УИД 77RS0020-02-2024-016899-39

Дело № 2-1263/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 июня 2025 годаадрес

Перовский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1263/2025 по иску ФИО1 к адрес о защите прав потребителей, по встречному иску адрес к ФИО1 об изменении условий договора,

УСТАНОВИЛ:

фио А.Е. обратился в суд с иском к адрес о защите прав потребителей, в котором просил обязать осуществить технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: адрес, г.адрес, р.п. им. Цюрупы, адрес кадастровым номером 50:29:0020119:986 в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу, взыскать судебную неустойку в размере сумма за каждый день неисполнения решения суда в данной части, неустойку за период с 09.09.2024 года по 06.11.224 года в размере сумма, причиненные убытки в размере сумма, сумму морального вреда в размере сумма, штраф в размере 50% от суммы присужденной судом за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя.

В обоснование исковых требований указал, что фио является собственником жилого дома, кадастровый номер - 50:29:0020119:986 по адресу: адрес, г.адрес, р.п. им. Цюрупы, адрес и земельного участка с кадастровым номером, 50:29:0020119:469 по адресу: адрес, г.адрес, р.п. им. Цюрупы, адрес, уч. 52. 21 февраля 2024 года между ФИО1 и адрес заключен договор 05/136-Д23353-23 о поставке природного марка автомобиля и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу адрес, г.адрес, р.п. им. Цюрупы, адрес кадастровым номером 50:29:0020119:986, 50:29:0020119:469. Пунктом 6 технических условий № Д23353-14-Д/28 срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения составляет 200 дней, т.е. до 09 сентября 2024 г. 07.03.2024 года истцом была оплачена по договору № 05/136-Д23353-23 денежная сумма в размере сумма, согласно п. 11 договора (50% от общей суммы договора). 09.04.2024 года между сторонами было подписано дополнительное соглашение № 1 с увеличенной ценой. Согласно дополнительного соглашения размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - плата) определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных Распоряжением Комитета по ценам и тарифам адрес от 27.12.2023 № 322-Р и составляет сумма 09.04.2024 года истцом была произведена доплата по договору в размере сумма На сегодняшний день присоединение отсутствует, акт о подключении (технологическом присоединении) адрес не составлялся. Истцом выполнены все мероприятия, зависящие от него, в том числе по заливке теплоносителя в систему отопления и пуск воды в дом. Поскольку обязательства адрес не выполнены в срок, а жилой дом полностью готов для отопления именно по средствам подачи марка автомобиля, заявитель вынужден нести расходы на закупку электрических конвекторов, чтобы поддерживать в доме комфортную температуру, а также что бы инженерное оборудование не вышло из строя при установлении минусовых температур на улице, которые установились с 04 ноября 2024. Таким образом, истец был вынужден нести расходы в размере сумма для обогрева жилого дома иным путем, в том числе на покупку конвекторов, в количестве оптимальным на текущую дату. При понижении температуры, заявитель будет вынужден нести дополнительные расходы на докупку электрических обогревателей. 08 ноября 2024 года истец направил в адрес ответчика досудебную претензию с требованиями о выплате причиненного ущерба, неустойки, причиненного морального вреда, а также с требованием об осуществлении технологического присоединения газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома в срок до 01 декабря 2024 года. 15 ноября 2024 года ответчик отказал истцу в его законных требованиях, в том числе заявляя, что якобы направлял на «портал Госуслуг» договор в иной редакции и с иными сроками.

адрес заявлен встречный иск к ФИО1 об изменений условий пункта 3 и пункта 6 приложения 1 договора № 05/136-Д23353- 23 от 14.03.2024, заключенного между адрес и ФИО1, предусматривающее срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения жилого дома, расположенного по адресу: адрес, г.адрес, р.п. им. Цюрупы, адрес кадастровым номером 50:29:0020119:986, путем установления срока выполнения мероприятий по подключению согласно Программе Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года», утвержденной постановлением Правительства адрес от 20.12.2004 № 778/50 (в редакции постановления Правительства адрес от 23.01.2025 № 45-ПП), а именно - 31 декабря 2027 года, взыскании государственной пошлины в размере сумма

В обоснование встречных исковых требований указано, что условие договора № 05/136-Д23353-23 от 21.02.2024 г. о поставке природного марка автомобиля и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенного между адрес и ФИО1 предусматривающее срок выполнения мероприятий по Договору нарушает требование нормативного акта и подлежит изменению в судебном порядке с целю приведения в соответствие требованиям нормативного акта. Государственным заказчиком и разработчиком Программы газификации является Министерство энергетики адрес. адрес является исполнителем Программы. В целях подключения (технологического присоединения) домовладения истца, расположенного по адресу: адрес, г.адрес, р.п. им. Цюрупы, адрес кадастровым номером 50:29:0020119:986, между адрес и ФИО1 был заключен договор. Договором предусмотрено выполнение на безвозмездной основе мероприятий до границ принадлежащего заявителю земельного участка, в частности, проектирование и строительство сети газораспределения, а также за плату проектирование сети газопотребления внутри границ земельного участка. Мероприятия по догазификации объекта капитального строительства в части строительства сети газораспределения до границ земельного адрес, и внутри границ земельного адрес, были выполнены. Однако адрес не может выполнить мероприятия в полном объеме, предусмотренные Договором, в частности, произвести пуск марка автомобиля в построенную сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование домовладения ФИО1 в связи с тем, что сеть газораспределения, являющаяся источником газификации, не имеет достаточную готовность. Неготовность газораспределительной сети вызвано недостаточным финансированием единым оператором газификации мероприятий по догазификации адрес. В связи с недостаточностью средств для выполнения мероприятий по социальной газификации домовладений, расположенных в адрес, между адрес и ООО «Газпром газификация» в 2021 году был заключен договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 27.12.2021 № Ф-05-204/2021, в соответствии с условиями которого ООО «Газпром газификация» предоставляет адрес денежные средства в размере 14,2 сумма прописью. Потребность в социальной газификации, сформированная в 2021 году и в последующий период оказалась значительно выше. В результате взаимодействия ООО «Газпром газификация» и адрес удалось достичь соглашения и заключить Дополнительное соглашение к Договору об увеличении объема финансирования до 24,2 сумма прописью 27.09.2023. На сегодняшний день все предусмотренные Программой газификации средства на выполнение мероприятий по догазификации были направлены на указанные цели и освоены в полном объеме. Дефицит средств на реализацию мероприятий по договорам о подключении, заключенным адрес с заявителями, но не обеспеченным финансированием, составляет более сумма. Работа по получению дополнительного финансирования продолжается. 23.01.2025 Постановлением Правительства адрес № 45-ПП была утверждена новая редакция Программы «Развитие газификации в адрес до 2035 года». В соответствии с позицией № 9580 Пообъектного плана-графика догазификации (приложение к разделу 2 приложения к Программе Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года», утвержденной постановлением Правительства адрес от 20.12.2004 № 778/50 (в редакции постановления Правительства адрес от 23.01.2025 № 45-ПП), срок исполнения мероприятий по догазификации принадлежащего ФИО1 объекта капитального строительства расположенного по адресу: адрес, р.п. им. Цюрупы, адрес, был скорректирован исходя из актуального плана финансирования программы догазификации на декабрь 2027 года. О новом нормативном сроке выполнения мероприятий по договору в соответствии с новой редакцией Программы фио извещался, однако фио отказался от изменения условий Договора путем заключения дополнительного соглашения к договору, направленного через личный электронный кабинет ФИО1

Истец (ответчик по встречному иску) фио в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме, в удовлетворении встречного иска просил отказать по доводам, изложенным в письменных возражениях.

Представитель ответчика (истца по встречному иску) адрес в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения первоначального иска, встречные исковые требования поддержал в полном объеме.

Суд, выслушав явившихся участников процесса, исследовав письменные материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, приходит к следующему. 

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законно, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаем, предусмотренных законом. 

В соответствии с ч. 10 ст. 48 адрес кодекса Российской Федерации порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газоснабжения регулируется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила подключения). 

Согласно п. 9 Правил подключения договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами.

Пунктом 3 Правил подключения установлен порядок подключения (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения который предусматривает, в том числе, заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем, составляет 200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов протяженностью от 200 до 500 метров.

Согласно п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), её этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определён в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), её этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Судом установлено, что фио является собственником жилого дома, кадастровый номер - 50:29:0020119:986 по адресу: адрес, г.адрес, р.п. им. Цюрупы, адрес и земельного участка с кадастровым номером, 50:29:0020119:469 по адресу: адрес, г.адрес, р.п. им. Цюрупы, адрес, уч. 52. 

21 февраля 2024 года между ФИО1 и адрес заключен договор № 05/136-Д23353-23 о поставке природного марка автомобиля и подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, по условиям которого адрес обязалось осуществить поставку природного марка автомобиля и подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать марка автомобиля для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков жилой дом (далее - домовладение) либо газоиспользующего оборудования, расположенного в объектах капитального строительства, в которых размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории, входящие в состав имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, намеревающихся использовать марка автомобиля для отопления и горячего водоснабжения указанных объектов капитального строительства, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, занятых указанными объектами капитального строительства (далее - объект капитального строительства), без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом марка автомобиля) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации") (далее - Правила), расположенного по адресу адрес, г.адрес, р.п. им. Цюрупы, адрес кадастровым номером 50:29:0020119:986, 50:29:0020119:469, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Пунктом 3 вышеуказанного договора установлен срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) и пуску марка автомобиля составляет 200 дней со дня заключения договора.

Приложением к договору являются Технические условия № № Д23353-14-Д/28.

Пунктом 6 Технических условий № Д23353-14-Д/28 срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения составляет 200 дней.

07.03.2024 года истцом была оплачена по договору № 05/136-Д23353-23 денежная сумма в размере сумма, согласно п. 11 договора (50% от общей суммы договора). 

09.04.2024 года между сторонами было подписано дополнительное соглашение № 1 к вышеуказанному договору. 

Согласно дополнительного соглашения размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (далее - плата) определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных Распоряжением Комитета по ценам и тарифам адрес от 27.12.2023 № 322-Р и составляет сумма 

09.04.2024 года истцом была произведена доплата по договору в размере сумма 

На сегодняшний день присоединение отсутствует, акт о подключении (технологическом присоединении) адрес не составлялся. 

До настоящего времени земельный участок истца к сети распределения не подключен.

Как следует из условий заключенного сторонами договора мероприятия по догазификации объекта капитального строительства в части строительства сети газораспределения до границ земельного адрес, и внутри границ земельного адрес, были выполнены.

Договор между сторонами заключен в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547.

В соответствии с действующими Правилами подключения "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать марка автомобиля для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка марка автомобиля или программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в текущем календарном году предусмотрено строительство газораспределительных сетей до границ такого населенного пункта.

Как пояснил представитель ответчика в ходе рассмотрения дела, адрес не может выполнить мероприятия в полном объеме, предусмотренные договором, в частности, произвести пуск марка автомобиля в построенную сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование домовладения ФИО1 в связи с тем, что сеть газораспределения, являющаяся источником газификации, не имеет достаточную готовность. Неготовность газораспределительной сети вызвано недостаточным финансированием единым оператором газификации мероприятий по догазификации адрес.

В соответствии с положениями п. 121 Правил подключения срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Выполнение данных мероприятий предусмотрено и осуществляется в соответствии с программой Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года», утвержденной Постановлением Правительства адрес от 20.12.2004 № 778/50.

Государственным заказчиком и разработчиком программы газификации является Министерство энергетики адрес является исполнителем указанной программы.

Перечень объектов строительства, подлежащих газификации согласно программе, их основные технические характеристики, стоимость работ и сроки их выполнения могут уточняться на основании утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также экспертизы (проверки) сметной стоимости с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год, и фактически выполненных работ, а также в случае изменения источников финансирования работ по газификации объектов программы.

В соответствии с частью 4 статьи 23.2 Закона о газоснабжении в случае, если финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку марка автомобиля газораспределительными организациями и установления тарифа на услуги по транспортировке марка автомобиля по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, недостаточно для покрытия расходов регионального оператора газификации на технологическое присоединение к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования отдельных категорий заявителей, определяемых Правительством Российской Федерации, мероприятия по технологическому присоединению могут быть проведены или расходы по их проведению профинансированы единым оператором газификации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В связи с недостаточностью средств для выполнения мероприятий по социальной газификации домовладений, расположенных в адрес, между адрес и ООО «Газпром газификация» в 2021 году был заключен договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 27.12.2021 № Ф-05-204/2021, в соответствии с условиями которого ООО «Газпром газификация» предоставляет адрес денежные средства в размере 14,2 сумма прописью.

Потребность в социальной газификации, сформированная в 2021 году и в последующий период оказалась значительно выше. В результате взаимодействия ООО «Газпром газификация» и адрес удалось достичь соглашения и заключить Дополнительное соглашение к Договору об увеличении объема финансирования до 24,2 сумма прописью 27.09.2023. На сегодняшний день все предусмотренные Программой газификации средства на выполнение мероприятий по догазификации были направлены на указанные цели и освоены в полном объеме. Дефицит средств на реализацию мероприятий по договорам о подключении, заключенным адрес с заявителями, но не обеспеченным финансированием, составляет более сумма. Работа по получению дополнительного финансирования продолжается.

23.01.2025 Постановлением Правительства адрес № 45-ПП была утверждена новая редакция Программы «Развитие газификации в адрес до 2035 года».

В соответствии с позицией № 9580 Пообъектного плана-графика догазификации (приложение к разделу 2 приложения к Программе Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года», утвержденной постановлением Правительства адрес от 20.12.2004 № 778/50 (в редакции постановления Правительства адрес от 23.01.2025 № 45-ПП), срок исполнения мероприятий по догазификации принадлежащего ФИО1 объекта капитального строительства расположенного по адресу: адрес, р.п. им. Цюрупы, адрес, был скорректирован исходя из актуального плана финансирования программы догазификации на декабрь 2027 года.

Разрешая спор, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении требований об обязании осуществить технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома, расположенного по адресу: адрес, г.адрес, р.п. им. Цюрупы, адрес кадастровым номером 50:29:0020119:986 в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу, поскольку срок на выполнение обязательств по социальной газификации домовладения поставлен и определен в зависимости от окончания работ по строительству газопровода, вместе с тем строительство подводящего газопровода до границ земельного участка истца не осуществлено, при этом газификация до земельного участка истца осуществляется на безвозмездной основе и реализуется в рамках определенных социальных программ.

Рассматривая требования в части взыскания неустойки, суд приходит к следующему выводу.

Кроме того, согласно подпункту "и" п. 52 Правил подключения каждая сторона при нарушении ею сроков исполнения обязательств обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки.

Условиями заключенного договора иной размер неустойки не предусмотрен.

Таким образом, неустойка подлежит расчету в соответствии с Правилами о подключения. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами. 

Вопреки доводам истца правовых оснований для расчета неустойки в соответствии с положениями ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" не имеется, в связи с чем заявленные ФИО1 требования удовлетворению не подлежат.

Поскольку в удовлетворения требований о взыскании неустойки отказано, нарушения прав ФИО1 как потребителя не установлено, оснований для удовлетворения производных требований о взыскании компенсации морального вреда, штрафа, а также взыскания судебных расходов также не имеется.

Принимая во внимание, что срок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения установлен Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, то есть не зависит от воли сторон заключенного договора, суд приходит к выводу, что оснований для внесения изменений в пункт 3 и пункт 6 приложения 1 договора № 05/136-Д23353- 23 от 14.03.2024, заключенного между адрес и ФИО1, предусматривающие срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения жилого дома, расположенного по адресу: адрес, г.адрес, р.п. им. Цюрупы, адрес кадастровым номером 50:29:0020119:986, путем установления срока выполнения мероприятий по подключению согласно Программе Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года», утвержденной постановлением Правительства адрес от 20.12.2004 № 778/50 (в редакции постановления Правительства адрес от 23.01.2025 № 45-ПП), в судебном порядке не требуется, а потому встречный иск удовлетворению не подлежит в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к адрес о защите прав потребителей – отказать.

В удовлетворении встречных исковых требований адрес к ФИО1 об изменении условий договора – отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Перовский районный суд адрес.

Мотивированное решение изготовлено 16 июня 2025 года.

фио ФИО2