Дело № 2-192/2019 

ЗАОЧНОЕ 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 февраля 2019 г. г. Тверь 

Пролетарский районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Голосовой Е.Ю.,

при секретаре Рощупкиной Е. В.,

с участием представителя истца ФИО1, действующей на основании доверенности от 19.07.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «МРСК Центра» к ФИО2 о взыскании неустойки, судебных расходов,

У с т а н о в и л:

Истец обратился в суд с указанным иском к ответчику. В обоснование заявленных требований указал, что 30.01. 2017 года ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и ФИО2 заключили договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №41400422. По условиям Договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя вводного устройства нежилого помещения, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов энергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 50 кВт; категория надежности III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ. Заявитель в свою очередь обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с Приказом ГУ РЭК Тверской области №412-нп от 29.12.2015 года составляет: 637 237,39 руб. Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 10% от общей суммы договора - вноситься в течение 15 дней со дня заключения договора; 30% от общей суммы договора - вноситься в течении 60 дней со дня заключения договора; 20% от общей суммы договора - вноситься в течении 180 дней со дня заключения договора; 30% от общей суммы договора - вноситься в течении 15 дней со дня фактического присоединения; 10% от общей суммы договора - вноситься в течении 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. По состоянию на 20.12.2018 года ФИО2 произвела частичную оплату по договору в размере 254 894,96 руб. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> (земельный участок с кадастровым номером №). Технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении к нему. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора. По условиям договора и технических условий на каждую из сторон возлагается определенный перечень мероприятий, закрепленный в п.6-9 договора и п. 12-13 технических условий. 12 января 2018 года истец направил в адрес ответчика уведомление о выполнении филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» мероприятий по технологическому присоединению. Данное уведомление оставлено ответчиком без ответа. 16 мая 2018 года в адрес ответчика была направлена претензия МР1-ТВ/13-1/5224. Данная претензия так же оставлена ответчиком без удовлетворения. По условиям п. 17 договора технологического присоединения, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,5 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Ответчиком нарушен срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором. На основании изложенного, руководствуясь п. 6.16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, договором технологического присоединения №41400422 от 30.01.2017, ст. ст. 329, 330, 421, 422 Гражданского Кодекса Российской Федерации просит взыскать с ответчика в свою пользу неустойку за период с 16.02.2018 по 16.05.2018 года в размере 283570,64 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6035,71 рублей.

В судебном заседании представитель истца, заявленные исковые требования поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении, просил их удовлетворить в полном объеме, не возражал против рассмотрения дела в порядке заочного производства. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился. 

По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве.

С учетом изложенного, требований ст. ст. 167, 233 ГПК РФ, суд находит возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, в порядке заочного производства.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч. 1, 2 ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.

Исходя из положений ст. ст. 420, 421 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей. Стороны свободны в заключении договора и его условия определяют по своему усмотрению, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии со ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела 30.01.2017 между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и ФИО2 заключен договор №41400422 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) вводного устройства нежилого помещения, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 50 кВт (увеличение существующей максимальной мощности 15 кВт на 50 кВт до величины 65 кВт); категория надежности III (третья); класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> (земельный участок с кадастровым номером №). Технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении к нему. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора. По условиям договора и технических условий на каждую из сторон возлагается определенный перечень мероприятий, закрепленный в п.6-9 договора и п. 12-13 технических условий.

В соответствии с п.6 договора сетевая организация обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору; не позднее 12 рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Согласно п. 8 договора заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору; получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов; при этом, в случае технологического присоединения объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт

Согласно п. п. 10,11 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом ГУ РЭК Тверской области № 412-нп от 29.12.2015 г., составляет: 637237 руб. 39 коп., в том числе НДС (18%) 97 205 (девяносто семь тысяч двести пять) руб. 70 коп.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;

20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

Согласно п. 14 договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,5 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Во исполнение вышеуказанного договора ФИО2 произведена частичная оплата, что подтверждается платежными поручениями №113064 от 03.02.2017 на сумму 63723,74 рубля, №308091 от 22.06.2017 на сумму 191171,22 рубль.

10.09.2017 между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (заказчик) и ООО «РЕМСЕРВИС» (подрядчик) был заключен договор №910-3/УКС-2017 на выполнение комплекса работ по строительству энергетических объектов, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующий комплекс работ и сдать результаты работ Заказчику: Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство BJI 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ, BJI 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО2 в соответствии с Техническим заданием (Приложения № 5 к настоящему Договору); Работы по строительству объекта: Строительство BJI 10 кВ, СТП 10/0,4 кВ, BJI 0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО2

Во исполнение вышеуказанного договора суду представлены копии сводного сметного расчета от 10.09.2017, локальной сметы, сметы на проектные работы, актов выполненных работ от 26.01.2018, справки о стоимости работ от 26.01.2018, счета –фактуры от 26.01.2018.

15.01.2018 г. ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в адрес ФИО2, было направлено уведомление о необходимости выполнить ею мероприятия предусмотренные договором и техническими условиями, уведомить филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» о выполнении мероприятий по договору для завершения процедуры технологического присоединения и оформления необходимых документов, информировать филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» о выполнении мероприятий по договору в письменной форме.

17.05.2018 г. ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в адрес ФИО2, была направлена претензия, в которой истец просил уплатить неустойку на основании абзаца 3 подпункта «в» п. 16 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, и пункта 17 Договора на 16.05.2018 г., которая равна 283 570,64 руб. с НДС в течение 30 дней с даты направления претензии.

Согласно расчету неустойки, представленному стороной истца, ее размер, за период просрочки с 16.02.2018 по 16.05.2018 составляет 283570,64 руб., из расчета 637237,39 руб. х 0,5% х 89 дней =283570,64 руб.

Учитывая, что материалами дела подтверждено, что ответчик не выполнил надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в срок согласованный сторонами в договоре, надлежащих доказательств исполнения условий договора ответчиком не представлено, суд приходит к выводу, что заявленный размер неустойки является законным и обоснованным. Оснований для снижения неустойки судом не установлено и ответчиком не представлено.

Положениями пункта 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закреплены принципы состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон.

В силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности, эффективность правосудия по гражданским делам обусловливается в первую очередь поведением сторон как субъектов доказательственной деятельности; наделенные равными процессуальными средствами защиты субъективных материальных прав в условиях состязательности, стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений, и принять на себя все последствия совершения или не совершения процессуальных действий.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. В соответствии с ч.1 ст. 57 ГПК РФ доказательства предоставляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. В соответствии с ч. 2 ст. 150 ГПК РФ не предоставление доказательств, не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. В силу ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Указанные требования закона, относящиеся к доказыванию, в том числе предмет и бремя доказывания, а также ст. 327 – 1 ГПК РФ судом лицам, участвующим в деле, разъяснялись, поэтому при принятии решения суд оценивает те доказательства, которые стороны представили для оценки в судебное заседание.

Оценивая представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу, что нарушение ответчиком сроков выполнения обязательств по договору нашло свое подтверждение в ходе рассмотрение дела и ответчиком не оспорено, объективных обстоятельств и доказательств, невозможности выполнить условия договора в установленный срок ответчиком не приведено и не представлено, как не представлено допустимых доказательств, не указано обстоятельств для полного либо частичного освобождения от исполнения договора, несоразмерности заявленного размера неустойки, последствиям нарушенного обязательства. Требования ст. 56 ГПК РФ, ответчику были разъяснены. 

В соответствии с п. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. При этом судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований. 

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

Исходя из удовлетворенных судом исковых требований, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6035,71 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-198, 199, 233-237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования по иску ПАО «МРСК Центра» к ФИО2 о взыскании неустойки, судебных расходов удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ПАО «МРСК Центра» неустойку за период с 16.02.2018 по 16.05.2018 года в размере 283570 (двести восемьдесят три тысячи пятьсот семьдесят) рублей 64 копейки.

Взыскать с ФИО2 в пользу ПАО «МРСК Центра» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6035 рублей 71 копейку.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение в Пролетарский районный суд г. Твери, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии решения.

Заочное решение может быть обжаловано в Тверской областной суд в апелляционном порядке путем подачи жалобы через Пролетарский районный суд г. Твери в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а если такое заявление подано – в течение месяца со дня вынесения определения об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е.Ю. Голосова 

Заочное решение 

в окончательной форме

принято 15.02.2019.