Дело № 2-1013/17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

12 апреля 2017 года город Ульяновск

Заволжский районный суд города Ульяновска в составе

председательствующего судьи Климонтовой Е.В., 

при секретаре Довгань А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСВЯЗЬ» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительство коммуникаций», ФИО1 ФИО2, ФИО3,, ФИО4 о взыскании убытков по договору субподряда на выполнение строительных работ, неустойки,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСВЯЗЬ» (далее – ООО «СПЕЦСВЯЗЬ») обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Строительство коммуникаций» (далее – ООО «СтройКом»), ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 о взыскании убытков по договору субподряда на выполнение строительных работ и неустойки, мотивируя свои требования следующим.

Между ООО «СПЕЦСВЯЗЬ» и ООО «СтройКом» заключен договор субподряда на выполнение строительных работ № от 30.04.2015, по условиям которого ООО «СтройКом» обязуется выполнить весь комплекс строительных работ по возведению (строительству, сооружению) волокно-оптической линии связи, в том числе провести землеустроительные работы. Техническим заданием определены сроки начала выполнения работ – 30.04.2015 и окончания работ – 15.10.2015, однако строительные и землеустроительные работ не были завершены в указанные сроки. 

С целью обеспечения исполнения обязательств ООО «СтройКом» по выполнению работ качественно и в срок, между ООО «СПЕЦСВЯЗЬ» и учредителями ООО «СтройКом» ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 30.04.2015 были заключены договора поручительства.

24.03.2016 стороны составили дефектный акт, в котором стороны отразили невыполненные работы по каждому участку, вместе с тем, ответчик ООО «СтройКом» указанные в дефектном акте недостатки в полном объеме не устранил. 

Истец, устраняя недостатки в части выполнения комплекса землеустроительных работ по подготовке документации для установления охранной зоны, сопровождении, внесения сведений об охранных зонах в Государственный кадастр недвижимости на участках ВОЛС «УС Тверская обл., Торжокский р-н, д. Бубеньево – УС Тверская обл., Зубцовский р-н, с. Погорелое Городище» и «УЛ Калужская обл., Юхновский р-н, г. Юхнов – УС Тульская обл., Дубенский р-н, п. Дубна», с привлечением сторонней организации ООО «ИнжГеоКад», понес убытки в размере 300000 руб. по договору № от 28.11.2016 и в размере 307500 руб. по договору № от 05.12.2016.

Просит взыскать с ООО «СтройКом», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в солидарном порядке стоимость устранения недостатков в размере 607500 руб., неустойку в размере 1427456 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 18375 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц судом привлечены ПАО «Ростелеком» и ООО «ИнжГеоКад».

В судебном заседании от представителя истца ООО «СПЕЦСВЯЗЬ» ФИО5, действующего на основании доверенности от 07.11.2016, представителя ответчика ООО «СтройКом» ФИО6, действующей на основании доверенности от 07.11.2015, ответчиков ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, по условиям которого ООО «СтройКом» обязуется выплатить ООО «СПЕЦСВЯЗЬ» в срок до 13.04.2017 1700000 (один миллион семьсот тысяч) руб., из которых: 300000 руб. – в возмещении стоимости работ, выплаченных по договору № от 28.11.2016 ООО «ИнжГеоКад», за выполнение комплекса землеустроительных работ по подготовке документации для установления охранной зоны, сопровождении, внесения сведений об охранных зонах в Государственный кадастр недвижимости на участке ВОЛС «УС Тверская обл., Торжокский р-н, д. Бубеньево – УС Тверская обл., Зубцовский р-н, с. Погорелое Городище»; 307500 руб. – в возмещении стоимости работ, выплаченных по договору № от 05.12.2016 ООО «ИнжГеоКад» за выполнение комплекса землеустроительных работ по подготовке документации для установления охранной зоны, сопровождении, внесения сведений об охранных зонах в Государственный кадастр недвижимости на участке «УЛ Калужская обл., Юхновский р-н, г. Юхнов – УС Тульская обл., Дубенский р-н, п. Дубна»; 742500 руб. – в погашении всей суммы задолженности по неустойке за весь период нарушения сроков исполнения обязательств (п. 11.1 договора субподряда № от 30.04.2015); 350000 руб. – в погашении всей суммы убытков, штрафных санкций, пеней, судебных расходов, связанных с объемом и сроками выполнения работ, с дефектами работ субподрядчика, поименованных в вышеуказанных документах, и в пунктах 11.1, 11.2, 11.5, 11.10, 11.11 договора субподряда на выполнение строительных работ № от 30.04.2015, исключая гарантийные обязательства и ответственность ООО «СтройКом», предусмотренные п. 9.1-9.6 договора субподряда на выполнение строительных работ № от 30.04. 2015. После исполнения указанных условий мирового соглашения все обязательства ООО «СтройКом», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, возникшие в связи с нарушением сроков и качества исполнения обязательств ООО «СтройКом» по договору субподряда № от 30.04.2015, перечисленые в гарантийных письмах № 24 и № 25 от 20.02.2016, Дефектном акте по определению перечня недостатков работ от 24.03.2016, графике устранения замечаний строительства ВОЛС КМ-05 на участке Тверская область, Торжокский район, д. Бубенево – Тверская область, Зубцовский район, с. Погорелово Городище, за исключением гарантийных обязательств и ответственности ООО «СтройКом», предусмотренные п. 9.1-9.6 договора субподряда на выполнение строительных работ № от 30.04.2015, считаются исполненными. Подписание и исполнение настоящего мирового соглашения, не влияют на обязательства и ответственность субподрядчика – ООО «СтройКом», предусмотренные п. 9.1-9.6 по договору субподряда № от 30.04.2015, связанные с гарантией качества выполненных работ и убытками, образовавшимися при неустранении недостатков работ в рамках гарантийных обязательств. Денежные средства в размере 1700000 (один миллион семьсот тысяч) руб. перечислены на расчетный счет ООО «СПЕЦСВЯЗЬ» до подписания настоящего мирового соглашения.

Просят приобщить к материалам дела заявление об утверждении мирового соглашения, а производство по делу прекратить.

Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания и подписаны представителем истца ООО «СПЕЦСВЯЗЬ», представителем ответчика ООО «СтройКом» и ответчиками ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а именно, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу.

Учитывая, что мировое соглашение, заключено сторонами добровольно, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает законных интересов других лиц, суд полагает возможным удовлетворить заявленное ходатайство и утвердить мировое соглашение.

Руководствуясь ч. 3 ст. 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

утвердить по гражданскому делу по иску общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСВЯЗЬ» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительство коммуникаций», ФИО1, ФИО7 И,ФИО8 А,А,, ФИО4 о взыскании убытков по договору субподряда на выполнение строительных работ, неустойки мировое соглашение, по условиям которого ООО «СтройКом» обязуется выплатить ООО «СПЕЦСВЯЗЬ» в срок до 13.04.2017 1700000 (один миллион семьсот тысяч) руб., из которых: 300000 руб. – в возмещении стоимости работ, выплаченных по договору № 120 от 28.11.2016 ООО «ИнжГеоКад», за выполнение комплекса землеустроительных работ по подготовке документации для установления охранной зоны, сопровождении, внесения сведений об охранных зонах в Государственный кадастр недвижимости на участке ВОЛС «УС Тверская обл., Торжокский р-н, д. Бубеньево – УС Тверская обл., Зубцовский р-н, с. Погорелое Городище»; 307500 руб. – в возмещении стоимости работ, выплаченных по договору № от 05.12.2016 ООО «ИнжГеоКад» за выполнение комплекса землеустроительных работ по подготовке документации для установления охранной зоны, сопровождении, внесения сведений об охранных зонах в Государственный кадастр недвижимости на участке «УЛ Калужская обл., Юхновский р-н, г. Юхнов – УС Тульская обл., Дубенский р-н, п. Дубна»; 742500 руб. – в погашении всей суммы задолженности по неустойке за весь период нарушения сроков исполнения обязательств (п. 11.1 договора субподряда № от 30.04.2015); 350000 руб. – в погашении всей суммы убытков, штрафных санкций, пеней, судебных расходов, связанных с объемом и сроками выполнения работ, с дефектами работ субподрядчика, поименованных в вышеуказанных документах, и в пунктах 11.1, 11.2, 11.5, 11.10, 11.11 договора субподряда на выполнение строительных работ № от 30.04.2015, исключая гарантийные обязательства и ответственность ООО «СтройКом», предусмотренные п. 9.1-9.6 договора субподряда на выполнение строительных работ № от 30.04. 2015. После исполнения указанных условий мирового соглашения все обязательства ООО «СтройКом», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, возникшие в связи с нарушением сроков и качества исполнения обязательств ООО «СтройКом» по договору субподряда № от 30.04.2015, перечисленые в гарантийных письмах № 24 и № 25 от 20.02.2016, Дефектном акте по определению перечня недостатков работ от 24.03.2016, графике устранения замечаний строительства ВОЛС КМ-05 на участке Тверская область, Торжокский район, д. Бубенево – Тверская область, Зубцовский район, с. Погорелово Городище, за исключением гарантийных обязательств и ответственности ООО «СтройКом», предусмотренные п. 9.1-9.6 договора субподряда на выполнение строительных работ № от 30.04.2015, считаются исполненными. Подписание и исполнение настоящего мирового соглашения, не влияют на обязательства и ответственность субподрядчика – ООО «СтройКом», предусмотренные п. 9.1-9.6 по договору субподряда № от 30.04.2015, связанные с гарантией качества выполненных работ и убытками, образовавшимися при неустранении недостатков работ в рамках гарантийных обязательств. Денежные средства в размере 1700000 (один миллион семьсот тысяч) руб. перечислены на расчетный счет ООО «СПЕЦСВЯЗЬ» до подписания настоящего мирового соглашения.

Производство по гражданскому делу по иску общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСВЯЗЬ» к обществу с ограниченной ответственностью «Строительство коммуникаций», ФИО7 А,Г., ФИО2, ФИО9 А,А, ФИО4, о взыскании убытков по договору субподряда на выполнение строительных работ в размере 607500 руб., неустойки в размере 1427456 руб. прекратить, в связи с утверждением мирового соглашения.

На определение может быть подана частная жалоба в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд города Ульяновска в течение пятнадцати дней.

Судья Е.В. Климонтова