КОПИЯ

66RS0033-01-2024-002191-52 Дело № 2-1093/2024

Решение

 в окончательной форме изготовлено 18 октября 2024 года.

Решение

Именем Российской Федерации

14 октября 2024 года г. Краснотурьинск

Краснотурьинский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Чумак О.А.,

при секретаре судебного заседания Жарких Е.В.,

с участием представителя истца АО «Газэкс» ФИО1, действующего на основании доверенности от 29.12.2023 года № 020-04/2024 (сроком по 31.12.2024 года), 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества «ГАЗЭКС» к ФИО2 о расторжении договора,

у с т а н о в и л:

акционерное общество «ГАЗЭКС» (далее АО «ГАЗЭКС») обратилось в суд с иском к ФИО2 о расторжении договора. В обоснование указав, что 08.05.2019 года между истцом и ответчиком заключен договор №108-С-109/2019 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, в соответствии с которым истец обязался принять на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен>, к сети газораспределения, до границы земельного участка, а ответчик обязался в пределах границы земельного участка выполнить условия подготовки сети газопотребления и газоиспользуещего оборудования к подключению в срок до 08.05.2022 года. Однако до настоящего времени ответчик свои обязанности не исполнил, в связи с чем истец просит расторгнуть договор №108-С-109/2019 от 08.05.2019 года о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, заключенный между АО «ГАЗЭКС» и ФИО2, взыскать с ФИО2 судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 6000 руб. 

Представитель истца АО «ГАЗЭКС» ФИО1, действующий на основании доверенности, судебном заседании исковые требования поддержал частично, просил суд взыскать с ФИО2 в пользу АО «ГАЗЭКС» судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей, ссылаясь, что основное требование о расторжении договора исполнено ответчиком в добровольном порядке, но после предъявления иска в суд.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен путем направления судебного извещения по месту жительства (л.д. 73). Сведений об уважительности причин неявки суду не представил, ходатайств об отложении рассмотрения дела либо о рассмотрении в отсутствие в адрес суда не направлял. В письменном отзыве ФИО2 просил суд прекратить производство по делу, так как договор о подключении был расторгнут 16.09.2024 года, то есть требования истца исполнены (л.д. 62).

Информация о времени и месте рассмотрения дела размещена на официальном сайте Краснотурьинского городского суда (л.д. 74).

Судом с учетом положений ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определено рассмотреть гражданское дело при указанной явке. 

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, ФИО2 на праве собственности принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, кадастровый № (л.д. 53-54).

08 мая 2019 года между ФИО2 и АО «ГАЗЭКС» заключен договор № 108-С-109/2019 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения (л.д. 22—26), по условиям которого исполнитель принял на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя, заявитель принял обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка по адресу: 

<

адрес обезличен>.

В соответствии с указанным договором исполнитель обязался, в частности, разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического подключения) на границе земельного участка заявителя (проект газоснабжения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (при необходимости создания сети газораспределения) в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации; осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства и пуску газа не позднее установленного договором срока; осуществить действия по подключению не позднее установленного договором дня подключения; согласовать в письменной форме с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц.

Заявитель обязан осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка; разработать на основании технических условий проектную документацию о создании сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования; обеспечить создание сети газо потребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки подключения до газоиспользующего оборудования; уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя; обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа.

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа согласно договору составил 9 месяцев со дня его заключения.

Согласно пункту 10 договора, плата за подключение (технологическое присоединение) объекта составляет 13392 руб., в том числе НДС 20% - 2678 руб., всего 16070 руб. 

Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, оформленному в письменной форме, а также по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и договором (пункт 15 договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 06 ноября 2020 года срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа согласно договору продлен до трех лет со дня его заключения (л.д. 30).

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Договор о технологическом присоединении является договором о возмездном оказании услуг, правоотношения по которому регулируются нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу положений ч. 2 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Согласно п. 59, п. 60 и п. 62 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314 (в редакции, действовавшей на момент заключения договора) - далее Правила, подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами.

Как предусмотрено п. 88 и п. 89 Правил, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случая, указанного в пункте 112 настоящих Правил.

Согласно п. 97, п. 98 и п. 100 Правил мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:

а) разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении;

б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

г) проверку исполнителем выполнения заявителем технических условий;

д) осуществление исполнителем фактического подключения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа.

Исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения;

б) проверить выполнение заявителем технических условий о присоединении. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "б" настоящего пункта), если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя;

г) по запросу заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Заявитель обязан:

а) выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению;

б) представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);

в) в случае внесения изменений в проект газоснабжения, влекущих изменение указанной в договоре о подключении максимального часового расхода газа, в срок, оговоренный в договоре о подключении, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор о подключении. Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величины, указанной в технических условиях;

г) обеспечить доступ к объектам капитального строительства исполнителя для проверки выполнения заявителем технических условий;

д) внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, которые установлены договором о подключении.

Из пояснений представителя истца, не опровергнутых ответчиком, следует, что ФИО2 мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка не выполнены в срок, предусмотренный договором, то есть до 08.05.2022 года. 

Таким образом, ответчиком допущены существенные нарушения обязательств по договору, поскольку в течение длительного времени обязательства по договору не выполнены, в результате чего истец не имеет возможности осуществить действия по подключению объекта капитального строительства к газораспределительной сети.

В силу статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (абзац второй пункта 2 статьи 450 ГК РФ).

В соответствии с положениями ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (ч. 2).

В связи с чем, 13 июня 2024 года ФИО2 АО «ГАЗЭКС» направило соглашение о расторжении договора № 108-С-109/2019 от 08.05.2019 года (л.д. 32), которое было получено ФИО2 18 июня 2024 года (л.д. 33), но не подписано.

13.08.2024 года АО «ГАЗЭКС» обратилось в Краснотурьинский городской суд с исковым заявлением к ФИО2 о расторжении договора № 108-С-109/2019 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения (л.д. 4-7,39). 

16.09.2024 год между ФИО2 и АО «ГАЗЭКС» заключено соглашение о расторжении договора № 108-С-109/2019 от 08.05.2019 года о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения (л.д. 70).

Учитывая, что исковые требования истца в настоящее время удовлетворены в добровольном порядке, договор № 108-С-109/2019 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения расторгнут, оснований для удовлетворения иска в указанной части не имеется. 

В соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы на оплату государственной пошлины.

При этом с учетом разъяснений, изложенных в абзаца 2 пункта 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", в случае добровольного удовлетворения исковых требований ответчиком после обращения истца в суд и принятия судебного решения по такому делу с ответчика подлежат взысканию судебные издержки, необходимые и связанные с рассмотрением данного дела.

При подаче искового заявления истцом понесены расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 16506 от 18.07.2024 года (л.д. 34).

В этой связи имевшее место в настоящем деле добровольное удовлетворение требований истца после предъявления иска в суд не может являться основанием для освобождения ответчика от возмещения истцу понесенных судебных расходов, в связи с чем с ФИО2 в пользу АО «ГАЗЭКС» подлежат расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 198-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил

исковые требования акционерного общества «ГАЗЭКС» к ФИО2 о расторжении договора удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 (паспорт №) в пользу акционерного общества «ГАЗЭКС» (ИНН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 рублей.

Исковые требования в остальной части оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме путем подачи жалобы через Краснотурьинский городской суд Свердловской области.

Председательствующий: судья (подпись) Чумак О.А.