УИД: 77RS0004-02-2024-016915-63

Дело № 2-1482/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

адрес 04 марта 2025 года

 Гагаринский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Кочневой А.Н., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1482/2025 по иску ФИО1 к ООО «СИОН» о взыскании денежных средств, процентов, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ООО «СИОН» о взыскании денежных средств, процентов, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов, согласно искового заявления просит взыскать с ответчика в свою пользу денежные средства, уплаченные в качестве авансового платежа по Договору оказания услуг №02/11/22 от 02.11.2022 г. в размере 2 600 000,00 руб., неустойку за период с 04.05.2024 по 06.09.2024 в размере 2 600 000,00 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 17.09.2024 по 06.12.2024 в размере 115 010,93 руб., компенсацию морального вреда в размере 260 000,00 руб., штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, судебные издержки на получение письменных доказательств, удостоверенных нотариусом: протокол осмотра письменных доказательств, услуги переводчика в размере 35 250,00 руб., государственную пошлину в размере 36 205,00 руб.

В обоснование исковых требований указано, что между ФИО1 и ООО «СИОН» 02.11.2022 г. по итогам предварительных консультаций, проведенных по фактическому адресу нахождения сервиса «United Passport», указанному на сайте в сети «Интернет»: https://united-passport.ru/: адрес, Новый Арбат, д. 36, стр.З., был заключен Договор оказания услуг №02/11/22. Место заключения Договора - адрес.

По условиям Договора Ответчик (Исполнитель) обязался оказать Истцу (Заказчику) и иным, указанным в п. 1.3. Договора Заинтересованным лицам - членам семьи Истца, услуги по сопровождению получения гражданства адрес, а Истец (Заказчик) обязался оплатить услуги на условиях, установленных Договором, в общем размере 200 000 долларов США. Истец в день заключения Договора 02.11.2022 г. оплатил авансовый платеж в размере, эквивалентном 40 000,00 долларов США, что составило по курсу на дату оплаты 2 600 000,00 рублей 00 копеек, представил необходимые документы. Срок оказания всех предусмотренных Договором услуг по всем этапам в соответствии с п. 3.2. Договора - до 12 месяцев, в соответствии с законодательством адрес и при условии исполнения Истцом встречных обязательств. В установленный договором срок услуги в объеме, предусмотренном п. 1.1. Договора (Этапы I-III), в установленный Дополнением №1 от 02.11.2023 г. срок - 03.05.2024, услуги оказаны не были. Ответчик мотивировал неисполнение обязательств по Договору наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), от представления доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы по требованию Истца Ответчик уклонился. Мотивированные возражения на нарушение Ответчиком условий Договора и положений действующего законодательства, направленные Истцом 17.06.2024 в предусмотренном порядке электронного взаимодействия, были оставлены Ответчиком без внимания.

Ответчиком на имя Истца была зарегистрирована электронная почта: mikhailvedeneev58@gmail.com, доступа к которой у Истца не имеется, для подачи документов в электронном виде на оформление ВНЖ для граждан, находящихся за границей, в соответствии с требованиями национального миграционного законодательства адрес. На указанный адрес электронной почты на Портале цифровых формальностей Национальной миграционной службы адрес (SERMIG), расположенный по адресу: https://tramites.extranjeria.gob.cl был зарегистрирован личный кабинет для подачи документов для оформления ВНЖ. Логин и пароль от личного кабинета на Портале цифровых формальностей Национальной миграционной службы адрес (SERMIG) для самостоятельного ознакомления Истцом со статусом рассмотрения документов был представлен представителем Ответчика после заключения Дополнения №1 к Договору от 02.11.2023 г.

Ответчик не направлял Истцу информацию о принятии уполномоченным органом адрес - Национальной миграционной службой (SERMIG) решения о выдаче ВНЖ и сроках личного посещения адрес для его оформления на территории государства. Статус рассмотрения документов в личном кабинете на Портале цифровых формальностей Национальной миграционной службы адрес (SERMIG) в отношении Истца по состоянию на декабрь 2024 г - рассматривается.

Истец в соответствии с п. 4.5. Договора, направил 22.08.2024 Почтой России Мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ №1 от 14.08.2024, от получения которого Ответчик уклонился, скан-копия была отправлена 26.08.2024 на указанные в Договоре адреса электронной почты в порядке предусмотренного разделом 11 Договора электронного взаимодействия.

В виду полного неоказания услуг по Договору Ответчиком и уклонения от надлежащего исполнения обязательств, Истец 30.08.2024 Почтой России направил Ответчику Уведомление об отказе от исполнения Договора от 21.08.2024. 06.09.2024. Требование Истца о возврате уплаченных средств в размере 2 600 000,00 рублей Ответчиком осталось без удовлетворения. Представителем Истца 20.09.2024 также было направлено Требование от 18.09.2024 о добровольной уплате неустойки, предусмотренной законом, в размере 2 600 000,00 рублей, от получения которого Ответчик уклонился. Указанное Требование Истца также осталось без удовлетворения.

Истец в судебное заседание не явился, извещен, обеспечил явку своего представителя, который исковые требования поддержал. 

Ответчик в судебное заседание явку представителя не обеспечил, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, ходатайств и возражений не заявлял, доказательств уважительности причин неявки не представил. 

Суд, учитывая положения ст. 167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного разбирательства. 

Суд, выслушав доводы представителя истца, изучив материалы дела, исследовав письменные доказательства, приходит к следующим выводам.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ). 

Как установлено в ходе рассмотрения дела, между ФИО1 и ООО «СИОН» 02.11.2022 г. по итогам предварительных консультаций, проведенных по фактическому адресу нахождения сервиса «United Passport», указанному на сайте в сети «Интернет»: https://united-passport.ru/: адрес, Новый Арбат, д. 36, стр.З., был заключен Договор оказания услуг №02/11/22. Место заключения Договора - адрес.

По условиям Договора Ответчик (Исполнитель) обязался оказать Истцу (Заказчику) и иным, указанным в п. 1.3. Договора Заинтересованным лицам - членам семьи Истца, услуги по сопровождению получения гражданства адрес, а Истец (Заказчик) обязался оплатить услуги на условиях, установленных Договором.

Пунктом 1.1. Договора установлено поэтапное оказание услуг:

•подп. а) п. 1.1. - Подготовительный этап - проверка на благонадежность;

•подп. b) п. 1.1. - Этап I - получение лицами, указанными в п. 1.3. вида на жительство (ВНЖ) адрес, личное присутствие;

•подп. с) п. 1.1. - Этап II - формирование досье и получение лицами, указанными в п. 1.3. пакета документов, необходимых для получения гражданства адрес.

•подп. d) п. 1.1. - Этап III - получение документа, подтверждающего получение гражданства адрес, а именно паспорта. Личное получение.

Общая стоимость услуг в соответствии с п. 2.1. Договора 200 000,00 долларов США, с оплатой в рублях по курсу, установленному на день оплаты в порядке, предусмотренном Договором:

•40 000,00 долларов США - авансовый платеж вносится в течение 5 банковских дней после подготовительного этапа, но до момента начала оказания услуг по Этапу I: получение ВНЖ Республики Чили.

Истец в день заключения Договора 02.11.2022 г. в соответствии с условиями абз. 2 п. 2.1. и п. 2.3. Договора, оплатил авансовый платеж в размере, эквивалентном 40 000,00 долларов США, что составило по курсу на дату оплаты 2 600 000,00 рублей 00 копеек. Факт внесения авансового платежа подтверждается квитанцией ООО «СИОН» к приходному кассовому ордеру №02/11/22 от 02.11.2022 г., подписанный уполномоченным представителем Ответчика - фио, осуществлявшей от имени Ответчика взаимодействие с Истцом по вопросу заключения и исполнения Договора в порядке электронного взаимодействия, предусмотренного разделом 11 Договора. В соответствии с п. 2.3 Договора моментом оплаты считается момент передачи наличных денежных средств уполномоченному сотруднику Исполнителя или момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

•60 000,00 долларов США - оплата в течение 3 (Трех) банковских дней после завершения Этапа II: подача документов на гражданство адрес, аудиенция, биометрия, но до момента начала оказания услуг по Этапу III;

•100 000,00 долларов США - по завершению оказания услуг по Этапу III - выдача паспорта адрес и членам его семьи.

Срок оказания всех предусмотренных Договором услуг по всем этапам в соответствии с п. 3.2. Договора - до 12 месяцев, в соответствии с законодательством адрес и при условии исполнения Истцом встречных обязательств.

Все встречные обязательства Истцом были своевременно исполнены: внесен авансовый платеж для инициирования оказания услуг, представлены документы и информация в требуемом Исполнителем (Ответчиком) виде в отношении всех заинтересованных лиц, оплачена государственная пошлина за оказание государственных услуг адрес в отношении всех заинтересованных лиц. 

В установленный п. 3.2. срок - до 03.11.2023 услуги в объеме, предусмотренном п. 1.1. Договора (Этапы I-III) оказаны не были. Ответчик мотивировал неисполнение обязательств по Договору наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), от представления доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы по требованию Истца Ответчик уклонился.

В виду заинтересованности Истца в получении услуг по Договору, а также в силу неоднократных заверений Ответчика о скором оказания услуг в полном объеме, между Истцом и Ответчиком было заключено Дополнение №1 от 02.11.2023 к Договору, срок оказания всех предусмотренных п. 1.1. Договора услуг по предложению Ответчика был продлен на 6 месяцев до 03.05.2024 включительно.

В установленный Дополнением №1 от 02.11.2023 г. срок - 03.05.2024 предусмотренные п. 1.1. Договора услуги (Этапы I-III) оказаны не были.

Никаких уведомлений (сообщений) о результатах оказания услуг по Договору на указанную дату Ответчиком представлено не было.

На момент истечения указанного срока от Ответчика также не поступало никаких уведомлений о завершении оказания услуг по Этапу I (оформление ВНЖ Республики Чили), авансовый платеж за выполнение которого был уплачен при заключении Договора, равно как и не было представлено информации о принятии решения уполномоченным государственным органом адрес о выдаче Истцу и членам его семьи ВНЖ, также Истец не получал от Ответчика информации о невозможности оказания услуг по решению уполномоченного государственного органа адрес.

Ответчик после обращения Истца в связи с отсутствием информации о результатах оказания услуг после истечения срока действия Договора, направил Уведомление от 30.05.2024 об одностороннем продлении сроков оказания услуг на неопределенный срок в нарушение условий Договора и действующего законодательства, без представления доказательств, обуславливающих систематическое неоднократное неисполнение обязательств.

Мотивированные возражения на нарушение Ответчиком условий Договора и положений действующего законодательства, направленные Истцом 17.06.2024 в предусмотренном порядке электронного взаимодействия, были оставлены Ответчиком без внимания.

В связи с систематическим неисполнением обязательств по Договору и уклонением Ответчика от предоставления информации относительно исполнения Договора, Истец повторно направил Требование от 08.07.2024 о представлении информации о ходе и реальных сроках оказания услуг по Договору.

Ответчик 02.08.2024 в ответ на Требование Истца от 08.07.2024 направил Уведомление от 01.08.2024 с целью выяснения ситуации об оказанных услугах по Договору бывшим сотрудником (уполномоченным представителем Ответчика) - фио, которая с момента заключения Договора осуществляла взаимодействие с Истцом по вопросу оказания услуг, с запросом предоставления соответствующей информации и документов.

Истец в Ответе от 06.08.2024 на Уведомление Ответчика от 01.08.2024 в очередной раз обратился к Ответчику за представлением информации о ходе, сроках и возможности оказания Ответчиком услуг, предусмотренных п. 1.1. Договора, а также о сверке уже произведенных расчетов.

Ответчик в нарушение условий Договора, предусмотренных п. 4.5., абз. 6, абз. 7 п. 5.1., п. 5.4., и действующего законодательства, вопреки представлению запрошенной Истцом информации, направил Акт выполненных работ №1 от 14.08.2024, полученный Истцом 19.08.2024 об оказании услуг по Предварительному этапу (проверка на благонадежность) и Этапу 1 (Получение ВНЖ Республики Чили лицами, указанными в п. 1.3. Договора), стоимостью 40 000,00 долларов США, услуги по которому оказаны не были.

В соответствии с п. 4.5. Договора Акт по завершенному этапу направляется в порядке предусмотренного разделом 11 Договора электронного взаимодействия на указанный адрес электронной почты Заказчика, которые должны быть приняты в срок 5 рабочих дней, либо в указанный срок Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания Акта.

Согласно п. 4.6. Договора услуги по соответствующему этапу считаются полностью оказанными, если достигнут результат оказания услуг, предусмотренных подп. «а-с» п. 1.1. Договора, а при завершении Этапа III - получены паспорта граждан адрес в соответствии с подп. «d» п. 1.1. Договора. Каждый соответствующий этап считается выполненным Исполнителем, если (а) Стороны приступили к исполнению следующего этапа и/или (б) Акт по соответствующему этапу подписан Сторонами или такой Акт считается подписанным в соответствии с п. 4.5. Договор и/или (в) результат соответствующего этапа достигнут.

Достижение результата оказания услуг по Этапу I - получение Истцом и членами его семьи, указанными в п. 1.3. Договора, вида на жительство (ВНЖ) адрес, предусмотренного подп. b) п. 1.1., возможно только после личного посещения уполномоченного органа в адрес, что соответствует требованиям национального миграционного законодательства и условиям Договора (подп. b) п. 1.1.).

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Национальной миграционной службы адрес (SERMIG)£ расположенного в сети «Интернет» по адресу https://serviciomigraciones.cl/ (распечатки с сайта, переведенные встроенным в браузер «Yandex» автоматическим переводчиком, прилагаются):

•ВНЖ — это разрешение, выданное Национальной миграционной службой (SERMIG) иностранным лицам, намеревающимся поселиться в Чили на ограниченный срок, срок действия которого составляет до 2 лет;

•Решение о выдаче ВНЖ подтверждается Электронным штапмом (печатью) - документом, который выдается Национальной миграционной службой (SERMIG) иностранным лицам, которым был предоставлен временный вид на жительство, и который позволяет подтвердить их статус резидента. Этот документ содержит идентификационные данные бенефициара, а также информацию, касающуюся подкатегории временного проживания, которая была ему предоставлена, и срока ее действия.

Для иностранных граждан, находящихся за границей, Электронный штамп (печать) направляется по электронной почте, указанной на сайте Национальной миграционной службы (SERMIG). В этих случаях загрузка разрешена пользователю из его почтового ящика на Портале цифровых формальностей Национальной миграционной службы адрес (SERMIG).

Установленный срок для загрузки Электронного штампа (печати) на Портале цифровых формальностей Национальной миграционной службы адрес (SERMIG): 120 рабочих дней; с момента получения временного вида на жительство для разрешений, выданных за границей.

Установленный срок на оформление ВНЖ после загрузки Электронного штампа (печати) на Портал цифровых формальностей Национальной миграционной службы адрес (SERMIG): 90 дней (на въезд и оформление ВНЖ на адрес).

Ответчиком на имя Истца была зарегистрирована электронная почта: mikhailvedeneev58@gmail.com, доступа к которой у Истца не имеется, для подачи документов в электронном виде на оформление ВНЖ для граждан, находящихся за границей, в соответствии с требованиями национального миграционного законодательства адрес.

На указанный адрес электронной почты на Портале цифровых формальностей Национальной миграционной службы адрес (SERMIG), расположенный по адресу: https://tramites.extranjeria.gob.cl был зарегистрирован личный кабинет для подачи документов для оформления ВНЖ.

Логин и пароль от личного кабинета на Портале цифровых формальностей Национальной миграционной службы адрес (SERMIG) для самостоятельного ознакомления Истцом со статусом рассмотрения документов был представлен представителем Ответчика после заключения Дополнения №1 к Договору от 02.11.2023 г.

Ответчик не направлял Истцу информацию о принятии уполномоченным органом адрес - Национальной миграционной службой (SERMIG) решения о выдаче ВНЖ и сроках личного посещения адрес для его оформления на территории государства.

Истец в соответствии с п. 4.5. Договора, направил 22.08.2024 Почтой России Мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ №1 от 14.08.2024, от получения которого Ответчик уклонился, скан-копия была отправлена 26.08.2024 на указанные в Договоре адреса электронной почты в порядке предусмотренного разделом 11 Договора электронного взаимодействия.

Ответчик в дальнейшем не представлял никакой информации и пояснений в отношении оказываемых услуг по Договору и прекратил всякое взаимодействие с Истцом.

Статус рассмотрения документов в личном кабинете на Портале цифровых формальностей Национальной миграционной службы адрес (SERMIG) в отношении Истца по состоянию на декабрь 2024 г - рассматривается.

В виду полного неоказания услуг по Договору Ответчиком и уклонения от надлежащего исполнения обязательств, Истец 30.08.2024 Почтой России направил Ответчику Уведомление об отказе от исполнения Договора от 21.08.2024. 06.09.2024 - на адреса электронной почты, указанные в разделе 14 Договора в порядке электронного взаимодействия, предусмотренного разделом 11 Договора, с требованием возврата уплаченных 02.11.2024 г. в соответствии с абз. 2 п. 2.1. Договора денежных средств в размере эквивалентном 40 000,00 долларов США - 2 600 000,00 рублей в срок в срок 10 дней с момента получения указанного Уведомления. От получения указанного Уведомления, направленного Почтой России, Ответчик уклонился. Требование Истца о возврате уплаченных средств в размере 2 600 000,00 рублей Ответчиком осталось без удовлетворения.

Представителем Истца 20.09.2024 также было направлено Требование от 18.09.2024 о добровольной уплате неустойки, предусмотренной законом, в размере 2 600 000,00 рублей, от получения которого Ответчик уклонился. Указанное Требование Истца также осталось без удовлетворения.

Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

В соответствии со ст. 783 ГК РФ к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг, применяются общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739).

Пунктом 1 ст. 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 2 ст. 708 ГК РФ, указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Согласно ст. 27 Закона о защите прав потребителей исполнитель обязан осуществить оказание услуг в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором об оказании услуг. В договоре может предусматриваться срок оказания услуг. Срок оказания услуг может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено оказание услуг или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Пунктом 2 ст. 401 ГК РФ установлено, что отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство, в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ и п. 4. ст. 13 Закона о защите прав потребителей лицо (исполнитель), не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

Пунктом 6 ст. 28 Закона о защите прав потребителей указано, что требования потребителя, установленные пунктом 1 указанной статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Учитывая, что истцом 02.11.2022 внесен авансовый платеж в размере 2 600 000,00 рублей, установленный договором срок оказания услуг истек 03.05.2024, ответчиком по истечению указанного срока услуги не оказаны в полном объеме, суд полагает взыскать с ответчика в пользу истца авансовый платеж в размере 2 600 000 рублей. В нарушение требований ст. 56 ГПК РФ, ч. 4 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» ответчиком не представлено доказательств исполнения условий договора в установленные сроки.

Согласно ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Согласно п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» в денежных обязательствах, возникших из гражданско-правовых договоров, предусматривающих обязанность должника произвести оплату товаров (работ, услуг) либо уплатить полученные на условиях возврата денежные средства, на просроченную уплатой сумму могут быть начислены проценты на основании ст. 395 ГК РФ.

С момента реализации истцом права на односторонний отказ от исполнения договора (его прекращения) на стороне ответчика возникло денежное обязательство, а обязанность оказать услугу прекратилась, таким образом у истца с 17.09.2024 возникло право начислять проценты по статье 395 ГК РФ - по истечении установленного в соответствии п. 1 ст. 31 Закона о защите прав потребителей 10-ти дневного срока на удовлетворение требований потребителя о возврате уплаченного аванса в связи с отказом потребителя от исполнения договора.

Таким образом, суд полагает взыскать с ответчика в пользу истца проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ с 17.09.2024 по 06.12.2024 г. в размере 115 010,93 рублей.

Пунктом 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» установлено: в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Учитывая изложенное суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки за период с 04.05.2024 по 06.09.2024 в размере 2 600 000 рублей. 

Согласно ч.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

На основании изложенного, учитывая, что ответчиком в добровольном порядке не было удовлетворено требование истца, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца штрафа в размере 2 665 005, 47 руб. 

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено право потребителя на компенсацию морального вреда, независимо от размера возмещения материального вреда, при наличии вины продавца. При решении вопроса о присуждении истцу денежной компенсации морального вреда в соответствии с указанной нормой права, оценивая по своему внутреннему убеждению характер и объем причиненных истцу нравственных страданий, суд полагает обоснованным и справедливым ограничить ее размер суммой 15 000 руб., которая подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на получение письменных доказательств, удостоверенных нотариусом: протокол осмотра письменных доказательств, услуги переводчика в размере 35 250,00 руб., учитывая, что данные документы представлены истцом в материалы дела для доказывания обстоятельств дела, государственную пошлину в размере 36 205,00 руб. 

По правилам ч.1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, подлежит взысканию в доход бюджета адрес с ответчика не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований, что, исходя из положений подп. 1, 3 п. 1 ст. 333.19 НКРФ, составляет сумму в размере 25 000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «СИОН» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 (ИНН 

<

***>) денежные средства, уплаченные в качестве авансового платежа по Договору оказания услуг №02/11/22 от 02.11.2022 г. в размере 2 600 000,00 руб., неустойку за период с 04.05.2024 по 06.09.2024 в размере 2 600 000,00 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 17.09.2024 по 06.12.2024 в размере 115 010,93 руб., компенсацию морального вреда в размере 15 000,00 руб., штраф в размере 2 665 005,47 рублей, судебные издержки на получение письменных доказательств, удостоверенных нотариусом: протокол осмотра письменных доказательств, услуги переводчика в размере 35 250,00 руб., государственную пошлину в размере 36 205,00 руб. 

В удовлетворении остальной части исковых требований– отказать.

Взыскать с ООО «СИОН» в доход бюджета адрес государственную пошлину в размере 25 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты изготовления судом решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Гагаринский районный суд адрес. 

Решение в окончательной форме принято 20 июня 2025 года.

Судья фио