при выполнении работ подготовительного этапа по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> на выделенном земельном участке с кадастровым номером № и в техническом отчёте инженерно-геологических изысканий существует железобетонная фундаментная плита. Со слов экспертов ГАУ РК «

<

данные изъяты>» и проектной организации, демонтаж существующей монолитной плиты не предусмотрен проектом, в связи с её отсутствием на генеральном плане земельного участка (

<

данные изъяты>). 

На объекте «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», ООО «

<

данные изъяты>» был выполнен вынос водовода из пятна застройки, согласно переданной Заказчиком проектно-сметной документации и согласованной в ГУП РК «

<

данные изъяты>», однако Заказчик, (в нарушение п. 5.2.5 Контракта) отказался принимать и оплачивать выполненные работы, сообщив в исх. № от ДД.ММ.ГГГГ., что оплата работ по выносу магистрального водовода не может быть осуществлена, так как это является нецелевым использованием бюджетных средств.

Подрядчик вправе приступить к работам подготовительного периода без полного пакета «ПСД». Для начала работ не требуется положительное заключение государственной экспертизы, необходимо получить от заказчика копию разрешения на строительство, на основании которого подрядчик получает ордер на земляные работы.

ООО «Строй-Проект» для выполнения «

<

данные изъяты>» по трем вышеуказанным объектам привлекало субподрядные организации, которым осуществляло перевод авансовых средств. По договору № от ДД.ММ.ГГГГ с подрядчиком АО «

<

данные изъяты>» (СМР) - 

<

данные изъяты> руб.; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с подрядчиком АО «

<

данные изъяты>»(СМР) - 

<

данные изъяты> руб.; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с подрядчиком АО «

<

данные изъяты>» (СМР) - 

<

данные изъяты> руб.; по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ с подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» (разработка грунта) - 

<

данные изъяты> руб.; по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ с подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» (разработка грунта) - 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб.; по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ с подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>»СМР - 

<

данные изъяты> руб.; по договору № от ДД.ММ.ГГГГ с подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» (СМР) - 

<

данные изъяты> руб.

Так же были потрачены авансовые платежи на денежные средства на хозяйственные нужды, зарплата сотрудников, налоги от ФОТ: «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» (обслуживание туалетов), «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» (аренда офиса), «

<

данные изъяты>» (электроэнергия на объекте), «

<

данные изъяты>» (интернет), «

<

данные изъяты>» (бензин на объект), «

<

данные изъяты>» (техобследования объекта), ИСК «

<

данные изъяты>» (корректировка проектная документация), «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» (логистика доставка труб), «

<

данные изъяты>» ГУП (телефон, интернет).

По объекту: "Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>" выполнено следующее: подготовительные работы, земляные работы, устройство фундамента, вынос водовода и другие внутриплощадочные сети общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Далее выполнять работы не представлялось возможным из-за отсутствия рабочего проекта КЖ 2 (железобетонные работы), выдали только фундамент. Заказчик не оплатил вынос водовода стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. 

По объекту: «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>» выполнены подготовительные работы, земляные работы, устройство фундамента, устройство ж/б каркаса цокольного (технического этажа), ж/б каркаса 

<

данные изъяты>, гидроизоляционные работы, обратная засыпка и вынос внутриплощадочных сетей на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Работы приостановлены ввиду одностороннего расторжения по инициативе заказчика. Заказчик не оплатил ж/б каркас на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

По объекту: "Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. Массандра, по адресу: 

<

адрес> выполнено: подготовительные работы, закуплены материалы для выноса водовода стоимостью на 

<

данные изъяты> 000 рублей. Работы и материалы заказчиком на оплачены. К общестроительным работам не приступили ввиду несоответствия проекта, а именно на выделенном земельном участке с кадастровым номером № и в техническом отчёте инженерно-геологических изысканий существует железобетонная фундаментная плита. Со слов экспертов ГАУ РК «

<

данные изъяты>» и проектной организации, демонтаж существующей монолитной плиты не предусмотрен проектом, в связи с её отсутствием на генеральном плане земельного участка (ГПЗУ). 

Бюджетные средства не могут быть использованы для выдачи займов и погашение цессий. Бюджетные средства использовались в виде авансов субподрядным организациям, на закупку строительных материалов, оборудования, оплату техники, временных подключений, прохождение согласований, строительно-монтажные работы, а также на зарплату работникам и расходованы согласно заключённым договорам.

По поводу целей расходования бюджетных денежных средств в виде перечисления физическим лицам, а именно: ФИО83 (учредителю ООО «

<

данные изъяты>») 

<

данные изъяты> рублей, ФИО23 (директору ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> рублей в виде займа, ФИО84 

<

данные изъяты> рублей в виде займа, 

<

данные изъяты> рублей в виде цессии, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 и ФИО11 были перечислены денежные средства в виде займа из других средств, так как Общество имеет поступления из других источников - выполненные работы по другим объектам, не относящимся к 

<

адрес> контрактам. 

Ориентировочно по трем вышеуказанным государственным контрактам не освоено 

<

данные изъяты> млн. рублей. Бюджетные денежные средства будут возвращены в бюджет после окончания судебных процессов, на данный момент не определена стоимость выполненных работ, для чего запланирована судебная строительная экспертиза. Кроме того, ООО «

<

данные изъяты>» были поданы иски на Службу капитального строительства по всем трём объектам о не законном расторжении контрактов из-за срыва сроков строительства, а на самом деле сроки по выдаче проектно-сметной документации нарушили Заказчики и просрочили на 

<

данные изъяты> день. 

Причем Заказчик потребовал через суд возврат 

<

данные изъяты>% аванса, не смотря на то, что часть работ выполнено и 

<

данные изъяты> принято.

Оставшиеся денежные средства в данный момент находятся у субподрядчика АО «

<

данные изъяты>», который в дальнейшем готов работать на этих объектах и помочь завершить их в кратчайшие сроки (т. 

<

данные изъяты>);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО23, из которых следует, что работает с ДД.ММ.ГГГГ года на должности руководителя строительства ООО «

<

данные изъяты>», до этого формально числился на должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», у него не было опыта управления юридическими лицами, его специальность сугубо руководство строительным процессом, он никогда не выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в юридических лицах. 

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он находился в Республике 

<

адрес> на отдыхе, также он был представителем фирмы ООО «

<

данные изъяты>» в качестве начальника участка 

<

адрес> (строительные объекты), где контролировал строительно-монтажные работы по указанным объектам.

ДД.ММ.ГГГГ он вернулся домой в 

<

адрес>, он не знал, и ему никто не говорил, что будет заключаться какой - либо контракт на выполнения строительно-монтажных работ на объекте 

<

адрес> (ремонт садов), также ему не было известно, что фирма ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ года участвовало в рассмотрении и оценки заявок по процедуре единственного поставщика.

В Республику 

<

адрес> вернулся в середине ДД.ММ.ГГГГ года в качестве начальника участка (руководителя строительства) по трем капитальным объектам в городе 

<

адрес> (три детских сада).

Таким образом, он может с уверенностью сказать, что он не был инициатором открытия лицевых счетов ООО «

<

данные изъяты>», также не подписывал счета и иные платежные документы в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>».

Для обозрения ему предъявлена карточка образцов подписей к лицевым счетам.. .730,.. .731 от ДД.ММ.ГГГГ изъятые в УФК по Республике 

<

адрес>, внимательно осмотрев, заявил, что подписи напротив печатного текста ФИО23, выполнены не им, а иным лицом с подражанием его подписи. Два заявления на открытие лицевых счетов от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в деле клиентов, выполнены не им, а иным лицом с подражанием его подписи, в том числе подпись в договор об обмене электронных документов, выполнена не им, а иным лицом с подражанием его подписи.

В связи с чем, он не открывал данные лицевые счета, не имел к ним доступа, также не имел электронного ключа и фактически не имел возможности распоряжаться денежными средствами на лицевом счете ООО «

<

данные изъяты>» открытом в 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>.

Также ему был предъявлен для обозрения счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись выполнена не им, а другим лицом с подражанием его подписи, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ имеет его подпись, данные счета по объекту «

<

данные изъяты>».

Ему был предъявлен для обозрения счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись выполнена не им, а другим лицом с подражанием его подписи, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ имеет его подпись, данные счета по объекту «

<

данные изъяты>».

Ему был предъявлен для обозрения счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, подпись выполнена на им, а другим лицом с подражанием его подписи, по объекту «

<

данные изъяты>» (т. 

<

данные изъяты>);

-оглашенными показаниями свидетеля ФИО23 данными им в ходе дополнительного допроса, из которых следует, ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в городе 

<

адрес>, адрес юридического лица: город 

<

адрес>, основным видом деятельности, является деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями, дополнительный вид деятельности строительство жилых и не жилых зданий, прочие строительные работы. Штат ООО «

<

данные изъяты>» был примерно 

<

данные изъяты> лиц, из них прорабы, инженеры, экономисты, бухгалтерия.

Акционерное общество «

<

данные изъяты>», адрес юридического лица: 

<

адрес>, основным видом деятельности общества, является строительства жилых и нежилых зданий, прочие виды строительных работ.

Единственным участником общества ООО «

<

данные изъяты>», является ФИО3. Согласно решения от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, он назначен на должность генерального директора, в том числе на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, обязанности главного бухгалтера он возложил на него. Полномочья генерального директора и главного бухгалтера, он не исполнял, данный приказ о назначении его на должность носил формальный характер. У него не было электронного ключа для осуществлений банковских операций. На тот момент, обязанности главного бухгалтера выполняла ФИО6, которая все время работала с ФИО11 в качестве бухгалтера, также ФИО6 работала в АО «

<

данные изъяты>», выполняла функции бухгалтера, так как фактический руководитель АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, мог привлекать сотрудников с одной организации в другую.

Акционерами АО «

<

данные изъяты>», являются ФИО2 (

<

данные изъяты>% уставного капитала), ФИО7 (1%). ФИО2, является женой ФИО11 До этого момента, ему не было известно, что ФИО2 имела 

<

данные изъяты>% уставного капитала. Он все время знал, что фактическим руководителем АО «

<

данные изъяты>», являлся ФИО11, в том числе последний находился на должности генерального директором АО «

<

данные изъяты>», принимал ключевые решения в деятельности общества, также руководил финансовыми потоками. ФИО2, он видел только один раз, с последней лично не знаком.

У него не было доступа к банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>», он не имел никакого отношения к банковским операциям, также ФИО3 как и он, не имел доступа к банковским счетам у него не было никогда электронного ключа, как он полагает, электронный ключ был у ФИО11, ФИО6 либо ФИО48

В ходе его деятельности в качестве руководителя строительства по трем объектам капитального строительства в городе 

<

адрес> (три детских сада), когда субподрядчики выставляли счет, он звонил лично ФИО11, пересылал скан счета на оплату. ФИО11 изучал платежные документы, ставил резолюцию для бухгалтера, оплатить или не оплатить, после чего бухгалтер оформлял документацию для осуществления перевода, только таким образом, проходила оплата и согласования. 

Фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>», является ФИО11 ФИО3 был как представитель отца в ООО «

<

данные изъяты>». ФИО3 также как и он, согласовывал все решения с ФИО11, не принимал никаких ключевых решений, в том числе финансовых вопросах. Ему неизвестно, в каких коммерческих ФИО15 были открыты расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>», так как не имел никакого отношения к банковским счетам.

Согласно должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», он не выполнял функции, закрепленные в инструкции, в части руководство финансовой и хозяйственной деятельностью общества, это была исключительно функция ФИО11, в том числе осуществление стратегических и текущих планов общества.

На самом деле он выполнял функции руководителя строительства, в его основные обязанности, как руководителя строительства входило следующее: подготовка и организация самого процесса строительства, оформления заявок на строительство, контроль над качеством строительства, сдача выполненных работ по периодам, контроль над соблюдением техники безопасности при выполнении строительных работ.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 назначен на должность директора по строительству по всем объектам ООО «

<

данные изъяты>». Функции ФИО3, как директора по строительству, подыскивать объекты для выполнения строительных работ, контролировать процесс строительства, подыскивать субподрядные организации. Фактически ФИО3 искал подрядчиков, общался с заказчиками, ходил на совещания проводимые заказчиком.

ФИО3 после заключения контрактов, находился в Республике ФИО77 с ДД.ММ.ГГГГ год. В середине ДД.ММ.ГГГГ года он, по поручению ФИО11, поехал в 

<

адрес> налаживать процесс строительства, так как у ФИО3 возникали проблемы с заказчиком, субподрядчиками и иные трудности, которые ФИО3 не мог решить на месте. Когда он приехал на объекты, там находились два прораба, которых привлек ФИО3, строительные работы не велись, проводились подготовительные работы, обустраивались бытовые помещения, ограждения, временное электроснабжение. ФИО3 сообщил, что занимается поиском строителей, которые должны выполнять непосредственно строительно-монтажные работы. ФИО3 в середине ДД.ММ.ГГГГ года привлек к выполнению «

<

данные изъяты>» бригаду строителей, которые должны выполнять работы по объекту «

<

данные изъяты>», всего было задействовано 

<

данные изъяты> человек. После того, как ФИО3 не удалось организовать строительный процесс, он через общих знакомых нашел фирму из 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>», которая выполняла строительно-монтажные работы по объектам «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» от его лица заключал договор с ООО «

<

данные изъяты>». Оплата с ООО «

<

данные изъяты>» проходила следующим образом, ООО «

<

данные изъяты>» предоставляла исполнительную документацию, акт скрытых работ, после проверял начальник производственно-технического отдела по объектам от ООО «

<

данные изъяты>», затем он подписывал предоставленную документацию, составлялись 

<

данные изъяты>3, счет на оплату от ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>», которые сканировались и отправлялись ФИО11, который уже принимал решение об оплате. При этом представители ООО «

<

данные изъяты>» лично общались по телефону с ФИО11 по поводу оплаты, так как ФИО11 постоянно просрочивал оплаты и субподрядчики в лице ООО «

<

данные изъяты>» знали, что надо обращаться к ФИО11, а не к нему.

В городе 

<

адрес>, было открыто обособленное подразделение ООО «

<

данные изъяты>». Данное решение было принято ФИО11, так как последний собирался выполнять строительные работы еще по объектам в Республике 

<

адрес> (

<

адрес>), привлекая ООО «

<

данные изъяты>». ФИО11 отказался от объектов в 

<

адрес> и 

<

адрес>, так как ранее были проведены иными подрядчиками работы, которые являлись не качественными и требовали переделки. В 

<

данные изъяты> выполняли строительные работы АО «

<

данные изъяты>», где руководителем строительства, являлся он, всего было выполнено работ на 

<

данные изъяты> рублей. Заказчиком по данному объекту выступало 

<

данные изъяты> управление капитального строительства по 

<

данные изъяты>.

ООО «

<

данные изъяты>» планировало выполнять «

<

данные изъяты>» по трем объектам капитального строительства в городе 

<

адрес> (детские сады) с привлечением субподрядных организаций, личных технических средств и бригад рабочих у ООО «

<

данные изъяты>» не имелось.

При каких обстоятельствах (время, место) были заключены три госконтракта №, № и №, ему не известно, так как он не находился в Республике ФИО77. Также ему никто не сообщал и не ставил в известность, что будут заключены три контракта. Он узнал ДД.ММ.ГГГГ года от ФИО11, когда находился в ФИО5, что заключены три госконтракта по объектам строительства в городе Ялта.

Он выдавал доверенность по указанию ФИО11, на имя ФИО3, которая уполномочивала последнего действовать от имени общества, в том числе заключать контракты. Данную доверенность он подписывал в кабинете ФИО11, в городе ФИО5. Всего он подписал одну доверенность и оставил в кабинете ФИО11 Дата, указанная в доверенности, соответствует дате подписания им указанной доверенности. ФИО3 был наделен полномочьями вести переписку от имени общества, заключать договора, пописывать протоколы и дополнительные соглашения.

Ему не известно, по какой причине ФИО11 принял решение, что государственные контракты будут заключены с ООО «

<

данные изъяты>», а не с АО «

<

данные изъяты>», так как ООО «

<

данные изъяты>», не выполняло строительно-монтажные работы (

<

данные изъяты>), а авансовые платежи в размере 

<

данные изъяты>% от стоимости каждого контракта были практически все перечислены субподрядной организацией АО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета открытого в 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> для выполнения «

<

данные изъяты>».

Им не были подписаны карточки образцов подписей к лицевым счетам и заявления на открытие лицевых счетов № от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федерального казначейства по Республике ФИО77, для учета операций связанных с переводом авансовых платежей для выполнения строительно-монтажных работ по трем вышеуказанным объектам, также он не подписывал как генеральный директор договор № № от ДД.ММ.ГГГГ об обмене электронными документами между УФК по Республике ФИО77 и ООО «

<

данные изъяты>». В том числе, каких-либо документов, которые подписывались электронной подписью, он не осуществлял, также не имел электронного ключа для осуществления операцией связанных с движением денежных средств. Он не знал о существовании такого ключа либо ключей и что один из электронных ключей оформлен на него. С учетом того, что в Республике 

<

адрес> находился ФИО3, который скорей всего их получал, то ключи могли попасть к ФИО11 через ФИО3, так как денежными средствами распоряжался ФИО11

Он не знал, на какие счета поступали денежные средства в виде аванса в размере 

<

данные изъяты>% от каждого госконтракта (на коммерческий счет ООО «

<

данные изъяты>» либо сразу на счет субподрядчиков), так как не имел отношения к финансовым операциям и движениям по расчетным счетам. Возможно какие - то документы подписывал, в том числе счета, но по указанию ФИО11, и не вдавался в подробности с какого счета и на какой счет переводились денежные средства.

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес заказчика 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> о перечислении авансового платежа на лицевой счет ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, по объекту капитального строительства по адресу: 

<

адрес>, он не подписывал. Печать общества находилась у ФИО3, он не имел возможности её использовать. Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес заказчика 

<

данные изъяты> о перечислении платежей на банковский счет ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> копеек, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», по объекту капитального строительства по адресу: 

<

адрес>, подписан им. 

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес заказчика 

<

данные изъяты> о перечислении авансового платежа на лицевой счет ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейку, по объекту капитального строительства по адресу: 

<

адрес>, он не подписывал. 

Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес заказчика 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> о перечислении платежей на расчетный счет 

<

данные изъяты> размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», по объекту капитального строительства по адресу: 

<

адрес>, подписан им, также с заказчиком 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> подписан 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение 

<

данные изъяты> (земляные работы, бетонная подготовка, железобетонная фундаментная плита) на указанную сумму.

Счет на оплату в адрес заказчика 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> о перечислении авансового платежа на лицевой счет ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> рублей, по объекту капитального строительства по адресу: 

<

адрес>, подписан не им. 

Разрешительная документация по трем объектам капитального строительства, расположенных в городе 

<

адрес>, поступила через 

<

данные изъяты> день, после заключения гоконтрактов. Хотя согласно госконтрактов, проектная документация должна быть передана подрядчику через 

<

данные изъяты> дней со дня заключения контракта.

Когда начались подготовительные работы по трем объектам в городе 

<

адрес>, он не знает, так как прибыл на объекты в ДД.ММ.ГГГГ года. Строительно-монтажные работы, начались в ДД.ММ.ГГГГ года по двум объектам (

<

данные изъяты>).

В ходе выполнения «

<

данные изъяты>» возникла необходимость заключать договор № на выполнения проектных работ с ООО «

<

данные изъяты>» по объекту, расположенному в городе 

<

адрес>, а именно стадии «рабочей документации» и стадии «проектной документации», так как ООО «

<

данные изъяты>» не предоставила заказчику рабочую документацию, соответственно заказчик не предоставил её подрядчику. 

Когда он ознакомился с проектной документацией, то увидел, что фундамент по объекту «

<

данные изъяты>» не отвечают несущей способности «сейсмоустойчивость». После чего, он созвонился с проектировщиками работ по 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» и попросили выполнить расчеты. От ФИО12 ООО «

<

данные изъяты>» стало известно, что данный фундамент не применим, и надо изменять проектную документацию на железобетонную плиту. Он сообщил об этом ФИО11, последний согласился и сам договорился с ООО «

<

данные изъяты>» о разработке нового фундамента. Каких-либо платежных документов о переводе денежных средств с лицевого счета ООО «

<

данные изъяты> в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не подписывал, данными финансовыми операциями руководил ФИО11 и распоряжался ими. По итогу ООО «

<

данные изъяты>», выполнило разработку проектной документации, то есть корректировку железобетонной плиты, которая была применена по объекту «

<

данные изъяты>». Подрядчик предоставил заказчику расчеты и проект по замене железобетонной плиты, на что заказчик согласился и поставил штамп к работе. Из каких денежных средств была осуществлена оплата ООО «

<

данные изъяты>» за корректировку проекта, то есть из средств авансовых платежей либо иных источников, ему это не известно, всей финансовой деятельностью руководил ФИО11 и последний решал какими средствами оплачивать корректировку проектной документации ООО «

<

данные изъяты>». 

В проектной документации в её стадиях были допущены ошибки, которые не позволили проводить «

<

данные изъяты>» и которые требовали её корректировки, и прохождения новой госэкспертизы. По объекту «Пионерской» отсутствовала стадия «Рабочая документация» в которой отображены конструктивные решения, применяемые при строительстве, привязки к осям, применения материалов. По объекту «

<

данные изъяты>», примерно в ДД.ММ.ГГГГ года была передана рабочая документация, смета на строительство - ДД.ММ.ГГГГ. Подрядчик неоднократно сообщали заказчику о том, что нужно передать проектную документацию, имеется переписка с заказчиком. 

Он был ответственным лицом за выполнения «

<

данные изъяты>» по трем вышеуказанным капитальным объектам строительства, также подписывал акты скрытых работ. Промежуточные акты между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» предполагались быть, но он таких актов не подписывал. Ему неизвестно, какие работы выполнило АО «

<

данные изъяты>», возможно ФИО11, оплачивал какие-то работы субподрядчикам со счетов АО «

<

данные изъяты>» либо ООО «

<

данные изъяты>», то есть на каких счетах были денежные средства, с тех счетов и проходила оплата. Своими силами АО «

<

данные изъяты>» не выполняло работы, также планировалось привлекать субподрядные организации.

Договора от ДД.ММ.ГГГГ заключенные с АО «

<

данные изъяты>» №-СП на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, расположенному в 

<

адрес>, пгт Массандра; №-СП на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, расположенному в 

<

адрес>; № на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, расположенному в 

<

адрес>, соответствует месту их подписания, т.е. г. ФИО5, но дата, указанная в договоре не соответствует дате их подписания. Данный договор он подписывал в январе ДД.ММ.ГГГГ года, а не в ДД.ММ.ГГГГ, договор им был подписан за месяц до выезда в Республику 

<

адрес>. В день подписания данного договора, ФИО11 дал ему указания и пояснил, что он должен выехать 

<

адрес>, где будет там руководить строительным процессом, осуществлять контроль. Он никакого отношения не имел к платежным документам, послужившим основанием для перечисления денежных средств с лицевого счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>», этим процессом занимался ФИО11

По поводу того, по какой причине, необходимо было переводить 30% от стоимости каждого госконтракта на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», а не осуществлять оплату частично, за фактические выполненные работы АО «

<

данные изъяты>» по формам 

<

данные изъяты>, он пояснил, что на тот момент ему не было известно о перечислении денежных средств с ООО «

<

данные изъяты>» на АО «

<

данные изъяты>», так как он не мог осуществлять какие - либо финансовые операции не имя технической возможности, при этом решение принимал о переводе сразу же 30 % по каждому госконтракту ФИО11, не ставя его в известность и не советуясь с ним. 

Им не пересылались счета на оплату с приложениями в виде договоров субподряда, в электронном виде, в 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> для того, чтобы денежные средства поступили на лицевой счета ООО «

<

данные изъяты>», чтобы в дальнейшем перевести их на расчетные счета субподрядчика -АО «

<

данные изъяты>», так как он не имел такой технической возможности, электронного ключа.

Он не видел договоров между АО «

<

данные изъяты>» и другими субподрядчиками на выполнение строительно-монтажных работ по трем объектам капитального строительства. Со стороны АО «

<

данные изъяты>» не было лица, которое отвечало за выполнение «

<

данные изъяты>», контроль за выполнением строительных работ выполнял он, как ген.директор ООО «

<

данные изъяты>». Работы силами АО «

<

данные изъяты>» не выполнялись.

Складские помещения были оборудованы на территории вышеуказанных строительных объектов в 

<

адрес>, бетон, арматура и вязальная проволока, хранилась на улице. Он не знает, с какого расчетного счета АО «

<

данные изъяты>» либо ООО «

<

данные изъяты>», были оплачены денежные средства за приобретения материалов, оборудования, ФИО11 Также он не знает, на какую сумму были закуплены материалы, оборудования, он не отвечал за бухгалтерию и не имел никакого отношения к финансовым операциям.

Фактически, лично силами АО «Сих» не были выполнены строительно-монтажные работы по трем объектам.

Всего было выполнено следующие «

<

данные изъяты>» на объекте «

<

данные изъяты>», подготовительные работы (ограждение, бытовки, временное освещение, вынос сетей); выполнены земляные работы; бетонная подготовка, выполнена железобетонная плита с контрфорсами; стены, перекрытия цокольного этажа, стены первого этажа, плита перекрытия. На объекте «

<

данные изъяты>», подготовительные работы (ограждение, бытовки, временное освещение, вынос сетей); вынес водовода высокого давления, диаметров 800 мм; выполнены земляные работы; бетонная подготовка, выполнена железобетонная фундаментная плита. На объекте «

<

данные изъяты>», подготовительные работы (ограждение, бытовки, временное освещение); экспертиза фундаментной плиты, которая еще была залита до заключения госконтрактов.

По объекту, расположенному по адресу: г

<

адрес>», не было выполнено «

<

данные изъяты>», так как имелись обременения не учтенные ООО 

<

данные изъяты>», а именно вырытый котлован с железобетонной фундаментной плитой, которая примыкала к существующему детскому садику. Данные работы были выполнены еще до ДД.ММ.ГГГГ года неизвестной организацией. По мнению заказчика её надо было демонтировать, а не использовать по назначению. При этом демонтаж плиты, мог повлечь разрушения стены садика. Им были предприняты меры, а именно была проведена экспертиза данной плиты в экспертном учреждении 

<

адрес>, где получено заключение, что её можно использовать в качестве фундамента. Заключение он передавал заказчику.

Он считает, что не были выполнены «

<

данные изъяты>» согласно графику государственных контрактов, по вине заказчика, так как документация и разрешения на строительство было предоставлено через 

<

данные изъяты> день после заключения контракта, что грубо нарушало условия контрактов (

<

данные изъяты> 20 дней после заключения контракта, заказчик обязан предоставить проектно-сметную документацию).

Ранее в объяснении он давал показания, что денежные средства, полученные в качестве авансовых платежей по трем вышеуказанным госконтрактам, будут возвращены после рассмотрения дела в Арбитражном суде, который должен установить, на какую сумму ООО «

<

данные изъяты>» выполнили работы, и какую сумму необходимо вернуть. Данное объяснение им было дано по просьбе ФИО11, он не имел никакого отношения к денежным средствам ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>», и не имел возможность их вернуть в бюджет. Только ФИО11 мог вернуть денежные средства в бюджет, но так и не сделал.

Он не может знать, по какой причине ФИО11 не возвращает денежные средства в бюджет, также не знает, на что ФИО11 их потратил, куда перевел и прочие операции по банковским счетам. Ему также неизвестно, какой остаток денежных средств на счетах АО «

<

данные изъяты>».

У него имеется в телефоне переписка с ФИО11, где он просит ФИО11 оплатить работы, поставленный материал и прочее, что подтверждает его показания, что за финансовую деятельность общества ООО «

<

данные изъяты>», отвечал ФИО11

ООО «

<

данные изъяты>» не обращалось в адрес АО «

<

данные изъяты>» о возврате авансовых средств после расторжения государственных контрактов, так как ФИО11 контролировал два предприятия (АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»), то ФИО11 сам у себя не стал бы требовать денежные средства, а кроме ФИО11, никто не мог принять такого рода решения.

Он не принимал решение о выводе денежных средств с расчетных счетов открытых в коммерческом ФИО15 ООО «

<

данные изъяты>», что бы на них не был наложен арест. Денежными средствами, находящимися на счете ООО «

<

данные изъяты>» распоряжался ФИО11 По указанию ФИО11, он получил электронный ключ в ФИО15, расположенном в городе ФИО5, для доступа к счету ООО «

<

данные изъяты>» и предал его ФИО11 В связи с чем, совершать никакие банковские операции и получить информацию об остатках денежных средств на расчетном счете не мог.

Ему для обозрения предъявлены заключения строительно-технических экспертиз, согласно которых ООО «

<

данные изъяты>» перечислено аванса на сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, выполнено работ на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек с учетом актов, подписанных с одной стороны ООО «

<

данные изъяты>» и не подписанных 

<

данные изъяты>. По его подсчетам стоимость выполненных работ, приблизительно в этих пределах и составляла. Он не может сказать, какие работы были выполнены и их объемы, либо согласится или не согласится с выводом эксперта.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> отказалось подписывать пять актов по форме 

<

данные изъяты>, отображенных в заключении эксперта (заключения эксперта №) на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, по тем видам работ, которые не были учтены в сметной документации. Без данного вида работ, которые не были учтены, не возможно было продолжать «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», пришлось выполнить не учтенные «

<

данные изъяты>» работы.

Согласно заключения эксперта № по объекту, расположенному по адресу: 

<

адрес>, строительно-монтажные работы не выполнялись (фактическая стоимость выполненных работ, составляет 

<

данные изъяты> рублей), однако, как он считает, подрядчиком была выполнена организация строительства, установлено ограждение, бытовки, подключены временные сети, проведена экспертиза в городе Севастополь.

После того, как был, расторгнут контракт, ООО «

<

данные изъяты>» продолжило работать на объекте «

<

данные изъяты>», но заказчик 

<

данные изъяты> отказывался подписывать акты выполненных работ, ввиду его расторжения. 

Ему предъявлены для обозрения договора заключенные с ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель) со следующими поставщиками: договор № с ООО «

<

данные изъяты>» на поставку бетона; ООО «

<

данные изъяты>» № на предоставления материалов - ремонтная фанера; ООО «

<

данные изъяты>» № № на поставку арматуры; договор транспортной экспедиции № №; ООО «

<

данные изъяты>» № на вывоз грунта. Обозрев предоставленные ему документы, все договора были выполнены в полном объёме, с поставщиками составлены акты выполненных работ. По поводу договора транспортной экспедиции с 

<

адрес> на объект «

<

данные изъяты>», перевозилась труба водовода.

Кроме того, строительство велось по трем вышеуказанным объектам, после расторжения государственных контрактов, до ДД.ММ.ГГГГ. Данные действия выполнялись по указанию ФИО11, который говорил, что ООО «

<

данные изъяты>» выиграет суды и продолжит строительство объектов (

<

данные изъяты>); 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО23, данными им в ходе проведения очной ставки между свидетелем ФИО23 с участием адвоката ФИО87. и свидетелем ФИО88. с участием адвоката ФИО86., из которых следует, что ФИО85 подтвердил его ранее данные показания и пояснил, что фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», является ФИО11 ФИО11 распоряжался финансами общества, принимал ключевые решения. Его роль в ООО «

<

данные изъяты>» заключалась в организации и контроле строительного процесса. Он как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», финансовой деятельность не занимался, данная функция была возложена на ФИО11 Любые платежные документы, он согласовывал с ФИО11, в этом роде деятельности, он не был самостоятелен. 

ФИО90 настоял на своих показаниях, что он не знает, где находились электронные ключи, в том числе, полученные в УФК по 

<

данные изъяты>, так как бухгалтерии в городе 

<

адрес> не было, полагает, что электронные ключи находились в бухгалтерии города 

<

адрес>

ФИО23 пояснил, что после расторжения трех государственных контрактов на выполнения «

<

данные изъяты>» по объектам капитального строительства в городе 

<

адрес>, он обращался с требованием в АО «

<

данные изъяты>» о возврате денежных средств (авансовых платежей). В связи с чем, у него есть данные документы (уведомление о расторжении договоров подряда между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»), подтверждающие его слова, где имеется регистрация входящей и исходящей корреспонденции (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, вх. № от ДД.ММ.ГГГГ; исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, вх. № от ДД.ММ.ГГГГ). 

На заданный вопрос ФИО21 (адвоката ФИО11) к ФИО23, подавал ли последний исковое заявление в суд об истребовании не использованных АО «

<

данные изъяты>» бюджетных средств, ФИО23 пояснил, что не обращался, так как уволился в январе 2019 года с должности генерального директора 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, касаемо объекта строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъятые в Службе капитального строительства Республики 

<

адрес> на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного «

<

данные изъяты>» – обследования помещений, зданий, сооружений, а именно:

- государственный контракт на выполнения проектно-изыскательных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», заключенный между 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> в лице ФИО22 (государственный заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО50; п. 1 предмет контракта – исполнитель обязуется по заданию государственного заказчика выполнить проектно-изыскательные работы по объекту: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>»; п. 2 Цена контракта – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей; п. 3.1.2. начало работ со дня подписания контракта, окончание работ – ДД.ММ.ГГГГ, госконтракт подписан сторонами;

- дополнительное соглашение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ ввиду изменения банковских реквизитов исполнителя;

- приложения к государственному контракту на выполнения проектно-изыскательных работ № от ДД.ММ.ГГГГ: график выполнения работ: начало работ со дня подписания контракта, окончание работ – ДД.ММ.ГГГГ; протокол согласования цены контракта -

<

данные изъяты> руб.; ознакомления исполнителя с бланками связанными с выполнением контракта: список субподрядных исполнителей, отчет о поступлении и использовании средств Государственного заказчика, отчет об исполнении графика выполнения работ, акт сдачи приемки работ, отчет о соблюдении требований законодательства РФ об охране окружающей среды, исполнительная сводная смета, исполнительная смета на проектные работы, исполнительная смета на проектные и изыскательные работы; дополнительные экологические требования и рекомендации к проектированию и строительству; задание на проектирование утвержденное начальником 

<

данные изъяты> ФИО22; сводная смета на проектные и изыскательные работы на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей; смета № на проектные (изыскательские) работы (стадия ПД); смета № на проектные (изыскательские) работы (стадия РД); смета № геодезия; смета 2-2 ФИО16; смета № инженерно-экологические изыскания; смета 2-4 гидрометеорология; смета 2-5 инженерно-геофизические изыскания; смета № расчет стоимости экспертизы. Каждая смета подписана главным ФИО12 проекта, начальником отдела, исполнителем и имеет мастичную печать ООО «

<

данные изъяты>»; 

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки работ по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», на сумму 

<

данные изъяты> рублей; 

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки работ по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», на сумму 

<

данные изъяты> копеек;

- счет на оплату №-И от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес СКС РК на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек за выполнения ПИР; 

- счет на оплату №-П от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес СКС РК на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек за выполнения ПИР; 

- накладная на передачу технической документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на передачу технической документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № на передачу рабочей документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на передачу технической документации № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная 

<

данные изъяты> на передачу технической документации стадии «Р» (рабочая документация) от ДД.ММ.ГГГГ (временная); накладная № на передачу сметной документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная 1802 на передачу технической документации стадии «Р» от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на передачу технической документации стадии «П» от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на передачу технической документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная 

<

данные изъяты> на передачу технической документации стадии Р от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявка 

<

данные изъяты> на кассовый расход № Ф от ДД.ММ.ГГГГ за выполнения ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; 

- заявка 

<

данные изъяты> на кассовый расход № Ф от ДД.ММ.ГГГГ за выполнения ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»; 

- положительное заключение экспертизы по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» - результаты инженерных изысканий, утвержденное директором ГАУ РК «Госстройэкспертиза» ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ №, на 20-и листах; 

- положительное заключение экспертизы по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» - проектная документация, утвержденное директором ГАУ РК «Госстройэкспертиза» ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ №, на 50-и листах; 

- положительное заключение экспертизы по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» - проверка достоверности определения сметной стоимости, утвержденное директором ГАУ РК «Госстройэкспертиза» ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ №, на 11-и листах;

- копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика с приложениями. Согласно протокола № по определению единственного поставщика, среди участников ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», выбран поставщик ООО «

<

данные изъяты>»; 

- государственный контракт на ведения авторского надзора № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», заключенный между 

<

данные изъяты> в лице начальника ФИО52 (государственный заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО53, с приложениями на 9-и листах; 

- соглашение о расторжении государственного контракта на ведения авторского надзора № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ; 

- государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с распоряжением Совета министров Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: Республика ФИО77, 

<

адрес>» (далее по тексту – контракт №) между Службой капитального строительства Республики 

<

адрес> (далее по тексту –

<

данные изъяты>) в лице начальника ФИО22 «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО3 «Подрядчик», действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>». 

Согласно условий контракта №, п. 1.1. заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнения строительно-монтажных работ (далее по тексту - СМР), в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение № к Контракту), в срок, установленный Графиком производства работ (приложение № к Контракту), по цене в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости строительства (приложение № к Контракту), являющиеся неотъемлемыми частями настоящего контракта; п. 2.1. цена контракта, составляет 

<

данные изъяты> рублей; п. 2.1.2 в цену контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждения и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта; п. 2.6. планируемый объём работ, выполняемых подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, ДД.ММ.ГГГГ года – 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек; п. 3.1. государственный заказчик в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 2.1. настоящего контракта; п. 4.1. начало работ – с момента подписания контракта, окончания работ – ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ. для учета операций со средствами авансового платежа, после подписания настоящего контракта Исполнитель открывает отдельный лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Республике 

<

адрес> (далее по тексту – 

<

данные изъяты> Реквизиты счета, на который будут перечисляться авансовые платежи, оформляются дополнительным соглашением к настоящему контракту.

Дополнительное соглашение № к контракту №, датируемое ДД.ММ.ГГГГ об открытии в 

<

данные изъяты> подрядчиком лицевого счета. 

Госконтракт № от ДД.ММ.ГГГГ подписан сторонами, имеет приложение № в виде графика производства работ (начало с момента подписания контракта, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ); график освоения авансовых средств до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; сводный сметный расчет стоимости строительства в виде бланка типового формата для ознакомления подрядчика; проектно-сметная документация на одном листе в виде бланка типового формата для ознакомления подрядчика; протокол соглашения цены контракта подписанный сторонам в размере 

<

данные изъяты> рублей; ознакомления подрядчика с типовыми бланками: отчет о достижении показателей, список субподрядчиков по объекту, отчет о поступлении и использовании средств Государственного заказчика, отчет об использовании графика производства работ, гарантийная заявка;

- акт передачи площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ подписанный со стороны заказчика и подрядчика; 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный поставщиком – ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> за выполнения «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, л№, банковский счет №; 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный поставщиком – ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> за выполнения «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек, банковский счет №;

- заявка на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ, сумма платежа 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, назначение платежа аванс 

<

данные изъяты>% по объекту 

<

адрес>, реквизиты контрагента: банковский счет №, №; 

- заявка на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ, сумма платежа 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек, назначение платежа выполнения «

<

данные изъяты>» по объекту 

<

адрес>, реквизиты контрагента: банковский счет №;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, банковский счет №; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек, банковский счет №; 

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 1 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копейки, всего с учетом НДС 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 1 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, акт подписан сторонами; 

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 2 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 2 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, акт подписан сторонами; 

- акт № сдачи приемки работ по разбивке осей от ДД.ММ.ГГГГ года, на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, акт подписан сторонами; 

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 3 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 4 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, акт подписан сторонами;

- акты по объекту «

<

адрес>»: акт разбивки осей от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования геодезической разбивочной основы от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования и приемки котлована от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), акт освидетельствования скрытых работ ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 3 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, акт подписан сторонами; 

- декларация о начале выполнения строительных работ по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: Республика ФИО77, 

<

адрес>», дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ № РК №, код объекта 

<

данные изъяты>, 3-ая категория сложности, заказчик 

<

данные изъяты>. Впоследствии были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 

<

данные изъяты>); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, касаемо объекта строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъятые в Службе капитального строительства Республики 

<

адрес> на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного «ОРМ» – обследования помещений, зданий, сооружений, а именно:

- государственный контракт на выполнения проектно-изыскательных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту: «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ 13 в 

<

адрес> Республики 

<

адрес>», заключенный между 

<

данные изъяты> в лице начальника ФИО22 (государственный заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО50; п. 1 предмет контракта – исполнитель обязуется по заданию государственного заказчика выполнить проектно-изыскательные работы по объекту: «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ 13 в 

<

адрес>»; п. 2 Цена контракта – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей; п. 3.1.2. начало работ со дня подписания контракта, окончание работ – ДД.ММ.ГГГГ. Госконтракт подписан сторонами;

- дополнительное соглашение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ ввиду изменения банковских реквизитов исполнителя;

- приложения к государственному контракту на выполнения проектно-изыскательных работ № от ДД.ММ.ГГГГ: график выполнения работ: начало работ со дня подписания контракта, окончание работ – ДД.ММ.ГГГГ; протокол согласования цены контракта -

<

данные изъяты> рублей; дополнительные экологические требования и рекомендации к проектированию и строительству объекта, подписанные сторонами контракта; ознакомления исполнителя с бланками связанными с выполнением контракта: список субподрядных исполнителей, отчет о поступлении и использовании средств Государственного заказчика, отчет об исполнении графика выполнения работ, акт сдачи приемки работ, отчет о соблюдении требований законодательства РФ об охране окружающей среды, исполнительная смета на проектные работы, исполнительная смета на проектные и изыскательные работы; задание на проектирование утвержденное начальником 

<

данные изъяты> ФИО22; сводная смета на проектные и изыскательные работы на сумму 

<

данные изъяты> рублей; смета № на проектные (изыскательские) работы (стадия ПД); смета № на проектные (изыскательские) работы (стадия РД); смета № геодезия; смета 2-2 инженерно-геологические изыскания; смета № экология; смета 2-4 гидрометеорология; смета 2-5 инженерно-геофизические изыскания; смета № расчет стоимости экспертизы. Каждая смета подписана главным ФИО12 проекта, начальником отдела, исполнителем и имеет мастичную печать ООО «

<

данные изъяты>»; 

- счет на оплату №-П от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек за выполнения ПИР; 

- счет на оплату №-И от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек за выполнения ПИР; 

- заявка СКС РК на кассовый расход №Ф от ДД.ММ.ГГГГ за выполнения ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек; 

- заявка СКС РК на кассовый расход №Ф от ДД.ММ.ГГГГ за выполнения ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»; 

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки работ по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>», на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки работ по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>», на сумму 

<

данные изъяты> 647 рублей 

<

данные изъяты> копеек; 

- накладная на передачу технической документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная №.2. на передачу технической документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на передачу технической документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № на передачу технической документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № на передачу технической документации стадии Р от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № на передачу сметной документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная 15065 на передачу технической документации стадии Р от ДД.ММ.ГГГГ (временная); накладная 09081 на передачу технической документации стадии «П» от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на передачу технической документации стадии П в электронном виде на электронном носителе от ДД.ММ.ГГГГ;

- положительное заключение экспертизы по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>» - результаты инженерных изысканий, утвержденное директором ГАУ РК «

<

данные изъяты>» ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ №, на 19-и листах; 

- положительное заключение экспертизы по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>» - проектная документация, утвержденное директором ГАУ РК «

<

данные изъяты>» ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ №, на 55-и листах; 

- положительное заключение экспертизы по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>» - проверка достоверности определения сметной стоимости, утвержденное директором ГАУ РК «

<

данные изъяты>» ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ №, на 11-и листах;

- декларация о начале выполнения строительных работ по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>», дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ № РК №, код объекта 

<

данные изъяты>-ая категория сложности, заказчик 

<

данные изъяты>;

- дополнительное соглашение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, установлена цена контракта 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, планируемый объем финансирования работ: ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейку, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек;

- сводный сметный расчет стоимости строительства по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>», составляет 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, смета подписана сторонами контракта; 

- проектно-сметная документация по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>», локальные сметы, подписан сторонами контракта;

- протокол соглашения цены контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, протокол подписан сторонами контракта;

- дополнительное соглашение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ об открытии 

<

данные изъяты> подрядчиком лицевого счета; 

- государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с распоряжением Совета министров Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» заключен государственный контракт на выполнение 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» (далее по тексту – контракт №) между 

<

данные изъяты> в лице начальника ФИО22 «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО3 «Подрядчик», действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>». 

Согласно условий контракта №, п. 1.1. заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнения СМР, в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение № к Контракту), в срок, установленный Графиком производства работ (приложение № к Контракту), по цене в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости строительства (приложение № к Контракту), являющиеся неотъемлемыми частями настоящего контракта; п. 2.1. цена контракта, составляет 

<

адрес> рублей; п. 2.1.2 в цену контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждения и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта; п. 2.6. планируемый объём работ, выполняемых подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ год – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> копейку, ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> копейки; п. 3.1. государственный заказчик в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 

<

данные изъяты>% от цены контракта, указанной в пункте 2.1. настоящего контракта; п. 4.1. начало работ – с момента подписания контракта, окончания работ – ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ. для учета операций со средствами авансового платежа, после подписания настоящего контракта Исполнитель открывает отдельный лицевой счет в 

<

данные изъяты>. Реквизиты счета, на который будут перечисляться авансовые платежи, оформляются дополнительным соглашением к настоящему контракту. 

Госконтракт № от ДД.ММ.ГГГГ подписан сторонами, имеет приложение № в виде графика производства работ (начало с момента подписания контракта, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ); график освоения авансовых средств до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; сводный сметный расчет стоимости строительства в виде бланка типового формата для ознакомления подрядчика; проектно-сметная документация на одном листе в виде бланка типового формата для ознакомления подрядчика; протокол соглашения цены контракта подписанный сторонам в размере 

<

данные изъяты> рублей; ознакомления подрядчика с типовыми бланками: отчет о достижении показателей, список субподрядчиков по объекту, отчет о поступлении и использовании средств Государственного заказчика, отчет об использовании графика производства работ, гарантийная заявка; 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный поставщиком – ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> за выполнения «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейку, л/с №, банковский счет 40№;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный поставщиком – ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> за выполнения «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, банковский счет №;

- заявка на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ, сумма платежа 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейка, назначение платежа аванс 

<

данные изъяты>% по объекту 

<

адрес>, реквизиты контрагента: банковский счет 40№, л/с №;

- заявка на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ, сумма платежа 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, назначение платежа выполнения «СМР» по объекту 

<

адрес>, реквизиты контрагента: банковский счет 40№;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейка, банковский счет №; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, банковский счет №; 

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 1 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, всего с учетом НДС 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейка;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 1 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейка, акт подписан сторонами; 

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 2 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № сдачи приемки работ по разбивке осей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейку, акт подписан сторонами; 

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 3 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

адрес> рублей 

<

адрес> копейка, акт подписан сторонами; 

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 2 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

адрес> рублей 

<

адрес> копеек, акт подписан сторонами;

- акты по объекту «

<

адрес>» с графическими приложениями: акт освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ (№), акт освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ (№), акт освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования геодезической разбивочной основы от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ (№), акт освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ (№), акт освидетельствования и приемки котлована от ДД.ММ.ГГГГ, акт о передачи площадки под строительства от ДД.ММ.ГГГГ подписанный сторонами. Впоследствии были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, касаемо объекта строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес> изъятые в Службе капитального строительства Республики 

<

адрес> на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного «ОРМ» – обследования помещений, зданий, сооружений, а именно:

- государственный контракт на выполнения проектно-изыскательных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту: «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес> заключенный между 

<

данные изъяты> в лице начальника ФИО22 (государственный заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО50; п. 1 предмет контракта – исполнитель обязуется по заданию государственного заказчика выполнить проектно-изыскательные работы по объекту: «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> п. 2 Цена контракта – 

<

данные изъяты>; п. 3.1.2. начало работ со дня подписания контракта, окончание работ – ДД.ММ.ГГГГ. Госконтракт подписан сторонами;

- дополнительное соглашение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ ввиду изменения банковских реквизитов исполнителя;

- приложения к государственному контракту на выполнения проектно-изыскательных работ № от ДД.ММ.ГГГГ: график выполнения работ: начало работ со дня подписания контракта, окончание работ – ДД.ММ.ГГГГ; протокол согласования цены контракта -

<

данные изъяты> рублей; ознакомления исполнителя с бланками связанными с выполнением контракта: список субподрядных исполнителей, отчет о поступлении и использовании средств Государственного заказчика, отчет об исполнении графика выполнения работ, акт сдачи-приемки работ, дополнительные экологические требования и рекомендации к проектированию и строительству объекта, подписанные сторонами контракта, отчет о соблюдении требований законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды на стадии ПИР, исполнительная сводная смета на ПИР и исполнительная смета на ПИР; задание на проектирование утвержденное начальником 

<

данные изъяты> ФИО22; смета на проектные и изыскательные работы на сумму 

<

данные изъяты> рублей; смета № на проектные (изыскательские) работы (стадия ПД); смета № на проектные работы (стадия РД); смета № геодезия; смета 2-2 инженерно-геологические изыскания; смета № экология; смета 2-4 гидрометеорология; смета 2-5 инженерно-геофизические изыскания; расчет стоимости проведения главной государственной экспертизы. Каждая смета подписана главным ФИО12 проекта, начальником отдела, исполнителем и имеет мастичную печать ООО «

<

данные изъяты>»; 

- банковская гарантия № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>» выданная ООО «

<

данные изъяты>» на сумму, не превышающую 

<

данные изъяты> рублей; 

- соглашение о расторжении государственного контракта на выполнения проектно-изыскательных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ между СКС РК в лице начальника ФИО52 и ООО «Исток-Проходка» ФИО53

- государственный контракт на ведения авторского надзора № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту: «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес>», заключенный между 

<

данные изъяты> в лице начальника ФИО30 (государственный заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО53, с приложениями на 23-х листах; 

- государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с распоряжением Совета министров Республики 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» заключен государственный контракт на выполнение СМР № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду 

<

адрес>» между СКС РК в лице начальника ФИО22 «Государственный заказчик» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО3 «Подрядчик», действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>». 

Согласно условий контракта №, п. 1.1. заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнения СМР, в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение № к Контракту), в срок, установленный Графиком производства работ (приложение № к Контракту), по цене в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости строительства (приложение № к Контракту), являющиеся неотъемлемыми частями настоящего контракта; п. 2.1. цена контракта, составляет 

<

данные изъяты> рублей; п. 2.1.2 в цену контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждения и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта; п. 2.6. планируемый объём работ, выполняемых подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ год – 

<

данные изъяты> копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> копейки; п. 3.1. государственный заказчик в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 2.1. настоящего контракта; п. 4.1. начало работ – с момента подписания контракта, окончания работ – ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ. для учета операций со средствами авансового платежа, после подписания настоящего контракта Исполнитель открывает отдельный лицевой счет в УФК по РК. Реквизиты счета, на который будут перечисляться авансовые платежи, оформляются дополнительным соглашением к настоящему контракту. 

Госконтракт № от ДД.ММ.ГГГГ подписан сторонами, имеет приложение № в виде графика производства работ (начало с момента подписания контракта, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ); график освоения авансовых средств до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; сводный сметный расчет стоимости строительства в виде бланка типового формата для ознакомления подрядчика; проектно-сметная документация на одном листе в виде бланка типового формата для ознакомления подрядчика; протокол соглашения цены контракта подписанный сторонам в размере 

<

данные изъяты> рублей; ознакомления подрядчика с типовыми бланками: отчет о достижении показателей, список субподрядчиков по объекту, отчет о поступлении и использовании средств Государственного заказчика, отчет об использовании графика производства работ, гарантийная заявка;

- дополнительное соглашение № к контракту №, датируемое ДД.ММ.ГГГГ об открытии в 

<

данные изъяты> подрядчиком лицевого счета; 

- накладные ООО «

<

данные изъяты>» (отправитель), 

<

данные изъяты> (получатель): накладная на передачу технической документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № на передачу технической документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная 1.2. на передачу технической документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на передачу технической документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на передачу сметной документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № на передачу технической документации стадии П от ДД.ММ.ГГГГ; накладная 14082 на передачу сметной документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на передачу технической документации стадии П, стадия РД в электронном виде на электронном носителе от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на передачу технической документации от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № на передачу технической документации стадии Р от ДД.ММ.ГГГГ (временная); накладная № на передачу технической документации стадии Р от ДД.ММ.ГГГГ;

- декларация о начале выполнения строительных работ по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес> дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ № №, код объекта 

<

данные изъяты>, 3-ая категория сложности, заказчик 

<

данные изъяты>;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный поставщиком – ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> за выполнения «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, л/с №, банковский счет 40№;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, банковский счет №;

- заявка на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ, сумма платежа 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, назначение платежа аванс 

<

данные изъяты>% по объекту 

<

адрес>, реквизиты контрагента: банковский счет №, л/с №;

- счет на оплату №-П от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейка за выполнения ПИР;

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек за выполнения ПИР;

- счет на оплату №-И от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> рублей за выполнения ПИР;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейки на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»;

- заявка 

<

данные изъяты> на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ за выполнения ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей;

- заявка 

<

данные изъяты> на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ за выполнения ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейку;

- заявка 

<

данные изъяты> на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ за выполнения ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейку;

- заявка 

<

данные изъяты> на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ за выполнения ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек;

- положительное заключение экспертизы по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

данные изъяты>, по адресу: Республика 

<

адрес> - проектная документация, утвержденное директором ГАУ РК «

<

данные изъяты>» ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ №, на 54-х листах; 

- положительное заключение экспертизы по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

данные изъяты>, по адресу: Республика 

<

адрес> - проверка достоверности определения сметной стоимости, утвержденное директором ГАУ РК «

<

данные изъяты>» ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ №, на 12-и листах;

- положительное заключение экспертизы по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. Массандра, по адресу: 

<

адрес> - результаты инженерных изысканий, утвержденное директором ГАУ РК «

<

данные изъяты>» ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ №, на 20-и листах; 

- акт № от декабря 2016 сдачи-приемки работ исполнителя ООО «

<

данные изъяты>» по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, 11 а», на сумму 

<

данные изъяты> рублей;

- акт № от декабря 2016 сдачи-приемки работ исполнителя ООО «

<

данные изъяты>» по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>», на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейку;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки работ исполнителя ООО «

<

данные изъяты>» по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. Массандра, по адресу: 

<

адрес> на сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек. Впоследствии были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23, на основании запроса заместителя начальника УЭБиПК МВД по РК ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, касаемо выполнения госконтракта по «

<

данные изъяты>» по объекту: «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ 13 в 

<

адрес>», а именно:

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Строй-Проект» от ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по г. ФИО5, ОГРН: №; лист выписки из Единого реестра юридических лиц ООО «Строй-Проект» на ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, прекращено полномочья генерального директора ФИО3, возложены обязанности генерального директора на ФИО23; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ИНН: №; приказ № то ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО23 приступает к обязанностям генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» и возлагает на себя обязательства главного бухгалтера; решение учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, уставной капитал 

<

данные изъяты> рублей; решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, освобожден от занимаемой должности генерального директора ФИО3, назначен на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО23; устав ООО «

<

данные изъяты>» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, местонахождение юридического лица: ФИО17 

<

адрес>, г. ФИО5, 

<

адрес>;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой, местонахождение юридического лица: 

<

адрес> ОГРН: №, ИНН: №, уставной капитал 

<

данные изъяты> рублей, генеральный директор ФИО23, учредитель ФИО3, основной вид деятельности – (№ деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта; 

- штатное расписание сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» документ №, дата составления ДД.ММ.ГГГГ; штатное расписание сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» документ №, дата составления ДД.ММ.ГГГГ; штатное расписание сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» документы №, дата составления ДД.ММ.ГГГГ; штатное расписание сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» документы №, дата составления ДД.ММ.ГГГГ;

- государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с распоряжением Совета министров Республики ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – контракт №) между Службой капитального строительства Республики 

<

адрес> (далее по тексту –

<

данные изъяты>) в лице начальника ФИО22 «Государственный заказчик» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО3 «Подрядчик», действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>». Госконтракт № от ДД.ММ.ГГГГ на 25-и листах; 

- дополнительное соглашение к госконтракту № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, установлена цена контракта 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, с приложением на 9-и листах;

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 1 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, всего с учетом НДС 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейка; акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 1 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейка, акт подписан сторонами в лице заказчика и исполнителя, всего на 5-и листах;

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 2 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт № сдачи приемки работ по разбивке осей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейку, акт подписан сторонами; акт № разбивки осей от ДД.ММ.ГГГГ всего на сумму 

<

данные изъяты>; акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 2 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> копеек, акт подписан сторонами, всего на 8-и листах;

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 3 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка не подписана заказчиком, только подрядчиком; акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 4 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту к оплате 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком; акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 5 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту к оплате 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком;

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 4 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка не подписана заказчиком, только подрядчиком; акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 6 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту к оплате 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком; акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 7 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту к оплате 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком; акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 8 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту к оплате 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком;

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 5 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка не подписана заказчиком, только подрядчиком; акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 9 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту к оплате 

<

данные изъяты> рублей, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком;

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 6 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка не подписана заказчиком, только подрядчиком; акт выполненных работ по объекту «

<

адрес> 

<

адрес>», номер документа 10 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту к оплате 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком;

Договора подряда и поставки заключенные с ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик), где оплата проходила с расчетного счета заказчика №, открытого в коммерческом банке ПАО «

<

данные изъяты>»: 

- договор № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО55 (подрядчик), п. 1.1. подрядчик берет на себя обязательства выполнить работы по фундаменту на объекте, расположенном по адресу: 

<

адрес>, (монолитные работы – 

<

данные изъяты> за 1м3, подбетонка – 

<

данные изъяты> рублей за 

<

данные изъяты>). Договор № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в виде платежных поручений, счетов на оплату, счетов – фактуры, 

<

данные изъяты>, на 34-х листах; 

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании телефонной связи между ГУП РК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 с приложениями на 30-и листах; 

- договор подряда № на выполнения инженерных изысканий от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО4» (подрядчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (заказчик), п. 1.1. подрядчик обязуется выполнить создание «

<

данные изъяты>» и составления схемы «

<

данные изъяты>» на объектах: 

<

адрес>, договор с приложениями на 6-и листах; 

- договор подряда № на выполнения инженерных изысканий от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО4» (подрядчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (заказчик), п. 1.1. подрядчик обязуется выполнить разбивку осей здания на объектах: 

<

адрес>, договор с приложениями на 6-и листах; 

- договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО56 (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (покупатель), п. 1 поставщик обязуется поставить металлопрокат, строительный материал, договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 33-х листах; 

- договор аренды и обслуживания биотуалетов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО57 (арендодатель) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (арендатор), договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 46-и листах;

- договор поставки бетона № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО58 (продавец) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23, п. 2.2. продавец обязуется поставить партиями бетонные смеси и/или растворы по адресам и ассортименте согласованным со сторонами в спецификациях. Договор поставки бетона № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 17-и листах;

- договор № между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО59 (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (покупатель), п. 1.1. поставщик обязуется передать покупателю растворобетонные смеси в количестве и на условиях, определенных данных договором. Договор № с приложениями на 22-х листах; 

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора по строительству ФИО3 (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лиц генерального директора ФИО60 (исполнитель), п. 1.1. исполнитель обязуется выполнить освидетельствование грунтов котлована по объектам «

<

адрес>. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 8-и листах; 

- договор № № между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО41 (исполнитель), п. 1.1. исполнитель по заданию заказчика обязуется на объекте: «

<

адрес>» предоставить услуги по разработке, погрузке и вывозу грунта с объекта заказчика. Договор № № с приложениями на 14-и листах. (т

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные ООО «Строй-Проект» в лице генерального директора ФИО23, на основании запроса заместителя начальника УЭБиПК МВД по РК ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, касаемо выполнения госконтракта по «

<

данные изъяты>» по объекту: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: Республика ФИО77, 

<

адрес>», по объекту: «Строительство корпуса на 60 мест в ДУЗ 13 в 

<

адрес> Республики ФИО77, 

<

адрес>», а именно:

- свидетельство о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по г. ФИО5, ОГРН: №; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ИНН: №; приказ № то ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО23 приступает к обязанностям генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» и возлагает на себя обязательства главного бухгалтера; решение учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, уставной капитал 

<

данные изъяты> рублей; решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, освобожден от занимаемой должности генерального директора ФИО3, назначен на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО23; устав ООО «

<

данные изъяты>», в редакции от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, местонахождение юридического лица: г. ФИО5, 

<

адрес>; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой, местонахождение юридического лица: 

<

адрес>, ОГРН: №, ИНН: №, уставной капитал 

<

данные изъяты> рублей, генеральный директор ФИО23, учредитель ФИО3, основной вид деятельности – (№) деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта; 

- государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с распоряжением Совета министров Республики ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» (далее по тексту – контракт №) между Службой капитального строительства Республики ФИО77 (далее по тексту –

<

данные изъяты>) в лице начальника ФИО22 «Государственный заказчик» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО3 «Подрядчик», действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>». 

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 1 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копейки, всего с учетом НДС 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 1 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, акт подписан сторонами; 

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 2 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 2 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, акт подписан сторонами; 

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 3 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, акт подписан сторонами; 

- акт № сдачи приемки работ по разбивке осей от августа 

<

данные изъяты> года, на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, акт подписан сторонами; 

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 3 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 4 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, акт подписан сторонами;

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 3 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка не подписана заказчиком, только подрядчиком;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 4 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком;

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 4 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка не подписана заказчиком, только подрядчиком;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 5 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком;

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 5 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка не подписана заказчиком, только подрядчиком;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 6 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 7 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком;

- государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с распоряжением Совета министров Республики ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» заключен государственный контракт на выполнение СМР № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» (далее по тексту – контракт №) между 

<

данные изъяты> в лице начальника ФИО22 «Государственный заказчик» и ООО «

<

данные изъяты> в лице представителя ФИО3 «Подрядчик», действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>». 

- дополнительное соглашение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, установлена цена контракта 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, планируемый объем финансирования работ: ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейку, ДД.ММ.ГГГГ- 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек;

- сводный сметный расчет стоимости строительства по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>», составляет 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, смета подписана сторонами контракта; 

- проектно-сметная документация по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>», локальные сметы, подписан сторонами контракта;

- протокол соглашения цены контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, протокол подписан сторонами контракта;

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 1 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> копеек, всего с учетом НДС 

<

данные изъяты> копейка;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 1 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> копейка, акт подписан сторонами; 

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 2 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 3 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> копейка, акт подписан сторонами; 

- акт № сдачи приемки работ по разбивке осей от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 

<

данные изъяты> копейку, акт подписан сторонами;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 2 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, акт подписан сторонами;

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 3 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ справка не подписана заказчиком, только подрядчиком;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 4 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> копеек, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 5 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком;

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 4 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ справка не подписана заказчиком, только подрядчиком;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 6 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 7 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 8 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком;

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 5 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ справка не подписана заказчиком, только подрядчиком;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 9 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рублей, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком;

- справка стоимости выполненных работ и затрат по объекту «

<

адрес>», номер документа 6 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ справка не подписана заказчиком, только подрядчиком;

- акт выполненных работ по объекту «

<

адрес>», номер документа 10 от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, итог по акту 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, акт не подписан заказчиком, только подрядчиком. Впоследствии были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23, касаемо выполнения госконтрактов №, на основании запроса заместителя начальника УЭБиПК МВД по РК ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- договор подряда №-

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (подрядчик) и АО «

<

данные изъяты>» в лице директора по развитию ФИО24 (субподрядчик). В соответствии с договором подряда 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, п. 1.1. подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс СМР по строительству дополнительных групп в детском саду в пгт. Массандра, по адресу: 

<

адрес>; п. 2.1. стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, составляет 

<

данные изъяты> рублей;

- договор подряда №-СП от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (подрядчик) и АО «

<

данные изъяты>» в лице директора по развитию ФИО24 (субподрядчик). В соответствии с договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, п. 1.1. подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс СМР по строительству корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>; п. 2.1. стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, составляет 

<

данные изъяты> рублей;

- договор подряда №-СП от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (подрядчик) и АО «

<

данные изъяты>» в лице директора по развитию ФИО24 (субподрядчик). В соответствии с договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, п. 1.1. подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс СМР по строительству здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>; п. 2.1. стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, составляет 

<

данные изъяты> рублей;

- договор поставки бетона № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО8» в лице директора ФИО58 (продавец) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (покупатель), п. 2.1. продавец обязуется поставлять партиями бетонные смеси и/или растворы, в количестве, ассортименте и по адресам, согласованным сторонами в спецификации. Договор поставки бетона № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 44-х листах; 

- договор поставки бетона № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО8» в лице директора ФИО58 (продавец) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (покупатель), п. 2.1. продавец обязуется поставлять партиями бетонные смеси и/или растворы, в количестве, ассортименте и по адресам, согласованным сторонами в спецификации. Договор поставки бетона № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 125-и листах; 

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «№» в лице директора ФИО23 (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (подрядчик), п. 1.1. подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс монтажных работ по выносу участка водопровода Ду-

<

данные изъяты> мм, по объекту, расположенному по адресу: 

<

адрес>. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 7-и листах; 

- копии документов связанные с выполнением обязательств ООО «

<

данные изъяты>» (подрядчик) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 

<

данные изъяты> р. 

<

данные изъяты> к., счет плательщика №; счет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> р. 

<

данные изъяты> к.; КС-

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> р. 

<

данные изъяты> к.; КС -

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> р. 

<

данные изъяты> к.; смета № (вынос участка водовода) на сумму 

<

данные изъяты> р. 

<

данные изъяты> к.; локальная ресурсная ведомость № (вынос участка водовода); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 107 312 р., счет плательщика №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 

<

данные изъяты> р. 

<

данные изъяты> к., счет плательщика №; счет № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> р. 

<

данные изъяты> к.; 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> р. 

<

данные изъяты> к.; 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> р. 

<

данные изъяты> к.; 

- договор подряда № на выполнения инженерных изысканий от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО4» (подрядчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (заказчик), п. 1.1. подрядчик обязуется выполнить разбивку осей здания на объектах: 

<

адрес>, договор с приложениями на 6-и листах; 

- договор №-ТО от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО61 (исполнитель), п. 1.1. исполнитель берет на себя обязательство по техническому обследованию и оценке строительных конструкций по объекту: «Строительство дополнительных групп в детском саду 

<

адрес> Договор №-ТО от ДД.ММ.ГГГГ на 7-и листах; 

- договор об осуществлении технологического присоединения к электросетям от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 и ГУП РК «

<

данные изъяты>» по объекту строительства, расположенному по адресу: 

<

адрес> на 8-и листах;

- договор об осуществлении технологического присоединения к электросетям от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 и ГУП РК «

<

данные изъяты>» по объекту строительства, расположенному по адресу: 

<

адрес>, на 12-и листах;

- договор об осуществлении технологического присоединения к электросетям от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 и ГУП РК «

<

данные изъяты>» по объекту строительства, расположенному по адресу: 

<

адрес>, на 7-и листах; 

- договор подряда № на выполнения инженерных изысканий от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО4» (подрядчик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (заказчик), п. 1.1. подрядчик обязуется выполнить создание «ГРО» и составления схемы «ГРО» на объектах: 

<

адрес>, договор с приложениями на 6-и листах;

- платежные документы за монтажно-пусконаладочные работы видеонаблюдения с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, на 3-х листах; платежные документы, товарные накладные за технический материал с ООО «

<

данные изъяты>», на 15-и листах; 

- договор № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты> в лице директора ФИО55 (подрядчик), п. 1.1. подрядчик берет на себя обязательства выполнить работы по фундаменту на объекте, расположенном по адресу: 

<

адрес>, (монолитные работы – 

<

данные изъяты> рублей за 1м3, подбетонка – 

<

данные изъяты> рублей за 1м3). Договор № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 31-м листе; 

- договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО56 (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (покупатель), п. 1 поставщик обязуется поставить металлопрокат, строительный материал, договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 36-и листах; 

- договор поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (покупатель) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО62 (поставщик), п. 1.1. поставщик обязуется изготовить и отгрузить товарный бетон, договор с приложениями на 7-и листах; 

- платежные документы за оплату арматуры ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> к. с приложениями на 4-х листах;

- платежные документы за оплату арматуры ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> р. с приложениями на 3-х листах;

- договор № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Предмет договора 1.1. исполнитель берет на себя обязательства по организации, сертификации, погрузки и вывоза с объекта заказчика по адресу: 

<

адрес>. Договор № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 7-и листах; 

- платежные документы за оплату организации, разработки, погрузки и вывоза материала - грунта по договору № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (товара-транспортные накладные) на 65-и листах;

- договор № 

<

данные изъяты> между ООО «№» в лице директора ФИО23 (заказчик) и ООО «№» в лице директора ФИО41 (исполнитель), п. 1.1. исполнитель по заданию заказчика обязуется на объекте: «

<

адрес>» предоставить услуги по разработке, погрузке и вывозу грунта с объекта заказчика. Договор № № с приложениями на 11-и листах; 

- договор № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «№» в лице директора ФИО23 (заказчик) и ООО «Строй-снаб Алушта» в лице директора ФИО41 (исполнитель), п. 1.1. исполнитель по заданию заказчика обязуется на объекте: «

<

адрес>,

<

адрес>» предоставить услуги по разработке, погрузке и вывозу грунта с объекта заказчика. Договор № 

<

данные изъяты> с приложениями на 15-и листах; 

- договор № на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель), п. 1.1. объект – строительства корпуса по адресу: 

<

адрес>, п. 1.2. «корректировка проектной документации раздела конструктивные решения». Договор № на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 18-и листах; 

- платежные документы за трубу профильную с ООО «

<

данные изъяты>» с приложениями на 3-х листах; 

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (покупатель) и ООО «ФИО8» в лице директора ФИО63 (поставщик), п. 1 поставщик обязуется передать покупателю товар (стойка телескопическая). Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 6-и листах; 

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице заместителя директора ФИО64 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (покупатель), п. 1 поставщик обязуется передать покупателю товар (пиломатериалы). Договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 19-и листах; 

- договор № № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании телефонной связи между ГУП РК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО91. с приложениями на 29-и листах; 

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО65 (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (покупатель), п. 1.1. поставщик обязан поставить настоящим договором и спецификации товар (труба дренажная). Договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 17-и листах; 

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора по строительству ФИО3 (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты> в лиц генерального директора ФИО60 (исполнитель), п. 1.1. исполнитель обязуется выполнить освидетельствование грунтов котлована по объектам «

<

адрес>». № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 8-и листах; 

- договор поставки оборудования №-П от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в заместителя генерального директора ФИО66 (поставщик) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора по строительству ФИО3 (заказчик), п. 1.1. поставщик обязуется передать товар (зажимы для опалубки, звездочки, эмульсон и т.д.). Договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 29-и листах; 

- договор аренды и обслуживания биотуалетов № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО57 (арендодатель) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (арендатор), договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 46-и листах. Впоследствии были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были изъяты копии арбитражных дел между 

<

данные изъяты> Республики 

<

адрес> и ООО «

<

данные изъяты>» по государственным контрактам от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, на основании постановления выемки от ДД.ММ.ГГГГ в управлении по представительству в судебных и правоохранительных органах департамента правовой работы и имущественных отношений Министерства строительства и архитектуры Республики. (

<

данные изъяты>); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены арбитражные дела между СКС Республики 

<

адрес> и ООО «

<

данные изъяты>» по государственным контрактам от ДД.ММ.ГГГГ №, №, №, а именно: 

- копия арбитражного дела между сторонами 

<

данные изъяты> Республики ФИО77 и ООО «

<

данные изъяты>» в рамках выполнения государственного контракта по объекту: «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ от службы капитального строительства Республики 

<

данные изъяты>, конкурсного управляющего должника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 в Арбитражный суд 

<

адрес> в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>» о включении требований в реестр кредиторов. Согласно данного заявления следует, что в производстве Арбитражного суда 

<

адрес> находится дело № А41-№ о несостоятельности (банкротстве) ООО «

<

данные изъяты>». Определением Арбитражного суда ФИО17 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника введена процедура банкротства – наблюдение. В газете «

<

данные изъяты>» опубликовано сообщение о введении наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ. На момент введения в отношении ООО «

<

данные изъяты>» процедуры банкротства и в настоящее время Общество имеет неисполненные денежные обязательства перед 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, из них 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек – сумма основного долга, 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек – проценты за неправомерное пользование денежными средствами, 

<

данные изъяты> рублей – неустойка (штраф) за неисполненные обязательства по государственному контракту;

- письменный отзыв на встречное исковое заявление о побуждении к принятию и оплате выполненных работ, а также взыскания штрафных санкций по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ №. Отзыв на встречное заявление датирован ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты>, ответчик ООО «

<

данные изъяты>». Из отзыва следует, что основанием для приемки работ Заказчиком является сообщение подрядчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ. Ввиду того, что ООО «

<

данные изъяты>» сообщение о готовности к сдаче результатов выполненных раб, а также отчетных документов по результатам строительных работ в период контракта не предоставило, оснований для проведения проверки выполненных работ, в сроки, установленные контрактом, у государственного заказчика отсутствовали. (п.1 и 2 ст. 753 ГК РФ);

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о возобновлении производства по делу № № в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты>, ответчик ООО «

<

данные изъяты>». Согласно данного заявления, истец просит возобновить арбитражное дело, ранее приостановлено до вступления в законную силу решения Арбитражного суда РК по делу № №. Двадцать первым арбитражным судом от ДД.ММ.ГГГГ, решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменений, апелляционная жалоба ООО «

<

данные изъяты>» - без удовлетворения;

- постановление (резолютивная часть) от ДД.ММ.ГГГГ дело № № согласно которого, решение Арбитражного суда 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № оставлено без изменений, апелляционную жалобу ООО «№» - без удовлетворения;

- ходатайство об уточнении исковых требований от ДД.ММ.ГГГГ в арбитражный суд РК, истец 

<

данные изъяты>, ответчик ООО «

<

данные изъяты>», сумма основного долга – 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, сумма процентов – 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копейки; 

- возражение от ДД.ММ.ГГГГ на отзыв ООО «

<

данные изъяты>» по исковому заявлению 

<

данные изъяты> о взыскании неосвоенного аванса по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № в арбитражный суд РК, истец 

<

данные изъяты>, ответчик ООО «

<

данные изъяты>»; 

- встречное исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ о понуждении к принятию и оплате выполненных работ, а также взысканию штрафных санкций по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, ответчик 

<

данные изъяты>, истец ООО «

<

данные изъяты>». Согласно искового заявления, истцом были выполнены работы на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля (разбивка осей зданий и сооружений, вырубка деревьев, электромонтажные работы);

- приложение к исковому заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейку, 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек и на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек. 

<

данные изъяты>3 подписаны с одной стороны подрядчиком, государственным заказчиком не подписаны. Общий журнал работ по объекту: «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> с перечнем выполненных работ;

- досудебная претензия со стороны ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по государственным контрактом от ДД.ММ.ГГГГ №, № и №. Согласно претензии ООО «

<

данные изъяты>» просит принять выполненные работы на общую сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек;

- досудебная претензия со стороны ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по государственным контрактом от ДД.ММ.ГГГГ №, № и №. Согласно претензии ООО «

<

данные изъяты>» просит отменить решения об одностороннем расторжении выше названных государственных контрактов; 

- отзыв от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании неосвоенного аванса по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты>, ответчик ООО «

<

данные изъяты>». Согласно данного отзыва ответчик просит отказать о взыскании неосвоенного аванса по указанному государственному контракту; 

- встречное исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, ответчик 

<

данные изъяты>, истец ООО «

<

данные изъяты>». Согласно искового заявления истец просит ответчика принять и выплатить работы на сумму 

<

данные изъяты> рублей; 

- сопроводительный лист от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в адрес Арбитражного суда ФИО17 

<

адрес> и конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» о повторном направлении копии документов для включения в реестр требований кредиторов по делу о несостоятельности (банкротства) ООО «

<

данные изъяты>»; 

- исковое заявление о взыскании неосвоенного аванса по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты> ответчик ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого истец просит взыскать с ответчика авансовые средства в сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, также процент за неправомерно удержание авансовых средств и неустойку (штраф);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении ООО «

<

данные изъяты>» авансовых средств в сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек в рамках государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> в адрес ООО «

<

данные изъяты>», что заказчик не может принять работы по созданию геодезической разбивочной основы ввиду отсутствия полного перечня подтверждающих документов; 

- сопроводительный лист от ДД.ММ.ГГГГ в адрес 

<

данные изъяты> по РК о направлении в их адрес формы 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> по объекту: «Строительство дополнительных групп в детском саду в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> с приложениями 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; 

- акт о передачи площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ по объекту: «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>

- государственный контракт (с приложениями) на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с распоряжением Совета министров Республики ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» заключен государственный контракт на выполнение СМР № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> между 

<

данные изъяты> в лице начальника ФИО22 «Государственный заказчик» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО3 «Подрядчик», действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>»; 

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № 

<

данные изъяты> в адрес ООО «

<

данные изъяты>» о том, что на дату предъявленного уведомления, отчетные документы подтверждающие использование аванса по его целевому назначению государственному заказчику не предоставлены. В связи с чем, 

<

данные изъяты> уведомляет об отказе от исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом требует незамедлительно перечислить полученные авансовые средства в сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек на расчетный счет государственного заказчика;

- заявление об обеспечении иска по исковому заявлению 

<

данные изъяты> к ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты> ответчик ООО «

<

данные изъяты>»; 

- уведомления от ДД.ММ.ГГГГ Министерства образования и науки в адрес 

<

данные изъяты> о поддержки позиции администрации 

<

адрес> по объекту: «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> об исключении из перечня мероприятий Программы с перераспределением средств на другие объекты 

<

адрес>;

- уведомления от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о наличие обременения по объекту: «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. Массандра, по адресу: 

<

адрес> не позволяющего реализовать объект – монолитный фундамент, по которому проходит магистральный водовод 500 мм. 

- копия арбитражного дела между сторонами СКС Республики ФИО77 и ООО «

<

данные изъяты>» в рамках выполнения государственного контракта по объекту: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>»:

- сопроводительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, 

<

данные изъяты> направляет в адрес Арбитражного суда 

<

адрес> материалы (сверку расчетов) для приобщения к делу № по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «

<

данные изъяты>»; 

- пояснительная записка в порядке ст. 81 АПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты>, ответчик ООО «

<

данные изъяты>» из которого следует, что после расторжения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что решение Службы об одностороннем отказе от выполнения государственного контракта является соответствующим требованиям закона. Данное решение арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ первой инстанции оставлено без изменения постановлением Двадцать первого апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ и постановления Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление о проведении собрания кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, конкурсный управляющий уведомляет кредиторов о дате и времени собрания для отчета конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» в его деятельности; 

- сопроводительный лист от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в адрес Арбитражного суда 

<

адрес> о предоставлении сверки расчетов; 

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Республики ФИО77 о том, что в производстве Арбитражного суда Республики 

<

данные изъяты> находится дело № № по иску 

<

данные изъяты> к ООО «

<

данные изъяты>». В Арбитражном суде 

<

данные изъяты> находиться дело № № о несостоятельности банкротстве. Определением Арбитражного суда 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» введена процедура банкротства – наблюдение. На момент введения в отношении ООО «

<

данные изъяты>» банкротства, общество имеет неисполненные денежные обязательства: 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки – сумма основного дола, 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейки – процент за неправомерное пользование денежными средствами, 

<

данные изъяты> рублей – неустойка за неисполнение обязательств по государственному контракту; 

- ходатайство об уточнении исковых требований от ДД.ММ.ГГГГ в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты>, ответчик ООО «

<

данные изъяты>», сумма основного долга – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейки, сумма процентов – 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек; 

- письменный отзыв на встречное исковое заявление о побуждении к принятию и оплате выполненных работ, а также взыскания штрафных санкций по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ №. Отзыв на встречное заявление датирован ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты>, ответчик ООО «

<

данные изъяты>». Из отзыва следует, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставления материалов, оборудования, а также при наличии обстоятельств свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328 ГК РФ). Однако для применения вышеизложенного подрядчику необходимо предоставить доказательства того, что он не приступил к работам либо приостановил начатые. В противном случае неисполнение заказчиком указанных обязательств не признается обстоятельством, препятствующим выполнения работ. Однако доказательств того, что работы подрядчиком были приостановлены в связи с указанными им обстоятельствами, в деле отсутствуют. Имеющаяся в материалах дела переписка, между контрагентами свидетельствует о решении рабочих вопросов, но не свидетельствуют о приостановке работ на объекте, в силу ст. 716, 719 ГК РФ;

- отзыв в Арбитражный суд 

<

адрес> на заявление кредитора о включении в реестр требований кредиторов третьей очереди от имени конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 из которого следует, что он просит суд отказать 

<

данные изъяты> во включении в реестр требований кредитора ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, так как ООО «

<

данные изъяты>» были выполнены «

<

данные изъяты>» по контракту № на указанную сумму, из ранее перечисленных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейка, и выплата суммы в размере 

<

данные изъяты> рублей повлечет за собой необоснованное обогащение заявителя; 

- отзыв в Арбитражный суд 

<

адрес> на заявление кредитора о включении в реестр требований кредиторов третьей очереди от имени конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 из которого следует, что он просит суд отказать 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> во включении в реестр требований кредитора ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейка, так как ООО «

<

данные изъяты>» были выполнены «СМР» по контракту № на указанную сумму, из ранее перечисленных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, и выплата суммы в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки повлечет за собой необоснованное обогащение заявителя; 

- отзыв в Арбитражный суд 

<

адрес> на заявление кредитора о включении в реестр требований кредиторов третьей очереди от имени конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО89 из которого следует, что он просит суд отказать 

<

данные изъяты> во включении в реестр требований кредитора ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей, так как ООО «

<

данные изъяты>» были выполнены частично «СМР» по контракту №; 

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ о возобновлении производства по делу № № в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты> ответчик ООО «

<

данные изъяты>». Согласно данного заявления, истец просит возобновить арбитражное дело, ранее приостановлено до вступления в законную силу решения Арбитражного суда 

<

данные изъяты> по делу № №. Арбитражным судом 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление, которым решение Арбитражного суда 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № оставлены без изменений, кассационная жалоба – без удовлетворения;

- платежные документы по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> р. 

<

данные изъяты> к., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> р. 

<

данные изъяты> к., справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки; справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ;

- отзыв от ДД.ММ.ГГГГ на исковое заявление о взыскании неосвоенного аванса по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты>, ответчик ООО «

<

данные изъяты>». Согласно данного отзыва ответчик просит отказать о взыскании неосвоенного аванса по указанному государственному контракту; 

- платежные документы по государственному контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ: КС-3, от ДД.ММ.ГГГГ сумма 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек, платежное поручение № № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек; 

- постановление двадцать первого Арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ дело № согласно которого решение Арбитражного 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № (о признании решения об одностороннем расторжении государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № законным) оставлено без изменения, апелляционная жалобу ООО «

<

данные изъяты>» без удовлетворения; 

- ходатайство ответчика ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении производства по делу № по иску о взыскании неосвоенного аванса по госконтракту № в виду рассмотрения иного дела находящего в производстве Арбитражного суда; 

- определение от ДД.ММ.ГГГГ дело № № о принятии искового заявления к производству, возбуждении производства по делу; 

- ходатайство об уточнении исковых требований от ДД.ММ.ГГГГ в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты>, ответчик ООО «

<

данные изъяты>», сумма основного долга – 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейки, сумма процентов – 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек;

- возражение на отзыв ООО «

<

данные изъяты>» по исковому заявлению 

<

данные изъяты> о взыскании неосвоенного аванса по государственному контракту №, датируемое ДД.ММ.ГГГГ, согласно возражению датой расторжения контракта считается ДД.ММ.ГГГГ, возможность отказа заказчика в одностороннем порядке, предусмотрена п. 9.4. настоящего контракта. Дата уведомления о расторжении контракта от ДД.ММ.ГГГГ №; 

- встречное исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ о понуждении к принятию и оплате выполненных работ, а также взысканию штрафных санкций по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, ответчик 

<

данные изъяты>, истец ООО «

<

данные изъяты>». Согласно исковому заявлению, истцом были выполнены работы на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, также взыскать штраф в размере 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей; 

- приложение к встречному исковому заявлению от ДД.ММ.ГГГГ: общий журнал работ №, с перечнем выполненных работ; платежные документы (подписанные со стороны подрядчика): КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, КС-2от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 

<

данные изъяты> копейки; КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты> копеек, КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> копеек, КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> копеек, КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> копейки; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты> в адрес ООО «

<

данные изъяты>», что вышеуказанные акты о выполнении строительных работ не могут быть приняты, ввиду расторжения государственных контрактов; 

- досудебная претензия со стороны ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по государственным контрактом от ДД.ММ.ГГГГ №, № и №. Согласно претензии ООО «

<

данные изъяты>» просит принять выполненные работы на общую сумму 8 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек; 

- претензия со стороны ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по государственным контрактом от ДД.ММ.ГГГГ №, № и №. Согласно претензии ООО «

<

данные изъяты>» просит отменить решение об одностороннем расторжении вышеуказанных государственных контрактов; 

- ходатайство ответчика ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении производства по делу № о расторжении в одностороннем порядке госконтракта № в виду рассмотрения иного дела находящего в производстве Арбитражного суда; 

- заявление об обеспечении иска по исковому заявлению 

<

данные изъяты> к ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты>, ответчик ООО «

<

данные изъяты>»; 

- исковое заявление о взыскании неосвоенного аванса по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты> ответчик ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого истец просит взыскать с ответчика авансовые средства в сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейку, также процент за неправомерно удержание авансовых средств и неустойку (штраф);

- уведомление 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» о том, что оплата работ по выносу магистрального водовода 

<

данные изъяты> мм на объекте: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» не может быть осуществлена Службой, так как это является нецелевым использованием денежных средств; 

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № 

<

данные изъяты> в адрес ООО «

<

данные изъяты>» о том, что на дату предъявленного уведомления, отчетные документы, подтверждающие выполнения подрядчиком всех этапов работ в соответствии с Графиком производства работ (приложение 1 к государственному контракту) в адрес 

<

данные изъяты> не предоставлены. В связи с чем, 

<

данные изъяты> уведомляет об отказе от исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом требует незамедлительно перечислить полученные авансовые средства в сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейки на расчетный счет государственного заказчика;

- платежные поручения по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные со стороны заказчика: КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму с НДС 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки; КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму с НДС 2 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму с НДС 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки; КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму с НДС 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки; 

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № 

<

данные изъяты> в адрес ООО «Строй-Проект» о том, что на дату предъявленного уведомления (ДД.ММ.ГГГГ), отчетные документы, подтверждающие выполнения подрядчиком всех этапов работ в соответствии с Графиком производства работ (приложение 1 к государственному контракту) в адрес 

<

данные изъяты> не предоставлены. В связи с чем, 

<

данные изъяты> требует в течении 

<

данные изъяты> календарных дней со дня получения претензии уплатить неустойку в размере 

<

данные изъяты> рублей;

- государственный контракт (с приложениями) на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с распоряжением Совета министров Республики ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – контракт №) между Службой капитального строительства Республики ФИО77 (далее по тексту –

<

данные изъяты>) в лице начальника ФИО22 «Государственный заказчик» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО3 «Подрядчик», действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>». 

- копия арбитражного дела между сторонами 

<

данные изъяты> Республики ФИО77 и ООО «

<

данные изъяты>» в рамках выполнения государственного контракта по объекту: «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ 13 в 

<

адрес>»:

- возражение от ДД.ММ.ГГГГ на отзыв арбитражного управляющего на заявление 

<

данные изъяты> о включении в реестр требований кредиторов третьей линии по делу № № о несостоятельности (банкротстве) ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого 

<

данные изъяты> рассмотрев доводы арбитражного управляющего относительно частичного отказа в удовлетворении заявленных требований на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек (государственный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №) считает несостоятельными не подлежащими удовлетворению. Так, решением Арбитражного суда Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № установлено, что «суд не находит оснований признать работы выполненными, так как истцом не предоставлено доказательств, что предъявленные работы выполнены в соответствии с контрактом и имеют потребительскую ценность для ответчика», при этом государственным заказчиком было направлено уведомление о вручении письма от ДД.ММ.ГГГГ № с решением об одностороннем отказе от исполнения контракта; 

- определение Арбитражного суда Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело № № по иску 

<

данные изъяты> к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек. Согласно данного определения суд установил, что решением Арбитражного суда ФИО17 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» признано банкротом, в связи с чем, все требования имущественного и иного характера могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. На основании чего суд определил исковое заявление 

<

данные изъяты> к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек – оставить без рассмотрения; 

- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд Республики 

<

данные изъяты> о том, что в производстве Арбитражного суда Республики 

<

данные изъяты> находится дело № № по иску 

<

данные изъяты> к ООО «

<

данные изъяты>». В Арбитражном суде 

<

данные изъяты> находиться дело № № о несостоятельности банкротстве. Определением Арбитражного суда 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» введена процедура банкротства – наблюдение. На момент введения в отношении ООО «

<

данные изъяты>» банкротства, общество имеет неисполненные денежные обязательства: 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек – сумма основного дола, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки – процент за неправомерное пользование денежными средствами, 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек – неустойка за неисполнение обязательств по государственному контракту; 

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ от службы капитального строительства Республики 

<

данные изъяты>, конкурсного управляющего должника ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 в Арбитражный суд 

<

адрес>, в отношении должника ООО «

<

данные изъяты> включении требований в реестр кредиторов. Согласно данного заявления следует, что в производстве Арбитражного суда ФИО17 

<

адрес> находится дело № № о несостоятельности (банкротстве) ООО «

<

данные изъяты>». Определением Арбитражного суда 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника введена процедура банкротства – наблюдение. В газете «

<

данные изъяты>» опубликовано сообщение о введении наблюдения от ДД.ММ.ГГГГ. На момент введения в отношении ООО «

<

данные изъяты>» процедуры банкротства и в настоящее время Общество имеет неисполненные денежные обязательства перед 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейка, из них 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек – сумма основного долга, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки – проценты за неправомерное пользование денежными средствами, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> копеек – неустойка (штраф) за неисполненные обязательства по государственному контракту;

- определение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, дело № № о возобновлении производства по делу; 

- письменный отзыв на встречное исковое заявление о побуждении к принятию и оплате выполненных работ, а также взыскания штрафных санкций по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ №. Отзыв на встречное заявление датирован ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты>, ответчик ООО «

<

данные изъяты>». Из отзыва следует, что основанием для приемки работ Заказчиком является сообщение подрядчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ. Ввиду того, что ООО «

<

данные изъяты>» сообщение о готовности к сдаче результатов выполненных раб, а также отчетных документов по результатам строительных работ в период контракта не предоставило, оснований для проведения проверки выполненных работ, в сроки, установленные контрактом, у государственного заказчика отсутствовали. (п.1 и 2 ст. 753 ГК РФ);

- заявление от 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в адрес Арбитражного суда о возобновлении производства по делу № о взыскании авансовых средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек;

- КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму с учетом НДС 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейка; 

- ходатайство ответчика ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении производства по делу № по иску о взыскании неосвоенного аванса по госконтракту № в виду рассмотрения иного дела находящего в производстве Арбитражного суда; 

- определение от ДД.ММ.ГГГГ дело № № о возбуждении производства по делу о принятии искового заявления ООО «

<

данные изъяты>» к 

<

данные изъяты> о признании решения незаконным, о расторжении государственного контракта №;

- ходатайство об уточнении исковых требований от ДД.ММ.ГГГГ в арбитражный суд 

<

данные изъяты> (государственный контракт №), истец 

<

данные изъяты>, ответчик ООО «

<

данные изъяты>», сумма основного долга – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, сумма процентов – 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки; 

- платежные документы по государственному контракту №, подписанные со стороны заказчика: КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек; КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей 36 копеек, КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек;

- общий журнал работ по объекту: «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>» с перечнем выполненных работ; 

- выписка из ЕГРЮЛ датируемая ДД.ММ.ГГГГ на ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>;

- уведомление от 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>», что акты выполненных работ по следующим объектам: «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. Массандра, по адресу: 

<

адрес> «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» и «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № в 

<

адрес>», не могут быть приняты в связи с расторжением контрактов на выполнения СМР; 

- досудебная претензия со стороны ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по государственным контрактом от ДД.ММ.ГГГГ №, № и №. Согласно претензии ООО «

<

данные изъяты>» просит принять выполненные работы на общую сумму 8 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек; 

- досудебная претензия со стороны ООО «

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по государственным контрактом от ДД.ММ.ГГГГ №, № и №. Согласно претензии ООО «

<

данные изъяты>» просит отменить решения об одностороннем расторжении выше названных государственных контрактов; 

- встречное исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ о понуждении к принятию и оплате выполненных работ, а также взысканию штрафных санкций по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, ответчик 

<

данные изъяты>, истец ООО «

<

данные изъяты>». Согласно искового заявления, истцом были выполнены работы на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки;

- ходатайство ответчика ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении производства по делу № по иску о взыскании неосвоенного аванса по госконтракту № в виду рассмотрения иного дела находящего в производстве Арбитражного суда; 

- отзыв от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании неосвоенного аванса по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № в арбитражный суд 

<

данные изъяты>, истец 

<

данные изъяты> ответчик ООО «

<

данные изъяты>». Согласно данного отзыва ответчик просит отказать о взыскании неосвоенного аванса по указанному государственному контракту; 

- заявление об обеспечении иска по исковому заявлению 

<

данные изъяты> к ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, в арбитражный суд РК, истец 

<

данные изъяты>, ответчик ООО «

<

данные изъяты>». Впоследствии были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в УФК по Республике 

<

данные изъяты>, на основании постановления о выемки от ДД.ММ.ГГГГ, были изъяты документы (договора, платежные документы) предоставленные ООО «

<

данные изъяты>» в адрес УФК по Республике 

<

данные изъяты> для перечисления авансовых платежей с расчётного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, по государственным контрактам от ДД.ММ.ГГГГ № (

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейку), № (

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек) и № 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек), в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек (т

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого, были осмотрены документы, предоставленные ООО «

<

данные изъяты>» в адрес УФК по Республике 

<

данные изъяты> для перечисления авансовых платежей с расчётного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, по государственным контрактам от ДД.ММ.ГГГГ № (

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейку), № (

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек) и № (

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек) в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, подрядным организациям для выполнения «СМР»: 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, счет плательщика №, получатель АО «

<

данные изъяты>», номера счета получателя №, банк АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, основание перечисления денежных средств: оплата по СМР по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный АО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки за подписью ФИО11 в качестве руководителя и бухгалтера АО «

<

данные изъяты>»; 

- договор подряда №-СП от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (подрядчик) и АО «

<

данные изъяты>» в лице директора по развитию ФИО24 (субподрядчик). В соответствии с договором подряда 14-СП от ДД.ММ.ГГГГ, п. 1.1. подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс СМР по строительству корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>; п. 2.1. стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, составляет 

<

данные изъяты> рублей; п. 2.3. оплата работ по настоящему договору производится Подрядчиком в следующем порядке: - авансовый платеж в размере 30% от стоимости выполненных работ, - последующие платежи, в пределах Сметного расчета, за фактические выполненные Субподрядчиком и принятые надлежащим образом Подрядчиком работы, в порядке, установленном п. 5.3. настоящего Договора; п. 4.2. все работы по настоящему договору Субподрядчик обязан выполнить в срок до ДД.ММ.ГГГГ;

-справка о стоимости выполненных работ (КС-3, дата составления ДД.ММ.ГГГГ), отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, подписанная генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО11 и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23;

- акт приемки выполненных работ (КС-2, дата составления ДД.ММ.ГГГГ), отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, подписанный генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО11 и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рублей, счет плательщика №, получатель АО «

<

данные изъяты>», номера счета получателя 40№, ФИО15 ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, основание перечисления денежных средств: аванс за СМР по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках госконтракта № ДД.ММ.ГГГГ; 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный АО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей за подписью ФИО11 в качестве руководителя АО «

<

данные изъяты>»; 

- договор подряда №-СП от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (подрядчик) и АО «

<

данные изъяты>» в лице директора по развитию ФИО24 (субподрядчик); 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рублей, счет плательщика №, получатель АО «

<

данные изъяты>», номера счета получателя 40№, ФИО15 ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, основание перечисления денежных средств: аванс за СМР по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный АО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей за подписью ФИО11 в качестве руководителя АО «

<

данные изъяты>»; 

- договор подряда №-СП от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (подрядчик) и АО «

<

данные изъяты>» в лице директора по развитию ФИО24 (субподрядчик). В соответствии с договором подряда 12-СП от ДД.ММ.ГГГГ, п. 1.1. подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс СМР по строительству дополнительных групп в детском саду в пгт. 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>; п. 2.1. стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, составляет 

<

данные изъяты> рублей; п. 2.3. оплата работ по настоящему договору производится Подрядчиком в следующем порядке: - авансовый платеж в размере 

<

данные изъяты>% от стоимости выполненных работ, - последующие платежи, в пределах Сметного расчета, за фактические выполненные Субподрядчиком и принятые надлежащим образом Подрядчиком работы, в порядке, установленном п. 5.3. настоящего Договора; п. 4.2. все работы по настоящему договору Субподрядчик обязан выполнить в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «№», сумма 

<

данные изъяты> рублей, счет плательщика №, получатель АО «

<

данные изъяты>», номера счета получателя 40№, ФИО15 ПАО «Минбанк» 

<

адрес>, основание перечисления денежных средств: аванс за СМР по договору 15-СП от ДД.ММ.ГГГГ в рамках госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный АО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей за подписью ФИО11 в качестве руководителя АО «

<

данные изъяты>»; 

- договор подряда №-СП от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (подрядчик) и АО «

<

данные изъяты>» в лице директора по развитию ФИО24 (субподрядчик). В соответствии с договором подряда 15-СП от ДД.ММ.ГГГГ, п. 1.1. подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс СМР по строительству здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>; п. 2.1. стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору, составляет 

<

данные изъяты> рублей; п. 2.3. оплата работ по настоящему договору производится Подрядчиком в следующем порядке: - авансовый платеж в размере 30% от стоимости выполненных работ, - последующие платежи, в пределах Сметного расчета, за фактические выполненные Субподрядчиком и принятые надлежащим образом Подрядчиком работы, в порядке, установленном п. 5.3. настоящего Договора; п. 4.2. все работы по настоящему договору Субподрядчик обязан выполнить в срок до ДД.ММ.ГГГГ; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «

<

данные изъяты> сумма 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, счет плательщика №, получатель ГУП РК «

<

данные изъяты>», основание перечисления денежных средств: доступ к сети «Интернет» в рамках госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг телефонной связи юридическим лицам между ГУП РК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23;

- дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ГУП РК «

<

данные изъяты>» должно обеспечить линии связи по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес>; 

- список адресов телефонной связи: 

<

адрес> (№), 

<

адрес> (№), 

<

адрес>» №)

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рублей, счет плательщика №, получатель ООО «

<

данные изъяты>», основание перечисления денежных средств: аренда и обслуживания биотуалетов в рамках госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; 

- договор аренды и обслуживания биотуалетов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23;

- акты приема-передачи № и № кабинки санитарной 

<

адрес> в том числе форма актов возврата кабин санитарных с наименованием комплектующих; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рублей, счет плательщика №, получатель ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», основание перечисления денежных средств: разработка, погрузка и вывоз грунта в рамках госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; 

- договор № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Предмет договора 1.1, исполнитель берет на себя обязательства по организации, сертификации, погрузки и вывоза с объекта заказчика по адресу: 

<

адрес>; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рублей, счет плательщика №, получатель ООО «

<

данные изъяты>», основание перечисления денежных средств: предоплата за ремонтную фанеру в рамках госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки; 

- договор поставки оборудования №-П от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (покупатель) и ООО «

<

данные изъяты>» (поставщик). Приложение к договору №-П от ДД.ММ.ГГГГ поставщик обязуется передать покупателю ремонтную фанеру на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рублей, счет плательщика №, получатель ООО «

<

данные изъяты>», основание перечисления денежных средств: предоплата за доску обрезную в рамках госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- счет на оплату №….№ от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; 

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (покупатель) и ООО «

<

данные изъяты>» (поставщик); 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рублей, счет плательщика №, получатель ООО «

<

данные изъяты>», основание перечисления денежных средств: предоплата за арматуру в рамках госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- счет на оплату №№ от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; 

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (покупатель) и ООО «

<

данные изъяты>» (поставщик); 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рублей, счет плательщика №, получатель ООО «

<

данные изъяты>», основание перечисления денежных средств: оплата за транспортные услуги по маршруту 

<

данные изъяты> в рамках госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор транспортной экспедиции № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (сторона) и ООО «

<

данные изъяты>» (экспедитор); 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рублей, счет плательщика №, получатель ООО «

<

данные изъяты>», основание перечисления денежных средств: предоплата за бетон, услуги автонасоса в рамках госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; 

- договор №б/05 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (сторона) и ООО «

<

данные изъяты>» (поставщик). Приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ с указанием цен на услуги. Дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ о поставке растворо-бетонной смеси; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копейка, счет плательщика №, получатель ООО «

<

данные изъяты>», основание перечисления денежных средств: аванс на монтажные работы по выносу водопровода в рамках госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копейка; 

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> в лице директора ФИО23 (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>к» (подрядчик), п. 1.1, подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс монтажных работ по выносу участка водопровода Ду-720 мм, по объекту, расположенному по адресу: 

<

адрес>;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рублей, счет плательщика №, получатель ООО «

<

данные изъяты>», основание перечисления денежных средств: разработка, погрузка и вывоз грунта в рамках госконтракта №6 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; 

- договор № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Предмет договора 1.1. исполнитель берет на себя обязательства по организации, сертификации, погрузки и вывоза с объекта заказчика по адресу: 

<

адрес>; 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ выставленный ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рублей; 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рублей, счет плательщика №, получатель ООО «

<

данные изъяты>», основание перечисления денежных средств: аванс за корректировку проектной документации в рамках госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договор № на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО23 (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель), п. 1.1. объект – строительства корпуса на 

<

данные изъяты> мест ДУЗ № в 

<

адрес>, п. 1.2. «корректировка проектной документации раздела конструктивные решения». Впоследствии были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в УФК по Республике 

<

данные изъяты>, на основании постановления о выемки от ДД.ММ.ГГГГ, были изъяты документы, послужившие основанием открытия лицевых счетов ООО «

<

данные изъяты>» для перечисления авансовых платежей по государственным контрактам от ДД.ММ.ГГГГ №, № и №. (т. 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены документы, послужившие основанием открытия лицевого счета № ООО «

<

данные изъяты>» - дело клиента № в Управлении Федерального казначейства Республики 

<

данные изъяты>, а именно: 

- государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с распоряжением Совета министров Республики 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: Республика 

<

адрес>» (далее по тексту – контракт №) между Службой капитального строительства Республики ФИО77 (далее по тексту -

<

данные изъяты>) в лице начальника ФИО22 «Государственный заказчик» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО3 «Подрядчик», действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>». Согласно условий контракта №, п. 1.1. заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнения строительно-монтажных работ (далее по тексту - СМР), в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение № к Контракту), в срок, установленный Графиком производства работ (приложение № к Контракту), по цене в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости строительства (приложение № к Контракту), являющиеся неотъемлемыми частями настоящего контракта; п. 2.1. цена контракта, составляет 

<

данные изъяты> рублей; п. 2.1.2 в цену контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждения и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта; п. 2.6. планируемый объём работ, выполняемых подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек; п. 3.1. государственный заказчик в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 2.1. настоящего контракта; п. 4.1. начало работ – с момента подписания контракта, окончания работ – ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ. для учета операций со средствами авансового платежа, после подписания настоящего контракта Исполнитель открывает отдельный лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Республике 

<

данные изъяты> (далее по тексту – 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>). Реквизиты счета, на который будут перечисляться авансовые платежи, оформляются дополнительным соглашением к настоящему контракту. Госконтракт № от ДД.ММ.ГГГГ подписан сторонами, имеет приложение № в виде графика производства работ (начало с момента подписания контракта, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ); график освоения авансовых средств до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; сводный сметный расчет стоимости строительства в виде бланка типового формата для ознакомления подрядчика; проектно-сметная документация на одном листе в виде бланка типового формата для ознакомления подрядчика; протокол соглашения цены контракта подписанный сторонам в размере 

<

данные изъяты> рублей; ознакомления подрядчика с типовыми бланками: отчет о достижении показателей, список субподрядчиков по объекту, отчет о поступлении и использовании средств Государственного заказчика, отчет об использовании графика производства работ, гарантийная заявка. Госконтракт № от ДД.ММ.ГГГГ скреплен печатью 

<

данные изъяты> на 37-и листах;

- государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с распоряжением Совета министров Республики ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» заключен государственный контракт на выполнение СМР № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. 

<

адрес> (далее по тексту – контракт №) между 

<

данные изъяты> в лице начальника ФИО22 «Государственный заказчик» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО3 «Подрядчик», действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>». Согласно условий контракта №, п. 1.1. заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнения СМР, в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение № к Контракту), в срок, установленный Графиком производства работ (приложение № к Контракту), по цене в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости строительства (приложение № к Контракту), являющиеся неотъемлемыми частями настоящего контракта; п. 2.1. цена контракта, составляет 

<

данные изъяты> рублей; п. 2.1.2 в цену контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждения и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта; п. 2.6. планируемый объём работ, выполняемых подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейки; п. 3.1. государственный заказчик в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 

<

данные изъяты>% от цены контракта, указанной в пункте 2.1. настоящего контракта; п. 4.1. начало работ – с момента подписания контракта, окончания работ – ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ. для учета операций со средствами авансового платежа, после подписания настоящего контракта Исполнитель открывает отдельный лицевой счет в УФК по РК. Реквизиты счета, на который будут перечисляться авансовые платежи, оформляются дополнительным соглашением к настоящему контракту. Госконтракт № от ДД.ММ.ГГГГ подписан сторонами, имеет приложение № в виде графика производства работ (начало с момента подписания контракта, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ); график освоения авансовых средств до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей; сводный сметный расчет стоимости строительства в виде бланка типового формата для ознакомления подрядчика; проектно-сметная документация на одном листе в виде бланка типового формата для ознакомления подрядчика; протокол соглашения цены контракта подписанный сторонам в размере 

<

данные изъяты> рублей; ознакомления подрядчика с типовыми бланками: отчет о достижении показателей, список субподрядчиков по объекту, отчет о поступлении и использовании средств Государственного заказчика, отчет об использовании графика производства работ, гарантийная заявка. Госконтракт № от ДД.ММ.ГГГГ скреплен печатью 

<

данные изъяты> на 37-и листах;

- государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с распоряжением Совета министров Республики ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ №-р «Об утверждении предложений Научно-технического совета об определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» заключен государственный контракт на выполнение СМР № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» (далее по тексту – контракт №) между 

<

данные изъяты> в лице начальника ФИО22 «Государственный заказчик» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице представителя ФИО3 «Подрядчик», действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>». Согласно условий контракта №, п. 1.1. заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнения СМР, в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение № к Контракту), в срок, установленный Графиком производства работ (приложение № к Контракту), по цене в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости строительства (приложение № к Контракту), являющиеся неотъемлемыми частями настоящего контракта; п. 2.1. цена контракта, составляет 

<

данные изъяты> рублей; п. 2.1.2 в цену контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждения и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта; п. 2.6. планируемый объём работ, выполняемых подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> копейку, ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты>; п. 3.1. государственный заказчик в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий финансовый год и объемов финансирования, производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 30% от цены контракта, указанной в пункте 2.1. настоящего контракта; п. 4.1. начало работ – с момента подписания контракта, окончания работ – ДД.ММ.ГГГГ; п. ДД.ММ.ГГГГ. для учета операций со средствами авансового платежа, после подписания настоящего контракта Исполнитель открывает отдельный лицевой счет в УФК по РК. Реквизиты счета, на который будут перечисляться авансовые платежи, оформляются дополнительным соглашением к настоящему контракту. Госконтракт № от ДД.ММ.ГГГГ подписан сторонами, имеет приложение № в виде графика производства работ (начало с момента подписания контракта, окончание работ ДД.ММ.ГГГГ); график освоения авансовых средств до ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты>; сводный сметный расчет стоимости строительства в виде бланка типового формата для ознакомления подрядчика; проектно-сметная документация на одном листе в виде бланка типового формата для ознакомления подрядчика; протокол соглашения цены контракта подписанный сторонам в размере 

<

данные изъяты> рублей; ознакомления подрядчика с типовыми бланками: отчет о достижении показателей, список субподрядчиков по объекту, отчет о поступлении и использовании средств Государственного заказчика, отчет об использовании графика производства работ, гарантийная заявка. Госконтракт № от ДД.ММ.ГГГГ скреплен печатью 

<

данные изъяты> на 39-и листах; 

- копия сообщения органа Федерального казначейства в налоговый орган об открытии ООО «

<

данные изъяты>» лицевого счета №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; 

- копия сообщения органа Федерального казначейства в налоговый орган об открытии ООО «

<

данные изъяты> лицевого счета №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка образцов подписей № от ДД.ММ.ГГГГ к лицевым счетам №, которая содержит подписи генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО23 и директора по строительным проектам ФИО3; 

- заявление на открытие лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ №, которое содержит подпись генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО23 и директора по строительным проектам ФИО3; 

- заявление на открытие лицевого счета от ДД.ММ.ГГГГ №, которое содержит подпись генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО23 и директора по строительным проектам ФИО3; 

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между УФК по 

<

данные изъяты> в лице ФИО67 (организатор) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 который регулирует отношения между сторонами, возникающими в процессе электронного документооборота. Договор имеет приложение в виде правил электронного документооборота. Впоследствии были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (

<

данные изъяты>) 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого на основании постановления выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО23 был изъят мобильный телефон «

<

данные изъяты>», ИМЕЙ: №, ИМЕЙ: №. (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого, был осмотрен мобильный телефон «

<

данные изъяты>», ИМЕЙ: №, ИМЕЙ: №, который содержит в мобильном приложении «Вотцап» переписку с контактом «ФИО11», также в приложение «

<

данные изъяты>», имеется переписка с участником группы «ФИО11». Далее с переписки были сделаны «скриншоты», которые были перенесены на ноутбук «

<

данные изъяты>» и при помощи принтера «

<

данные изъяты>», распечатаны на листах формата «А4». По окончанию осмотра, мобильный телефон «

<

данные изъяты>», возвращен ФИО23 под сохранную расписку. (т

<

данные изъяты>)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого были осмотрены «скриншоты» с мобильного телефона, ранее изъятого ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО23, содержащую переписку с генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО11 и иными лицами, при выполнении государственных контрактов №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленные с абонентского устройства, используемого ФИО23, изъятым и осмотренным ДД.ММ.ГГГГ. Скриншоты выполнены на 33-х листах формата «А-4», содержащие переписку с участниками группы «

<

данные изъяты>», участник: ФИО11, Даниял, ФИО23 в том числе с абонентом «ФИО11». Так на первом листе переписки, находится сообщение адресованное А.В. (ФИО11) у которого просят оплатить стойки по 

<

адрес>, зажимы 

<

данные изъяты> рублей, стойки 

<

данные изъяты> рублей. На 2-м листе, сообщение от ДД.ММ.ГГГГ в общий чат, что в понедельник будет проверка по объектам в городе Ялта, необходимо приобрести стойки телескопические, зажимы, также нужно оплатить рабочим аванс по Пионерской. Далее осуществляется переписка касаемо выполнения строительно-монтажных работ за май 2017 года, заливка подбетонки. На ДД.ММ.ГГГГ переписка по поводу рассмотрения заявок на выбор единственного поставщика. На ДД.ММ.ГГГГ переписка о необходимости завести рабочих на строительный объект «проинструктировать, что проектов нет, простаиваем и хотим достроить», перед прибытием на объект ФИО19. Переписка по поводу заключения государственного контракта, из которой следует: «что аванса нет, но к новому году получат все сразу». Переписка между ФИО23 и абонентом «ФИО11» от ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что ФИО23 просить у ФИО11 обеспечить его квартирой и осуществить оплату за время выполнения обязательств. На ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 обращается к ФИО23 «Сергей, привет! Ты мне нужен, но у ФИО1 сейчас ситуация не лучше. Должников ещё больше, чем кажется. Звонят по сто раз в день. Надо выходить как то из ситуации. В том числе сократи расходы на квартиру и авто», также далее идет переписка о выселении ФИО23 с квартиры из-за отсутствия оплаты за неё. На ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 уведомляет ФИО11 «у меня долг за квартиру 

<

данные изъяты> рублей, за машину 

<

данные изъяты> рублей, кредит за квартиру 

<

данные изъяты> рублей, уже 

<

данные изъяты> дней просрочки». ФИО23 спрашивает у ФИО11 за заработную плату «Я так понимаю, что заработная плата будет после 5-го, что бы ориентироваться». Далее ФИО23 на ДД.ММ.ГГГГ просит у ФИО11 осуществить перевод денежных средств «

<

данные изъяты> я прошу Вас скинуть на эту карту 10 т.р., это субчикам. Они потом отдадут». На ДД.ММ.ГГГГ вновь ФИО23 просит ФИО11 осуществить оплату подрядчикам, оплатить услуги адвоката. Переписка датируемая ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО23 сообщает ФИО11, по вопросу иска о привлечении экспертов, также ФИО23 просит перевести ФИО11 денег монолитчикам: «с утра звонили монолитчики с Ялты и жаловались на то, что у них на еду нет денег». Переписка датируемая ДД.ММ.ГГГГ где ФИО23 сообщает ФИО11, что его вызывают на опрос сотрудники МВД по Республике 

<

данные изъяты>. Переписка от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО23 напоминает ФИО11 об оплате рабочим, а также может ли он рассчитывать под отчет за бензин. Переписка датируемая ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО23 обращается к ФИО11 «

<

данные изъяты> добрый день! Мне лететь в 

<

данные изъяты>? Если да, то нужны деньги на билеты, авто аренды…Натела сказала, что Вы приостановили оплаты. Пока да, сейчас решим», также «А.В. добрый день! Нужно оплатить остаток бетона 115 т.р. и авансом работы (на почте счет). Я завтра планирую залиться». Переписка от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО23, согласовывает расходы с ФИО11 Впоследствии были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т

<

данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого на основании постановления о выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО68 изъяты документы, содержащие подписи, выполненные от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО23 (

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого, были осмотрены документы, содержащие подписи, выполненные от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО23: 

- дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ (копия) заключенное между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (подрядчик) и ИП ФИО68 (субподрядчик); дополнительное соглашение № к договору №2 от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ (копия) заключенное между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (подрядчик) и ИП ФИО68 (субподрядчик); дополнительное соглашение № к договору №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ (копия) заключенное между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (подрядчик) и ИП ФИО68 (субподрядчик); договор №-СП от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал на 6-и листах), заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (подрядчик) и ИП ФИО68 (субподрядчик); справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ), отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ (КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ), отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ), отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ (КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ), отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ), отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ (КС-2 отДД.ММ.ГГГГ), отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ (оригинал) заключенное между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (подрядчик) и ИП ФИО68 (субподрядчик); дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ (копия) заключенное между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (подрядчик) и ИП ФИО68 (субподрядчик); дополнительное соглашение № к договору №-СП от ДД.ММ.ГГГГ, датируемое ДД.ММ.ГГГГ (копия) заключенное между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО23 (подрядчик) и ИП ФИО68 (субподрядчик). При осмотре и анализе вышеуказанных документов проверены показания свидетеля ФИО23 касаемо того, что он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находился в ФИО17 

<

адрес> и не подавал документы, содержащие его подпись в УФК по 

<

данные изъяты> для открытия ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» лицевого счета №, необходимого для учета операций связанных с авансовыми платежами по контрактам заключенным с ООО «

<

данные изъяты>». При этом ФИО23 не получал «электронный ключ» в УФК по 

<

данные изъяты> для дистанционного управления денежными средствами, в том числе не подписывал платежные документы для перечисления денежных средств на лицевой счет ООО «

<

данные изъяты>». Впоследствии были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого, были осмотрены сведения, полученные в результате проведенных «ОРМ», предоставленные на основании постановления о предоставлении результатов «ОРД» следователю от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: сведения по счету № АО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» и юридического досье (дело правоустанавливающих документов, послуживших основанием открытия расчетного счета) на бумажном носителе; сведения по счету № АО «

<

данные изъяты>», открытого в АО "

<

данные изъяты>" и юридического досье (дело правоустанавливающих документов, послуживших основанием открытия расчетного счета) на съемном носителе – «СД диск»; сведения по счету № АО «

<

данные изъяты>», открытого в (ПАО) «

<

данные изъяты>» на съемном носителе – «СД диск»; сведения по счету № ООО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на съемном носителе – «СД диск», а именно: 

1. сведения по счету № АО «

<

данные изъяты>», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» в прошитом виде и скрепленном печатью ПАО «

<

данные изъяты>» за подписью начальника УСО КБ из которого следует, что за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего осуществлено 

<

данные изъяты> банковских операций, в таблице:

- под номером №, ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты плательщика ООО «

<

данные изъяты> расчетный счет №, перевод денежных средств 

<

данные изъяты> рубля, назначение платежа: аванс по договору подряда №-СП от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- под номером №, ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты плательщика ООО «

<

данные изъяты>», расчетный счет №, перевод денежных средств 

<

данные изъяты> рублей, назначение платежа: аванс по договору подряда №-СП от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- под номером №, ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты плательщика ООО «

<

данные изъяты>», расчетный счет №, перевод денежных средств 

<

данные изъяты> рублей, назначение платежа: аванс по договору подряда №-СП от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- под номером №, ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты плательщика АО «

<

данные изъяты>», расчетный счет №, перевод денежных средств 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, назначение платежа: перераспределение собственных средств; 

Также имеются банковские операции, о перечислении денежных средств на счет ООО «Строй-Проект» № (не связанные с вышеуказанными договорами подряда), под номером №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р, № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб, № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> р., № №, 

<

данные изъяты> р.; Перераспределение собственных средств под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, № №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей; под номером №, сумма 

<

данные изъяты> рублей, предоставления займа ФИО11, под номером №, сумма 

<

данные изъяты> рублей, частичная оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером 

<

данные изъяты>, частичная оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, частичная оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, частичная оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, частичная оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, частичная оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, частичная оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, частичная оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, частичная оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, частичная оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, частичная оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, частичная оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, частичная оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, договор займа, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, договор займа, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> 000 рублей, оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 1 

<

данные изъяты> рублей, оплата по договору цессии, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, перечисление под хозяйственные нужды, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, договор займа, получатель ФИО11, под номером №, сумму 

<

данные изъяты> рублей, договор займа, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, договор займа, получатель ФИО11, под номером №, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, договор займа, получатель ФИО11 Остаток по счету на начало периода 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки; сумма дебит 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки; сумма кредит 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> корейка; остаток по счету на конец периода 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек. 

2. юридического досье (дело правоустанавливающих документов, послуживших основанием открытия расчетного счета):

- карточки с образцом подписи клиента по счету № АО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» за подписью генерального директора ФИО11, 4 –и образца; копия паспорта гр. РФ, выданного на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО11 на имя ФИО29, с копией паспорта гр. РФ, выданного на имя ФИО29; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО11 на имя ФИО69, с копией паспорта гр. РФ, выданного на имя ФИО69; доверенность № б\н от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО11; заявление ФИО11 в ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ об открытии расчётного счета; заявление в ДО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО11 о принятии расчётных документов на осуществления операций; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к договору дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, информация об уполномоченных лицах: генеральный директор ФИО11, уполномоченный представить клиента ФИО70; заявка на изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ за подписями ФИО11, ФИО70; акт приемки – передачи персональных комплектов электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ за подписями ФИО11, ФИО70; акт приема – передачи СКПЭП ПТК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, ФИО70; заявка на отзыв СКПЭП от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО11; заявка на изготовления сертификата проверки электронных ключей от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ о приеме – передачи персональных данных, заявка на организацию дополнительного контроля от ДД.ММ.ГГГГ, заявка на отзыв СКПЭП ПТК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на изготовления сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ФИО11; заявление на изменения параметров подключения к ПТК «

<

данные изъяты>»; 

- Устав ЗАО «

<

данные изъяты>» в редакции ДД.ММ.ГГГГ, место регистрации: ФИО17 

<

адрес>, г. ФИО5, ул. 

<

адрес> «б»; свидетельство о постановки на налоговый учет от ДД.ММ.ГГГГ, ИНН: №; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН: № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка ЗАО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ директор ФИО11; выписка ЗАО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ директор ФИО71; выписка о владельцах акций ЗАО «

<

данные изъяты>»: ФИО2 – 99% акций, ФИО7 – 1% акций, дата записи ДД.ММ.ГГГГ; 

- протокол № учредителей собрания акционеров ЗАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому постановили, местонахождения общества: 

<

адрес>, утвержден устав, назначен на должность генерального директора ФИО7, не формировать Совет директоров, осуществить государственную регистрацию ЗАО «

<

данные изъяты>»;

- протокол № внеочередного собрания акционеров ЗАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого постановили, изменить местонахождения общества: г

<

адрес>», утвердить устав в новой редакции и внести изменения в регистрационные документы; 

- протокол № внеочередного собрания акционеров ЗАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого постановили, назначить на должность генерального директора ФИО11, осуществить государственную регистрацию изменений, не связанную с внесением в учредительные документы; 

- свидетельство о допуске к определенным видам работ от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «

<

данные изъяты>» с перечнем видов работ; 

- договор № купли-продажи акций ЗАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО72 (продавец) и ФИО2 (покупатель), п.1.1. продавец передает, а покупатель принимает и оплачивает акции 

<

данные изъяты> штук, п. 2.1. покупатель оплачивает акции на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей; 

- акт приема передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемый ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, покупатель подтверждает, что акции переданы в полном объеме; 

- договор № купли-продажи акций ЗАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО72 (продавец) и ФИО7 (покупатель), п.1.1. продавец передает, а покупатель принимает и оплачивает акцию 1 штуку, п. 2.1. покупатель оплачивает акцию на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей; 

- акт приема передачи к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемый ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, покупатель подтверждает, что акция передана в полном объеме;

- выписка на ДД.ММ.ГГГГ о владельцах акций ЗАО «

<

данные изъяты>»: ФИО2 – 

<

данные изъяты>% акций, ФИО7 – 

<

данные изъяты>% акций, дата записи ДД.ММ.ГГГГ; 

- выписка ЗАО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; 

- выписка Акционерного общества «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, место регистрации юридического лица: 

<

адрес> генеральный директор ФИО11, основание изменения в учредительные документы – протокол от ДД.ММ.ГГГГ без номера; 

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО11 возлагает обязанности главного бухгалтера на себя; 

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 вступает в должность генерального директора ЗАО «

<

данные изъяты>»; 

В ходе осмотра предоставленной информации на съемном носителе (диске), установлено следующее, что на нем находится файл «копии документов юридического досье», послуживших основанием открытия расчетного счета № АО «

<

данные изъяты>» в АО "АЛЬФА-ФИО15", в файле находятся следующие документы: 

- Устав АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ утвержденный годовым общим собранием акционеров от ДД.ММ.ГГГГ без номера согласно которого, п. 2.3. основным из видов деятельности общества, является строительство зданий и сооружений; п. 7.1. исполнительным органом общества, является генеральный директор общества; п. 9.1. руководство текущей деятельности общества осуществляется единоличным исполнительным органом; п. 9.25 генеральный директор общества: организует выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества, распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров общества, подписывает все документы, утвержденные Правлением, утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договора и совершает иные сделки, утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги, организует бухгалтерский учет и отчетность, представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет общества, выдает доверенность на право представительства от имени общества, в том числе доверенность с правом передоверия, решает другие вопросы текущей деятельности общества и иные полномочья, предусмотренные Уставом. 

- протокол № учредителей собрания акционеров ЗАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого постановили, местонахождения общества: 

<

адрес>, утвержден устав, назначен на должность генерального директора ФИО7, не формировать Совет директоров, осуществить государственную регистрацию ЗАО «

<

данные изъяты>»;

- протокол № внеочередного собрания акционеров ЗАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого постановили, назначить на должность генерального директора ФИО11, осуществить государственную регистрацию изменений, не связанную с внесением в учредительные документы; 

- протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ без номера, согласно которого утвержден Устав в новой редакции в соответствии с требованиями норм главы 4 ГК РФ, в том числе определяющей изменения наименования общества – акционерное общество «

<

данные изъяты>», местонахождения: 

<

адрес>, совет директоров не избирать, одобрить максимальную возможную сделку в размере 

<

данные изъяты> рублей; 

- приложение к протоколу об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ – свидетельство об удостоверении принятия общим собранием акционеров решений за подписью уполномоченного лица ФИО73

- выписка ЗАО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; 

- выписка Акционерного общества «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, место регистрации юридического лица: 

<

адрес>, генеральный директор ФИО11, основание изменения в учредительные документы – протокол от ДД.ММ.ГГГГ без номера; 

-свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН: № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка ЗАО «

<

данные изъяты>» из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ директор ФИО11;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 назначен на должность генерального директора АО «

<

данные изъяты>» и возложил на себя обязательства главного бухгалтера; 

- анкета клиента юридического лица АО «

<

данные изъяты>» открытого в АО «

<

данные изъяты>» за подписью генерального директора ФИО11; 

- подтверждение о присоединении АО «

<

данные изъяты>» к договору на обслуживание по системе «

<

данные изъяты>» согласно которого, генеральный директор ФИО11 уполномочен получать информацию о счете клиента, операциях по счету, а также возможность подписывать электронные документы;

- карточка с образцами подписей генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО11 и оттиски печати АО «

<

данные изъяты>»; 

- файл с расчетным счетом АО «

<

данные изъяты>» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ, всего банковских операций за указанный период 66;

- на странице 20-21, дата ДД.ММ.ГГГГ осуществлен платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки, плательщик ООО «

<

данные изъяты>», счет плательщика открыт в УФК по 

<

данные изъяты> №, получатель АО «

<

данные изъяты>», назначение платежа: оплата за строительно-монтажные работы по договору подряда №-СП от ДД.ММ.ГГГГ по акту № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. НДС 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейку. Далее сведения по счету № АО «

<

данные изъяты>» в АО "

<

данные изъяты>" и юридическое досье (дело правоустанавливающих документов, послуживших основанием открытия расчетного счета), находящиеся на съемном носителе – «СД диск», распечатаны на бумажный носитель формата «А4», которые приобщены к осмотру. В ходе осмотра предоставленной информации на съемном носителе (диске), установлено следующее, что на нем находится файл, движение по расчетному счету № АО «

<

данные изъяты>», открытом в (ПАО) «

<

данные изъяты>», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего банковских операций за указанный период времени 138: 

- при анализе движения денежных средств по расчетному счету № АО «

<

данные изъяты>», открытому в (ПАО) «

<

данные изъяты>» и сопоставлению сведений по движению денежных средств по расчетному счету № АО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» следует, что ДД.ММ.ГГГГ на счет № осуществлен перевод денежных средств 

<

данные изъяты> рубля, назначение платежа: аванс по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ на счет 

№ осуществлен перевод денежных средств 

<

данные изъяты> рублей, назначение платежа: аванс по договору подряда №-СП от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет № осуществлен перевод денежных средств 

<

данные изъяты> рублей, назначение платежа: аванс по договору подряда №-СП от ДД.ММ.ГГГГ за строительно-монтажные работы в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Далее под номером 6, дата операции ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета №, осуществило перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет № АО «

<

данные изъяты>», назначение платежа: перераспределение собственных средств на указанную сумму. На начало периода остаток по счету 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, сумма по дебиту за отчетный период 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей, сумма по ФИО13 за отчетный период 

<

данные изъяты> рублей, остаток по счету на конец периода 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек. Таким образом, после поступления денежных средств для выполнения «

<

данные изъяты>» по трем госконтрактом, денежные средства, через сутки переводятся на иной расчётный счет, после чего расходуются на иные цели, не связанные с выполнение госконтрактов;

- заявление за подписью генерального директора ФИО11 в (ПАО) «

<

данные изъяты>» о присоединении ЗАО «

<

данные изъяты>» к договору – конструктору (заключения с ФИО15 о предоставлении всех видов услуг) по счету №. 

В ходе осмотра предоставленной информации на съемном носителе (диске), установлено следующее, что на нем находится файл, движение по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего банковских операций за указанный период времени 3611:

- под номером №, дата ДД.ММ.ГГГГ, плательщик УФК по 

<

данные изъяты>, получатель ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, назначение платежа: выполнения СМР по объекту: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>»;

- под номером 1818, дата ДД.ММ.ГГГГ, плательщик УФК по РК, получатель ООО «

<

данные изъяты>», сумма 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, назначение платежа: выполнения СМР по объекту: «Строительство корпуса на 60 мест в ДУЗ 

<

адрес>».

Согласно таблицы 2 движения денежных средств по указанному расчетному счету следует, что остаток на счете с начала периода: 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, сумма по дебету за отчетный период 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, сумма по кредиту за отчетный период 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, остаток по счету на конец периода 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей. Впоследствии были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (

<

данные изъяты>);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, на объекте исследования «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. Массандра, по адресу: 

<

адрес> (государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ №) подрядной организацией ООО «

<

данные изъяты>» монтажные работы не выполнялись. Разница в стоимости между суммой полученных подрядной организацией ООО «

<

данные изъяты>» средства (в виде авансовых платежей-

<

данные изъяты> копеек) и стоимость фактически выполненных работ на объекте «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> составляет 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек. (

<

данные изъяты>); 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: 

- «Строительство корпуса на 60 мест в ДУЗ № по адресу: Республика 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>», отчетная документация подрядной организации ООО «

<

данные изъяты>» по данному объекту исследования: 3 акта о приемки выполненных работ на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек (акты подписаны сторонами, заказчиком 

<

данные изъяты> и подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>»), 7 актов о приемки выполненных работ на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки (акты подписаны с одной стороны подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>»). Общая сумма «СМР» отраженных в 10-ти актах о приемке выполненных работ, КС-2 составляет 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек. Банковские платежные поручения на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек (перечисленных средств 

<

данные изъяты> на счета ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>»): Платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейка (авансовый платеж); Платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек.

- «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», отчетная документация подрядной организации ООО «

<

данные изъяты>» по данному объекту исследования: 4 акта о приемки выполненных работ на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки (акты подписаны сторонами, заказчиком СКС РК и подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>»), 5 актов о приемки выполненных работ на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек (акты подписаны с одной стороны подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>»). Общая сумма «СМР» отраженных в 9-и актах о приемке выполненных работ, КС-2 составляет 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейку. Банковские платежные поручения на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек (перечисленных средств 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> на счета ООО 

<

данные изъяты>»); Платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек (авансовый платеж); Платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копеек.

- «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. Массандра, по адресу: 

<

адрес> Отчетная документация подрядной организации ООО «

<

данные изъяты>» по объекту исследования не предоставлена (акты о приемки выполненных СМР, КС-2). Банковские платежные поручения на сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек – авансовые платежи (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ).

Вывод: сумма полученных средств в виде авансовых платежей по трем контрактам, составляет 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек. Общая стоимость фактически выполненных работ по трем объектам исследования составляет 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек. Разница в стоимости между суммой полученных подрядной организацией ООО «

<

данные изъяты>» средств в виде авансовых платежей и стоимостью фактически выполненных «СМР» на трех объектах исследования: «Строительство корпуса на 60 мест в ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» и «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. 

<

адрес> составляет 

<

адрес> рублей 

<

адрес> копеек. (т. 

<

данные изъяты>); 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объемы и стоимость фактически выполненных работ по объекту исследования: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» (СМР) согласно контракта № от ДД.ММ.ГГГГ соответствуют данным, отраженным в актах о приемке выполненных работ КС-2 подписанных с двух сторон (4 акта на общую сумму 

<

данные изъяты> 015 рублей 

<

данные изъяты> копейки, акты подписаны двумя сторонами: Заказчик – 

<

данные изъяты>, подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»). Стоимость фактически не выполненных общестроительных работ на объекте «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» (5 актов о приемке выполненных работ КС-2 на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, подписанных с одной стороны: подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>», заказчиком – 

<

данные изъяты> акты не подписаны) составляет 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек. (

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек - 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек). Общая стоимость фактически выполненных строительных работ на объекте «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» по итогам 4-х актов подписанных с двух сторон (

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки) и 5 актов, подписанных с одной стороны (

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек- 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек), составляет 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейка. Разница в стоимости между суммой полученных подрядной организацией ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» средств (в виде авансовых платежей – 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек) и стоимостью фактически выполненных СМР на объекте «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» согласно контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек. 

<

данные изъяты>); 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объем и стоимость фактически выполненных работ по объекту исследования: «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № по адресу: Республика ФИО77, 

<

адрес>» (СМР) согласно контракту от ДД.ММ.ГГГГ № частично не соответствуют данным, отраженным в актах о приемке выполненных работ КС-2. Разница в стоимости (завышения стоимости) фактически выполненных работ на объекте «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», составляет 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек (стоимость фактически не выполненных работ отраженных в 10-и актах КС-2, составляет 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копейки, стоимость фактически выполненных работ, но не отраженных в актах выполненных работ 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, 

<

данные изъяты> рубль 2 копейки-

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек=

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек). Общая стоимость фактически выполненных строительных работ на объекте «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № по адресу: Республика ФИО77, 

<

адрес>» (СМР) по итогам 3-х актов подписанных с двух сторон (

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек) и 7 актов, подписанных с одной стороны (

<

данные изъяты> рубля 02 копейки), составляет 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек (

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек +

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейки-

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек = 

<

данные изъяты> 048 рублей 

<

данные изъяты> копеек). Разница в стоимости между суммой полученных подрядной организацией ООО «

<

данные изъяты>» средств (в виде авансовых платежей – 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек) и стоимость фактически выполненных «СМР», составляет 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек. (

<

данные изъяты>); 

- заключением эксперта №, № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что в рамках контрактов №, № и № для перечисления авансовых платежей ООО «

<

данные изъяты>» выставлен в адрес УФК по 

<

данные изъяты> счета на оплату на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек (счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейка – аванс по контракту №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек - аванс по контракту №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек - аванс по контракту №). По данным предоставленных платежных поручений, на основании выставленных счетов на оплату, УФК по РК (СКС РК) перечислены денежные средства на расчетный счет 

ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в УФК РК, в качестве аванса по контрактам №, № и № с назначением платежа «аванс 

<

данные изъяты>% на выполнения «СМР»». В результате исследования предоставленной выписки ФИО15 по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № следует, что денежные средства в качестве аванса в рамках вышеуказанных контрактов на расчетный счет № не поступали, то и расходование их с указанного счета не осуществлялось. В результате проведения исследования предоставленных документов установлено следующие, что за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, денежные средства были израсходованы в сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, в части перечисления штрафов, пений; перечисления налоговых сборов; заработная плата; услуги ФИО15; перечисления денежных средств на приобретения товаров (услуг); перечисления денежных средств по договорам займа; перечисления собственных средств; перечисления денежных средств по договорам цессии, перевода долга; взносы, благотворительная помощь и прочее. Остаток по указанному счету на конец периода 

<

данные изъяты> рублей. (

<

данные изъяты>);

- актом контрольного обследования (осмотра) от ДД.ММ.ГГГГ видимых конструкций (сооружений) на объекте: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» с участием представителя строительного контроля 

<

данные изъяты> ФИО74, ведущего инспектора Счетной палаты 

<

данные изъяты> ФИО37, в ходе которого установлено, что объект законченного строительства отсутствует, территория строительного объекта огорожена временным забором, строители отсутствуют, строительство как таковое не осуществляется. Вырыт котлован, выполнено бетонное основание под капитальное строительство. (

<

данные изъяты>); 

- актом контрольного обследования (осмотра) от ДД.ММ.ГГГГ видимых конструкций (сооружений) на объекте: «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. Массандра, по адресу: 

<

адрес> с участием представителя заказчика 

<

данные изъяты> ФИО45, представителя строительного контроля 

<

данные изъяты> ФИО74, представителя подрядчика ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО3, ведущего инспектора Счетной палаты 

<

данные изъяты> ФИО37, в ходе которого установлено, что объект законченного строительства отсутствует. На территории объекта строительства, установлены два временных сооружения (будка охраны, вагон - бытовка). На территории строительной площадки имеются трубы общей продолжительностью 35,1 м и два отвода. Имеется плита перекрытия, выполненная предыдущим подрядчиком в ДД.ММ.ГГГГ (со слов заместителя начальника 

<

данные изъяты> ФИО45) (

<

данные изъяты>); 

- справкой начальника 

<

данные изъяты> ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ № о том, что между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» заключен контракт № по объекту: «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес> (СМР). Заказчиком произведена выплата в размере 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек. ДД.ММ.ГГГГ Государственным заказчиком направлено уведомление о вручении письма от ДД.ММ.ГГГГ № с решением об одностороннем отказе от исполнения контракта, письмо получено подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ. Данное письмо содержало требования о возврате непогашенных авансовых средств, перечисленных в рамках указанного контракта. Непогашенные указанные авансовые средства не возвращены до настоящего момента. (

<

данные изъяты>); 

- справкой начальника 

<

данные изъяты> ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ № о том, что между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» заключен контракт № по объекту: по объекту «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» (СМР). Заказчиком произведена выплата в размере 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейка. ДД.ММ.ГГГГ Государственным заказчиком направлено уведомление о вручении письма от ДД.ММ.ГГГГ № с решением об одностороннем отказе от исполнения контракта, письмо получено подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ. Данное письмо содержало требования о возврате непогашенных авансовых средств, перечисленных в рамках указанного контракта. Непогашенные указанные авансовые средства не возвращены до настоящего момента. (

<

данные изъяты>);

- справкой начальника 

<

данные изъяты> ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ № о том, что между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» заключен контракт № по объекту: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>» (СМР). Заказчиком произведена выплата в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек. ДД.ММ.ГГГГ Государственным заказчиком направлено уведомление о вручении письма от ДД.ММ.ГГГГ № с решением об одностороннем отказе от исполнения контракта, письмо получено подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ. Данное письмо содержало требования о возврате непогашенных авансовых средств, перечисленных в рамках указанного контракта. Непогашенные указанные авансовые средства не возвращены до настоящего момента. 

<

данные изъяты>);

- заключением Счетной палаты Республики 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по результатам участия в качестве привлекаемых специалистов по объекту: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», из которого следует, что 

<

данные изъяты> РК в ДД.ММ.ГГГГ году перечислено ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек (аванс 30%) по контракту №, на выполнения «СМР» или 30% от цены контракта – 

<

данные изъяты> рублей, в ДД.ММ.ГГГГ году ООО «

<

данные изъяты>» перечислено 

<

данные изъяты> рублей на выполнения «СМР» или 

<

данные изъяты> % от утвержденного объема ассигнований. В ходе контрольного обследования (осмотра) ДД.ММ.ГГГГ на объекте: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», установлено: объект капитального строительства отсутствует; имеется временное сооружение будка – бытовка; вырыт котлован, выполнено бетонное основание под капитальное строительство; возле котлована вырыта траншея в которой имеется водовод (проектное решение и затраты по выносу действующего водовода в проектной документации отсутствуют). «СМР» по устройству котлована и фундаментных плит, приняты заказчиком на сумму 

<

данные изъяты> рублей, на основании КС-2, КС-3. Следовательно, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ и на момент обследования не выполнены ООО «

<

данные изъяты>» условия п. 3.2. ст. 3 настоящего контракта: график освоения авансовых платежей не исполнен; целевое использования аванса в размере 

<

данные изъяты> рублей (остаток 

<

данные изъяты>% аванса на «СМР»), которые являются просроченной дебиторской задолженностью на момент завершения данного обследования. Анализ выполнения и передачи «ПИР» для выполнения «СМР» от государственного заказчика в адрес подрядчика ООО «

<

данные изъяты>»:

- госконтракт № заключен ДД.ММ.ГГГГ, декларация о начале выполнения строительных работ от ДД.ММ.ГГГГ № №; «

<

данные изъяты>» имеющие положительные заключения ГАУ РК «

<

данные изъяты>» - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ передана проектировщиком (ООО «

<

данные изъяты>») 

<

данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. (рабочая документация 06-ДД.ММ.ГГГГ, смета на строительство объекта – ДД.ММ.ГГГГ). Вышеперечисленные факты противоречат нормативным актам РФ и самому контракту, в части: неисполнения СКС РК о передачи подрядчику 

<

данные изъяты>» в течении 20 дней проектно-сметной документации, включая положительное заключение экспертизы (п.п. 5.2.1., п. 5.2. ст. 5 контракта); неисполнение 

<

данные изъяты> функций и полномочий строительного контроля (своевременного оформления разрешительной документации на строительство, отслеживания и контроля качества «ПСД»); в части принятия подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» на себя обязательств по выполнению «СМР» в рамках заключенного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с проектно-сметной документации и обязанности подрядчика выполнить работы в соответствии с графиком производства работ, тогда как «ПСД» не передана своевременно 

<

данные изъяты> подрядчику – 

<

данные изъяты>. Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» не соблюдены условия контракта №: п. 2.6. в части неисполнения планируемого объёма работ в ДД.ММ.ГГГГ году на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек; п. 4.1. приложение № к контракту – дополнительное здание на пять групповых ячеек не построено до ДД.ММ.ГГГГ. Документальное подтверждение использования подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» непогашенной части полученного аванса по целевому назначению отсутствует (п. 3.2. ст. 3 контракта), что привлекло к причинению ущербу бюджета на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

<

данные изъяты>); 

- заключением о результатах обследования от ДД.ММ.ГГГГ по объекту: «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № по адресу: Республика ФИО77, 

<

адрес>» (СМР) составленное заместителем начальника контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере УФК по 

<

адрес> ФИО75 из которого следует, что площадь застройки земельного участка – 

<

данные изъяты> м2, по проекту здание 3-х этажное, на момент осмотра выполнены следующие «СМР»: устройства котлована, устройства гидроизоляции фундамента, устройство бетонной подготовки под фундамент, устройства стен подвала и подпорных стен, устройство колон 1-го этажа, устройство плиты перекрытия, устройство монолитных стен. Согласно исследованию разрешительной документации на строительство: декларация о начале выполнения строительных работ № № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, «СМР» начали производиться без разрешения на строительство. Положительное заключение экспертизы по результатам инженерных изысканий по данному объекту, утверждено ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» ДД.ММ.ГГГГ, положительное заключение экспертизы проектной документации – ДД.ММ.ГГГГ год, положительное заключение по проверки достоверности сметной стоимости – ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 5.2.1. контракта № Государственный заказчик обязан в течении 20 дней передать подрядчику: копию разрешения на строительство, «ПСД». Оплата заказчиком выполнения «СМР» осуществлена ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копейка, «СМР» выполнены ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек. Общий зачет аванса подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» произведен на сумму 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копейки. Документы не предоставлены на исследования, подтверждающие использование аванса в сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек (

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейку – 

<

данные изъяты> 251 рубль 

<

данные изъяты> копейки). Следовательно, расходы Подрядчика – ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек по целевому назначению не подтверждены. В нарушении п.п. 4.1.и 5.4.2. контракта подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» не выполнены «СМР» в установленные сроки.

В связи с вышеизложенным, 

<

данные изъяты> нарушены требования ч. 4 ст. 740 ГК РФ, ч. 4 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, п. 5.2.1. настоящего контракта, то есть своевременная передача заказчиком подрядчику проектно-сметной документации и другой документации. В нарушении требований ч. 1 ст. 740 ГК РФ, п.п. 1.1., 4.1. и 5.4.2. контракта подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» не выполнены «СМР» в установленные сроки – ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, в результате вышеперечисленных нарушений, привело к причинению федеральному бюджету прямого ущерба в сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек, средства находятся в пользовании коммерческой организации. (т

<

данные изъяты>); 

- заключением Счетной палаты Республики 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по результатам участия в качестве привлекаемых специалистов по объекту: «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. Массандра, по адресу: 

<

адрес>» из которого следует, что в ходе контрольного обследования (осмотра) ДД.ММ.ГГГГ объект капитального строительства отсутствует. На территории строительной площадки имеются: временные сооружения: будка охраны, вагон – бытовка; смонтированные две видеокамеры; строительный материал – металлические трубы диаметром 520 мм, общей протяжённостью 35,1 м, два отвода 520 мм. На территории строительной площадки вырыт котлован, в котором имеется бетонное основание под строительство. Согласно устным пояснений заместителя начальника 

<

данные изъяты> ФИО45, данные строительные работы выполнены предыдущим подрядчиком в ДД.ММ.ГГГГ году. В предоставленной к обследованию проектной документации, выполненные ранее (ДД.ММ.ГГГГ) строительные работы не отражены. На территории строительной площадки имеются обременения для дальнейшего строительства, а именно труба действующего водовода. В проектной документации вновь запроектированы, а в сметной документации учтены затраты на СМР: разработка котлована, устройства оснований под фундамент, устройства железобетонного фундамента. Проектные решения и затраты по выносу действующего водовода в проектной документации отсутствуют. Анализ выполнения и передачи «

<

данные изъяты>» для выполнения «

<

данные изъяты>» от государственного заказчика в адрес подрядчика ООО «

<

данные изъяты>»: декларация о начале выполнения строительных работ, зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ № РК №; положительные заключения, выданные ГАУ РК «Госстройэкспертиза»: ДД.ММ.ГГГГ «результаты инженерных изысканий», ДД.ММ.ГГГГ «проектная документация», ДД.ММ.ГГГГ по проверке достоверности сметной стоимости, получены позже, чем заключен госконтракт от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнения СМР. Заказчиком нарушены требования: ч. 4 ст. 52 ГК РФ –не переданы подрядчику материалы и результаты инженерных изысканий, проектная документация, разрешение на строительство; п. 5.2.1. р. 5.2. настоящего контракта, заказчик СКС РК обязан в течении 20 рабочих дней передать подрядчику копию разрешения на строительство, проектно-сметную документацию. В нарушении требований ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ и ч. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчиком приняты обязательства в рамках заключенного контракта на строительно-монтажные работы, без наличия переданных от заказчика документов: разрешение на строительство, технической документации, определяющей объем, содержание работ, сметы, определяющей цену работ. Также подрядчиком не соблюдены требования ч. 1 ст. 740 ГК РФ, п. 4.1. и п. 5.4.2. контракта, приложение № «График производства работ» в части не выполнения «СМР» в установленные сроки. На момент контрольного мероприятия, 

<

данные изъяты> по государственному контракту № перечислено ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение «СМР» 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек (аванс 

<

данные изъяты>% СМР). Исполнительные документы (акты приема выполненных работ) по данному объекту отсутствуют. Следовательно, подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» не подтверждено актами выполненных работ выполнение работ на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, которые являются просроченной дебиторской задолженностью на момент завершения данного обследования. Подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» строительство объекта не выполнено. Следовательно, не соблюдены требования п. 4.1. р. 4 настоящего государственного контракта, дополнительные группы в детском саду не построены. связи с отсутствием документов, подтверждающих обоснование оплаты аванса АО «

<

данные изъяты>» за строительно-монтажные работы и их принадлежности к расходам по строительству данного объекта, использование ООО «Строй-Проект» полученного аванса по целевому назначению, как предусмотрено п. 3.2. контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, не подтверждено, что привело к причинению ущерба бюджету на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. (

<

данные изъяты>); 

- решением Арбитражного суда Республики 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № № по иску ООО «

<

данные изъяты>» к ответчику 

<

данные изъяты> о признании незаконным решения об одностороннем расторжении контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого в иске ООО «

<

данные изъяты>» отказано. (

<

данные изъяты>);

- решением двадцать первого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ № № согласно которого, решение Арбитражного суда Республики 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № оставлено без изменений. (

<

данные изъяты>);

- решением Арбитражного суда Республики 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № № по иску ООО «

<

данные изъяты>» к ответчику 

<

данные изъяты> о признании незаконным решения об одностороннем расторжении контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого в иске ООО «

<

данные изъяты>» отказано. (

<

данные изъяты>);

- решением двадцать первого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ № № согласно которого, решение Арбитражного суда Республики 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № оставлено без изменений. (т

<

данные изъяты>);

- решением Арбитражного суда Республики 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № № по иску ООО «

<

данные изъяты>» к ответчику 

<

данные изъяты> о признании незаконным решения об одностороннем расторжении контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого в иске ООО «

<

данные изъяты>» отказано. (

<

данные изъяты>);

- решением двадцать первого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ № № согласно которого, решение Арбитражного суда Республики 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № оставлено без изменений. (

<

данные изъяты>);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ касаемо ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН: №) из которой следует, что конкурсным управляющим, является ФИО9 (дата внесения записи ДД.ММ.ГГГГ) (т. 

<

данные изъяты>); 

- решением Арбитражного суда 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № № о признании АО «

<

данные изъяты>» несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него конкурсного производства на один год. (

<

данные изъяты>);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ касаемо АО «

<

данные изъяты>» (ОГРН: №) из которой следует, что конкурсным управляющим, является ФИО10 (дата внесения записи ДД.ММ.ГГГГ) (т. 20 л.д. 58-72); 

- решением Арбитражного суда Республики ФИО77 от ДД.ММ.ГГГГ дело № № по иску 

<

данные изъяты> к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек из которого следует, что решением Арбитражного суда 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» признано банкротом, в связи с чем, все требования имущественного и иного характера могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. На основании чего исковое заявление 

<

данные изъяты> к ООО «

<

данные изъяты>» о взыскании 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек оставлено без рассмотрения (

<

данные изъяты>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений от ДД.ММ.ГГГГ проведенного на основании распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ № в ходе которого, было произведено обследование с применением технических средств фотофиксации, объекта капитального строительства: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес> с участием представителя строительного контроля 

<

данные изъяты> ФИО74, ведущего инспектора Счетной палаты 

<

данные изъяты> ФИО37 В ходе осмотра объекта установлено, что часть территории детского сада огорожена металлическим забором, на строительной площадке вырыт котлован, залито бетонное основание под капитальное строительство, осуществлен вынос водовода с пятна застройки. На момент осмотра строительные работы не ведутся. (

<

данные изъяты>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, изъятия предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ проведенного на основании распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ № в ходе, которого, было произведено обследования помещений, принадлежащих 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, где были изъяты документы, касаемо выполнения контракта № по объекту: «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>». (

<

данные изъяты>); 

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений от ДД.ММ.ГГГГ проведенного на основании распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ № в ходе которого, было произведено обследования объекта капитального строительства: «Строительство корпуса на 60 мест в ДУЗ № по адресу: 

<

адрес>», с участием ведущего инспектора Счетной палаты 

<

данные изъяты> ФИО37, заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере УФК России по 

<

данные изъяты> ФИО75 В ходе осмотра установлены следующие работы: устройство котлована, устройство стен подвала и подпорных стен, устройство колон первого этажа, устройства плиты перекрытия над первым этажом.(

<

данные изъяты>); 

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, изъятия предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ проведенного на основании распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ № в ходе, которого было произведено обследования помещений, принадлежащих СКС РК по адресу: Республика ФИО77, 

<

адрес>, где были изъяты документы, касаемо выполнения контракта № по объекту: «Строительство корпуса на 

<

данные изъяты> мест в ДУЗ № по адресу: 

<

адрес> (

<

данные изъяты>); 

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, изъятия предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ проведенного на основании распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ № в ходе, которого было произведено обследования помещений, принадлежащих СКС РК по адресу: 

<

адрес>, где были изъяты документы, касаемо выполнения контракта № по объекту: «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт. 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес> (

<

данные изъяты>) 

- справкой № от ДД.ММ.ГГГГ предварительного исследования документов (документально-бухгалтерской ревизии) в отношении ООО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>». Согласно предоставленной информации с лицевого счета № ООО «

<

данные изъяты>», открытого УФК по 

<

данные изъяты> на выполнения «СМР», произведены следующие выплаты на сумму 

<

данные изъяты> рублей 23 копейки, из них 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копейки АО «

<

данные изъяты>» за «СМР» по договорам № СП, № СП и № СП от ДД.ММ.ГГГГ, оставшаяся сумма иным подрядным организациям. Согласно анализа движения денежных средств по расчетному счету № в ПАО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что за указанный период времени поступление денежных средств составило 

<

данные изъяты> рубля 70 копеек, из них основания часть в сумме 

<

данные изъяты> рублей от АО «

<

данные изъяты>» за «СМР» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рубля 

<

данные изъяты> копеек прочие поступления. Остаток денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 

<

данные изъяты> рублей. (

<

данные изъяты>).

Суд приходит к выводу, что все представленные суду стороной обвинения, исследованные вышеуказанные доказательства получены без нарушения закона, имеют непосредственное отношение к рассматриваемому делу, согласуются между собой, поэтому признаются судом допустимыми и достоверными, относящимися к исследуемым событиям и достаточными для установления виновности подсудимого в совершении подсудимым преступления.

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей, суд приходит к выводу, что в целом они последовательны и согласуются между собой, а также с другими доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании, относительно места, времени совершения ФИО11 преступления, показания представителя потерпевшего содержат подробное описание обстоятельств совершения хищения, а возможных мотивов для оговора подсудимого со стороны представителя потерпевшего и свидетелей, не установлено.

Судом установлено, на момент заключения государственных контрактов на ДД.ММ.ГГГГ, фактическим руководителем ООО « «

<

данные изъяты>», являлся ФИО11, по указанию которого ФИО3, на должность генерального директора был назначен ФИО23, в действительности управление обществом не осуществлял, являлся номинальным генеральным директором. ФИО11 делегировал за собой функции генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», наделив себя организационно-распорядительными функциями связанные с руководством трудового коллектива, административными функциями по управлению и распоряжению денежными средствами, в рамках деятельности ООО «

<

данные изъяты>». Также к группе предприятий полностью подконтрольных и аффилированных ФИО11, кроме ООО «

<

данные изъяты>» относилось АО «

<

данные изъяты>», где он находился в должности генерального директора, которое выступало в роли субподрядчика при выполнении государственных контрактов. При распоряжении вверенными ему, как фактическому руководителя ООО «

<

данные изъяты>», авансовыми платежами, находящимися на лицевых счетах открытых в УФК по 

<

данные изъяты>, им лично было принято решение о перечислении им с лицевых счетов на банковские счета АО «

<

данные изъяты>» для выполнения строительно-монтажных работ по трем государственным контрактам. Не смотря на требования 

<

данные изъяты> о возврате денежных средств вверенных заказчиком АО «

<

данные изъяты>» через ООО «

<

данные изъяты>», возникшие на основании расторжении контрактов, как фактическому руководителю группы подконтрольных и аффилированных ему обществ, ФИО11 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, противоправно из корыстных побуждений длительное время удерживал находившиеся в его ведении вверенные ему бюджетные денежные средства для выполнения строительно- монтажных работ, путем их неправомерного использования, присвоил и распорядился ими из корыстных побуждений по своему усмотрению.

Несмотря на требования 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств вверенных АО «

<

данные изъяты>» через ООО «

<

данные изъяты>» о которых ФИО11 было достоверно известно, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО11 возник умысел на хищение вверенных АО «

<

данные изъяты>», где он являлся генеральным директором и главным бухгалтером, денежных средств в размере 

<

данные изъяты> руб.

Оценивая в совокупности имеющиеся доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО11 в совершении вышеуказанного преступления. Действия ФИО11 правильно квалифицированы по ч.4 ст.160 УК РФ- как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак присвоения "с использованием своего служебного положения" нашел свое подтверждение при рассмотрении настоящего уголовного дела, поскольку ФИО11, являлся генеральным директором и главным бухгалтером АО «

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, наделенный правом и возможностью вести финансово-хозяйственную деятельность обществ и распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанных расчетных счетах как в АО «

<

данные изъяты>», так и в ООО «

<

данные изъяты>» поскольку являлся фактическим руководителем.

Квалифицирующий признак присвоения в "особо крупном размере" свидетельствует сумма присвоенного в размере 

<

данные изъяты> руб. 

Вина ФИО11 объективно и достоверно подтверждается совокупностью изложенных выше доказательств, не доверять которым суд оснований не имеет. Все доказательства по делу получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются допустимыми, оснований их исключения из числа таковых суд не усматривает. В правдивости и достоверности изложенных выше показаний представителя потерпевшего ФИО76, ФИО25, ФИО26, ФИО68, ФИО27, ФИО22, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО3, ФИО43, ФИО23 суд не сомневается, оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей у суда не имеется, их показания согласуются по юридически значимым моментам и не противоречат собранным и исследованным по делу письменным доказательствам, которые суд признаёт допустимыми. 

Выводы экспертов, содержащиеся в заключениях судебных экспертиз, достаточно убедительны и аргументированы. У суда нет оснований сомневаться в правильности данных выводов и их объективности, а также в компетентности экспертов. 

Как следует из материалов дела, эксперты имели соответствующее образование и определенный стаж деятельности по различным специальностям, сведения о которых имеются в заключениях. Проведение исследований, соответствует положениям ч. 2 ст. 195, п. 60 ст. 5 УПК РФ. До начала экспертизы экспертам в установленном порядке разъяснены права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ и ст. 307 УК РФ. В распоряжение экспертов были предоставлены необходимые и допустимые материалы уголовного дела, по результатам исследования которых, в заключении были сформулированы соответствующие выводы, а подготовленные заключения оформлены с соблюдением требований ст. 204 УПК РФ. В деле отсутствуют какие-либо сведения о наличии предусмотренных ст. 70 УПК РФ обстоятельств для отвода экспертов, участвовавших в производстве экспертизы. Каких-либо противоречий между исследовательской частью заключений и выводами не имеется. Нарушений требований уголовно-процессуального закона, в том числе положений ст. ст. 57, 80, 195, 198 - 199, 201 УПК РФ, которые давали бы основания для признания данных заключений недопустимым доказательством, не имеется. Выводы экспертов логичны, последовательны и не допускают их двусмысленного толкования, в связи с чем, данные доказательства является относимыми и допустимыми. 

Предъявленное ФИО11обвинение соответствует требованиям ст. 171 УПК РФ, содержит описание преступного деяния с указанием времени, места и способа его совершения, а также иных обстоятельств, имеющих значение и подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Составленное по результатам расследования дела обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, утверждено надлежащим лицом, не имеет таких недостатков, которые исключали бы возможность отправления на его основе судопроизводства по делу и постановления приговора. Оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке, предусмотренном ст. 237 УПК РФ, у суда не имеется.

Все следственные действия по делу проведены, а протоколы составлены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, при необходимости с участием понятых, подписаны всеми участвующими лицами, какие-либо замечания по поводу их незаконности в протоколах отсутствуют.

Изъятие в ходе следственных действий предметов, имеющих отношение к уголовному делу, их осмотр и признание вещественными доказательствами осуществлены с соблюдением положений ст. ст. 81, 84, 176, 177, 180 УПК РФ, и указанные следственные действия произведены в рамках возбужденного уголовного дела с учетом установленных на тот момент обстоятельств произошедшего. Процессуальных нарушений при проведении произведенных по настоящему уголовному делу следственных и процессуальных действий суд не находит и считает проведенные следственные и процессуальные действия допустимыми доказательствами. 

При таких обстоятельствах, оснований для оправдания ФИО11 по ч.4 ст.160 УК РФ по предъявленному ему обвинению, прекращения уголовного дела или переквалификации его действий суд не усматривает.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Положения ст. 60 УК РФ обязывают суд назначать лицу, признанному виновным в совершении преступления, справедливое наказание. 

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

При назначении вида и размера наказания ФИО11 суд учитывает, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его поведение в ходе следствия и в судебном заседании, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

Подсудимый ФИО11 совершил тяжкое преступление, ранее не судим, по месту жительства жалоб на него не поступало, имеет положительные характеристики и грамоты, а также благодарственные письма, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался, имеет на иждивении отца пенсионера инвалида 

<

данные изъяты> группы ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеет заболевание «

<

данные изъяты>». 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, судом признаются: наличие на иждивении отца пенсионера, инвалида 

<

данные изъяты> группы ДД.ММ.ГГГГ г.р., состояние его здоровья, положительные характеристики. 

Отягчающих обстоятельств судом не установлено. 

Принимая во внимание обстоятельства, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, его личность, другие обстоятельства, влияющие на степень ответственности, а также данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и в целях восстановления социальной справедливости, а также для исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает возможным исправление ФИО11 без изоляции его от общества и полагает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ с установлением испытательного срока и возложением обязанностей и назначением дополнительного вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ - в виде штрафа для достижения цели наказания - восстановление социальной справедливости.

Суд считает возможным не назначать ФИО11 дополнительное наказание в виде ограничения свободы предусмотренное санкцией ч.4 ст.160 УК РФ, находя достаточным для достижения целей уголовного наказания, назначенного судом наказания в виде лишения свободы условно, со штрафом. 

Оснований для применения положений ч.1 ст. 62 УК РФ, ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку это не отвечает принципу адекватности наказания содеянному.

Обстоятельств, препятствующих назначению подсудимому данного наказания, судом не установлено. 

Постановлением Ялтинского городского суда Республики 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на принадлежащее ФИО11 имущество, а именно: - земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м,, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м,, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>- 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок, площадью 

<

данные изъяты> кв.м, расположенный по адресу; 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу; 

<

адрес>, с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу; 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: № земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: № земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу; 

<

адрес>, с кадастровым номером№; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером; № земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №;земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: № земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №;земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м,, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №;" земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок-площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым, номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м,, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с-кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: № земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: № земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: № земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу; 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 1500 кв.м,, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок, площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу; 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м,, расположенный по адресу; 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; емельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: № (т. 

<

данные изъяты>).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ арест с земельного участка площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: № отменен.

Арест наложенный постановлением Ялтинского городского суда Республики 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом постановления от ДД.ММ.ГГГГ) на имущество ФИО11 суд считает необходимым сохранить до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО11 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лишения свободы со штрафом в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО11 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать ФИО11 по вступлении приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, в период испытательного срока не менять места жительства, или работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющей контроль за его поведением, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц в назначенные дни, представлять в инспекцию все необходимые сведения, документы, и исполнять все законные ее требования.

Разъяснить ФИО11 что неисполнение возложенных на него обязанностей являет основанием для отмены условной меры наказания.

Меру пресечения в отношении ФИО11 в виде на подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

На основании ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

УМВД России по 

<

адрес>: получатель: УФК по Республике 

<

данные изъяты> (УМВД России по 

<

адрес>); л/сч: №; Р/С: №; БИК: №; ИНН: №; КПП: №; ОКТМО: №.

Арест наложенный на имущество ФИО92.: - земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м,, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м,, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок, площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу; 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу; 

<

адрес>, с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу; 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу; 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №;земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №;земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м,, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №;" земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок-площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым, номером: №; земельный участок площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м,, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с-кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу; 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м,, расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с кадастровым номером; №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок, площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу; 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м,, расположенный по адресу; 

<

адрес>, с кадастровым номером: №; емельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером: №,наложенный постановлением 

<

адрес> городского суда Республики 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ сохранить до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Сергиево-Посадский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья подпись И.З. Нгуен