Дело № 2-1340/2020

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Омск 02 апреля 2020 г.

Куйбышевский районный суд города Омска 

в составе председательствующего судьи Мякишевой И.В.,

при помощнике Васильевой Н.Е., секретаре Васильевой Н.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ЗАО «СМУ «Сибгазстройдеталь» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с вышеназванным исковым заявлением, в обоснование указав, между истцом и ответчиком был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п.п. 1.1 которого заказчик обязуется выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы: газопровод высокого давления 

<

адрес> в рамках технического согласования Омского ЛПУ МГ ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, газопровод низкого давления до жилого дома 

<

адрес>, который построен или будет построен в течение двух лет с момента подписания данного договора в 

<

адрес>. Срок договора установлен до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в кассу ЗАО «СМУ «Сибгазстройдеталь» были внесены денежные средства в размере 100000 руб., однако работы ответчиком до настоящего времени не были выполнены. Неисполнением обязательства нарушены права истца как потребителя. Просрочка исполнения работ составила с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустойка составляет 100000 руб.

Просит взыскать с ЗАО «СМУ «Сибгазстройдеталь» в свою пользу задолженность в виде возврата суммы предварительной оплаты в размере 100000 руб., неустойку в размере 100000 руб. 

В судебном заседании ФИО1 не участвовал, извещался о рассмотрении дела надлежащим образом.

Ответчик ЗАО «СМУ «Сибгазстройдеталь» в судебном заседании не участвовал, извещался о рассмотрении дела надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 233 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ), суд счел возможным рассмотреть дело при данной явке в порядке заочного судопроизводства, по представленным в дело доказательствам.

Согласно положениям ст. 12 ГК РФ защита права может быть осуществлена путем взыскания убытков.

Согласно п. 2 ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

В соответствии с п. 4 ст. 434 ГК РФ В случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, договор в письменной форме может быть заключен только путем составления одного документа, подписанного сторонами договора.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426).

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В силу ст. 735 ГК РФ цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

В соответствии со ст. 739 ГК РФ в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса.

Статьей 15 ГК РФ установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ЗАО «СМУ Сибгазстройдеталь» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заказчик обязуется выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы: газопровод высокого давления 

<

адрес> в рамках технического согласования Омского ЛПУМГ ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, газопровод низкого давления до 

<

адрес> строительный адрес тот же, который построен или будет построен в течение двух лет с момента подписания данного договора в 

<

адрес>; электрохимическая защита газопровода высокого и низкого давления.

В силу п. 2.1.2 указанного договора заказчик обязуется приступить к выполнению работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, после поступления от инвестора на расчетный счет заказчика 100 тыс.рублей предоплаты стоимости работ по настоящему договору при условии выполнения инвестором работ, предусмотренных п. 2.3 настоящего договора.

В силу п. 2.3 указанного договора инвестор обязуется предоставить заказчику планы улиц жилых массивов 

<

адрес>. Установить, изготовленные заказчиком стойки опор под газопровод низкого давления. Покрасить надземный газопровод.

Общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 100000 руб. (п. 3.1 договора).

В силу п. 3.2 указанного договора заказчик приступает к выполнению строительно-монтажных работ по настоящему договору в течение 10 дней после 100 тыс. рублей предоплаты их стоимости инвестором, которая производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика, или поступления наличных средств в кассу предприятия.

Факт внесения предоплаты в размере 100000 руб. ЗАО «СМУ «Сибгазстройдеталь» подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 10).

В силу п. 2.1.3 указанного выше договора срок выполнения и сдачи работ заказчиком по настоящему договору инвестору, при условии наличия группы инвесторов в количестве 140 (сто сорок) человек:

а) газопровод высокого давления, включая установку ГРПШ до ДД.ММ.ГГГГ;

б) газопровод низкого давления от ГРПШ до жилого дома по мере готовности дома к потреблению газа.

Истец в досудебном порядке обращался к ответчику с претензией, согласно которой потребовал возместить понесенные им убытки (л.д. 11-13), однако данная претензия осталась без удовлетворения.

Поскольку доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору ответчиком в нарушение положений ч. 1 ст. 56 ГПК РФ суду не представлено, имеются основания для взыскания с ЗАО «СМУ «СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ» в пользу ФИО1 суммы предварительной оплаты в размере 100000 руб. 

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки. 

Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Поскольку доказательств выполнения работы не представлено, как не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии обстоятельств, освобождающих ответчика от ответственности, размер и период неустойки исчислен истцом верно, имеются основания для взыскания с ЗАО «СМУ «СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ» в пользу ФИО1 неустойки размере 100000 руб., которая не превышает размер внесенной истцом предоплаты. 

Согласно ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

По правилам ст. 333.19, ст.333.20 НК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 5200 руб.

Руководствуясь ст. ст. 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с ЗАО «СМУ «СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ» в пользу ФИО1 сумму предварительной оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 рублей, неустойку в размере 100000 рублей.

Взыскать с ЗАО «СМУ «СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ» в доход местного бюджета расходы по оплате госпошлины в размере 5200 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья И.В. Мякишева

Мотивированное решение изготовлено 07.04.2020 г.