Решение

 изготовлено 

в окончательной форме 23.01.2024 г.

дело №

50RS0№-53

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Подольский городской суд 

<

адрес> в составе 

председательствующего судьи Федотовой Н.Г., 

при секретаре ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО "Мособлгаз" о защите прав потребителей, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 обратилась в суд с иском к АО "Мособлгаз", просила взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №-

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 265927,24 рублей и штраф в размере 50% от присужденной судом суммы. 

Свои требования мотивирует тем, что между сторонами был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №-

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Однако работы по договору были выполнены ответчиком с нарушением установленного срока, в связи с чем, она вынуждена обратиться в суд с указанным иском. 

Истец – ФИО1 и ее представитель в судебное заседание явились, исковые требования поддержали в полном объеме, просили иск удовлетворить. 

Ответчик – представитель АО "Мособлгаз" в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения иска, представил письменные возражения. 

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, признает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено, что на основании заявки ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ между АО "Мособлгаз" и ФИО1 заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №-

<

адрес> (л.д.7). 

В соответствии с предметом договора, исполнитель (АО «Мособлгаз») обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением-предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнение мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка без взимания его средств, при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети жилой дом (далее - домовладение), к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях. 

В свою очередь заявитель (ФИО1) обязался обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г.о. Чехов, 

<

адрес> 37.

В соответствии с п. 3 договора, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа определен на основании Правил подключения и составляет 100 дней со дня заключения Договора (л.д.8).

Мероприятия по созданию сети газопотребления и установке газоиспользующего оборудования, по заявке истца, были возложены на АО «Мособлгаз» «Юг».

Проектные и изыскательские работы по созданию сети газопотребления были завершены - ДД.ММ.ГГГГ, строительно-монтажные работы сети газопотребления и установка газоиспользующего оборудования завершены - ДД.ММ.ГГГГ. (Акт приемки законченного строительством объекта от ДД.ММ.ГГГГ).

Пуск газа во внутридомовое газоиспользующее оборудование произведен ДД.ММ.ГГГГ (Акт-наряд № на первичный пуск газа).

Разрешая заявленные требования, суд исходит из следующего:

АО «Мособлгаз» является газораспределительной организацией на территории 

<

адрес> и осуществляет публичные полномочия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения 

<

адрес>. 

Согласно ч. 10 ст. 48 ГрК РФ порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

Порядок подключения объектов капитального строительства к сетям газоснабжения регулируется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в редакции № от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшей на момент заключения Договора.

В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). 

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

На момент заключения Договора, размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, определялся исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных Распоряжением Комитета по ценам и тарифам 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-П, а также стоимостью газоиспользующего оборудования и (или) прибора учета газа и составила 265027,24 рублей, из которых: строительно-монтажные работы по установке газоиспользующего оборудования 157241,94 рублей, проектно-изыскательские работы по установке газоиспользующего оборудования 23028,20 рублей, установка счетчика 2427,04 рублей, приобретение ТМЦ 85 951 рублей.

Как следует из материалов дела, на основании 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении дополнительной меры поддержки отдельных категорий граждан по осуществлению газификации индивидуальных жилых домов в 

<

адрес>» (п. 2) истцу предоставлены меры дополнительной поддержки на оплату в размере 100% стоимости выполненных работ; по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения; -по проектированию сети газопотребления; по установке внутридомового газового оборудования, за исключением автоматического сигнализатора загазованности; -по установке прибора учета газа; по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода индивидуального жилого дома.

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №-

<

адрес> от 01.03.2023 и на основании п. 2, ч. 1, ст. 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № истцом ФИО1 оплачена и поступила на счет АО «Мособлгаз» - сумма в размере 5866 руб.

Оплата части платы за подключение (технологическом присоединение) - 80 086 руб. осуществляется за счет бюджета 

<

адрес>, полученных АО «Мособлгаз» в качестве субсидии в соответствии с Постановлением 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №.

Таким образом, учитывая, что срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 100 дней с даты заключения Договора, то есть просрочка исполнения обязательств началась на следующий день после дня окончания работ - ДД.ММ.ГГГГ, истец просила взыскать неустойку по ДД.ММ.ГГГГ, принимая во внимание, что истец понес расходы за подключение в размере 5866 руб., суд полагает, что расчет неустойки необходимо производить исходя из суммы, уплаченной истцом.

Таким образом, расчет неустойки будет следующим: 5866 рублей х 171 день за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ х 3% = 30092,58.

Поскольку в соответствии с аб.з п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, истцом произведена оплата по договору в сумме 5 866 руб., то суд полагает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 5866 рублей.

При этом, суд отказывает в удовлетворении ходатайства ответчика о снижении размера неустойки, поскольку оснований для ее снижения, предусмотренных ст. 333 ГК РФ, не имеется.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

По смыслу приведенных правовых норм ответственность за нарушение прав потребителей наступает в случае виновного уклонения от исполнения требований потребителя.

Материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих обращение истца к ответчику с требованием о возврате денежных средств, из объяснений истца в судебном заседании усматривается, что с таким требованием до обращения в суд к ответчику она не обращалась.

Таким образом, поскольку до обращения в суд истец не обращалась к ответчику с требованиями о взыскании неустойки, в свою очередь ответчик был лишен возможности удовлетворить требования истца в добровольном порядке, что исключает возможность применения штрафных санкций в отношении ответчика, исковые требования о взыскании штрафа подлежат отклонению.

Принимая во внимание представленные доказательства, оценив их в совокупности, и руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к АО "Мособлгаз" о защите прав потребителей – удовлетворить частично.

Взыскать с АО "Мособлгаз" в пользу ФИО1 неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации №-

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 5886 руб.

В удовлетворении требований ФИО1 к АО "Мособлгаз" о взыскании неустойки в размере, превышающем взысканную сумму, о взыскании штрафа – отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Московский областной суд через Подольский городской суд в течение одного месяца. 

Председательствующий: Н.

<

адрес>