2-1680/2025 

24RS0013-01-2024-006848-25

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12.03.2025 года п. Емельяново

Емельяновский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Оголихиной О.М.,

при секретаре – помощнике судьи Рудикове С.Н.

с участием: представителя истца ФИО2 – ФИО3, действующего по доверенности, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителя 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителя.

В обоснование требований указала на то, что является собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Емельяновский муниципальный район, сельское поселение Устюгский сельсовет, 

<

адрес>, № кадастровый №, ДД.ММ.ГГГГ заключила с ответчиком договор №.2400.7897.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, которое должно было быть осуществлено в срок до 09.10.2024г. За осуществление технологического присоединения заплатила 550 руб., свои обязательства по договору- исполнила. 

03.12.2024г. обращалась к ответчику с претензией с требованием осуществить технологическое присоединение, претензия получена ответчиком ДД.ММ.ГГГГ, требование не исполнено. 

Просила: обязать ПАО «Россети Сибирь», в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу, по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2400.7897.21 от ДД.ММ.ГГГГ, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1, расположенных по адресу: Россия, 

<

адрес>, Емельяновский муниципальный район, сельское поселение Устюгский сельсовет, 

<

адрес>, № с кадастровым номером №, а именно: 

-выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством; 

-выполнить строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № Технических условий до точки присоединения, находящейся не далее 15м во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; 

-определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-42;

-выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №). 

В случае неисполнения судебного акта, взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО2 10000 руб. - судебную неустойку за каждый день просрочки исполнения решения суда по день фактического исполнения решения суда, начисляемую за каждый день просрочки по истечении 30 дней с даты вступления решения суда в законную силу. 

Истец ФИО2 в судебное заседание не явилась, о дне, времени и месте рассмотрения дела была уведомлена, её представитель –ФИО3 поддержал исковые требования. 

Ответчик ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте рассмотрения дела был уведомлен надлежащим образом. Суд, с согласия представителя истца, находит возможным рассмотреть дело в порядке заочного судопроизводства. 

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Отношения по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей регулируются нормами главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и договорах, Федеральным законом № 35-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее-Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 6 Правил № технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Согласно пункту 18 Правил № мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, а также фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети.

ПАО «Россети Сибирь» является территориальной сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии. Услуги по передаче электрической энергии являются регулируемым видом деятельности, согласно части 4 статьи 23.1 Федерального закона «Об электроэнергетике».

Как следует из материалов дела, ФИО1 (ранее- Юзман) Е.А. с 17.06.2021г. является собственником земельного участка №, расположенного по адресу: Россия, 

<

адрес>, Емельяновский муниципальный район, сельское поселение Устюгский сельсовет, 

<

адрес>, № (л.д.35-38). 

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 3 договора технологическое присоединение необходимо для энергоснабжения «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес>, Емельяновский муниципальный район, сельское поселение Устюгский сельсовет, 

<

адрес>, №, кадастровый номер земельного участка №

Пунктом 4 договора предусмотрено, что точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям. 

Пункт 5 - Технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

На основании п. 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Пунктом 11 договора установлено, что размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей, в том числе НДС 20% в сумме 91,67 рублей.

Согласно п. 15 договора датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации (л.д.12-14).

Дополнительным соглашением к вышеуказанному договору, стороны согласовали срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению, до 09.10.2024г. (л.д.15). 

Согласно п.п. 10.2.1-10.2.3 Технических условий № 8000480256 сетевая организация осуществляет организационные мероприятия: подготовка технических условий на технологическое присоединение. Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» для энергоснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

Строительство ЛЭП 0,4кВ от точки, указанной в пункте № 7 Технических условий, до точки присоединения, находящейся не далее 15м во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; 

-определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-42;

-выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442) (л.д.17-18).

24.01.2022 за технологическое присоединение истцом оплачено 550 рублей (л.д.19-20).

ФИО2 ранее обращалась в ПАО «Россети Сибирь» с претензией, в которой просила осуществить технологическое присоединение земельного участка в соответствии с условиями вышеуказанного договора (л.д.24). 

Учитывая, что ответчик в установленный договором срок не исполнил обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта истца, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, доказательств обратного суду ответчиком не представлено, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца ФИО2 и, на основании ст. 309 ГК РФ, возложении на ответчика обязанности по исполнению условий договора об осуществлении технологического присоединения от 21.01.2022г.

На основании ч.2 ст. 206 ГПК РФ суд полагает необходимым установить ответчику срок исполнения обязательства – не позднее двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, с учетом объема работ, предусмотренных договором.

Кроме того, согласно ст. 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25).

Таким образом, подлежат удовлетворению и требования истца о взыскании с ответчика судебной неустойки, вместе с тем, суд полагает необходимым снизить заявленный истцом размер такой неустойки до 100 руб., который должен быть направлен не на обогащение истца за счет ответчика, а на побуждение ответчика к исполнению решения суда. 

Согласно ч.1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Согласно ст. 333.19 НК РФ по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 3) при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, искового заявления неимущественного характера: для физических лиц - 3000 рублей.

С ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3000 руб. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.194-198, 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителя, удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) в течение двух месяцев, с момента вступления решения в законную силу, по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2400.7897.21 от ДД.ММ.ГГГГ, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1, расположенных по адресу: Россия, 

<

адрес>, Емельяновский муниципальный район, сельское поселение Устюгский сельсовет, 

<

адрес>, № с кадастровым номером №, а именно: 

-выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством; 

-выполнить строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № Технических условий до точки присоединения, находящейся не далее 15м во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; 

-определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП 87-3-42;

-выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №).

Взыскивать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств по договору к электрическим сетям по истечении двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в размере 100 рублей за каждый календарный день просрочки.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 3000 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Дата изготовления полного текста решения – 26.03.2025г.

Судья О.М. Оголихина