УИД: 50RS0016-01-2026-000518-02

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

24 марта 2026 года г. Королёв

Королёвский городской суд Московской области в составе:

судьи Касьянова В.Н.

при секретаре Тилининой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-1009/26 по иску ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 о защите прав потребителя,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 обратилась в суд с иском к ИП ФИО4, в котором просит взыскать с ответчика: сумму оплаты по договору размере 330000 руб., стоимость переданного материала в размере 40684 руб., неустойку за период с 04.11.2025 по 20.01.2026 в сумме 400000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами на дату вынесения решения, компенсацию морального вреда в размере 100000 руб., и штраф.

В обоснование заявленных требований истец указывает на то, что между сторонами 12.10.2025 был заключен договор подряда № 2315. Согласно п. 1.1 договора Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по изготовлению мебели, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. Согласно п. 2.1 стоимость работ, подлежащих выполнению по договору, составляет 400000 руб. 14.10.2025, и 11.12.2025 истцом была произведена оплата по договору в размере 280000 руб. и 50.000 руб. путем перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика. Кроме денежных средств, 23.11.2025 Подрядчику были переданы для целей исполнения договора комплектующие (опоры для мебели) в количестве: 8 шт. высотой 20 см и 12 шт. высотой 15 см. Стоимость данных комплектующих, подтверждённая платёжным документом, составляет 40684 руб. Согласно п. 1.4.1 Договора срок изготовления составляет 21 календарный день после оплаты аванса. Таким образом, срок изготовления мебели истекал 03.11.2025. Однако по состоянию на день подачи искового заявления, что составляет более 78 календарных дней просрочки, обязательства по изготовлению всех изделий и передаче товара ответчиком не выполнены. Товары не изготовлены и не переданы.

В судебном заседании представитель истца поддержала заявленные исковые требования, просила их удовлетворить по основаниям, изложенным в иске.

ИП ФИО4 в судебное заседание не явилась, о слушании дела была извещена надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суду не сообщила, и не просила о рассмотрении дела в ее отсутствие, поэтому суд, с согласия представителя истца, рассматривает дело в порядке заочного производства.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно п.1 ст.702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Из материалов дела следует, что 12.10.2025 между ФИО3 (Заказчиком) и ИП ФИО4 (Подрядчиком) был заключен договор подряда № 2315. Согласно п. 1.1 договора Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по изготовлению мебели, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ, подлежащих выполнению по Договору, составляет 400000 руб.

14.10.2025, и 11.12.2025 истцом была произведена оплата по договору в размере 280000 руб. и 50.000 руб. путем перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика.

В соответствии с п.1 ст. 708 ГК РФ 1. в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы..

Согласно п. 1 ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Пунктом 3 статьи 730 ГК РФ предусмотрено, что к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

При этом, в соответствии с п.1 ст.28 Закона РФ "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В силу ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами. Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).

Согласно п. 1.4.1 Договора срок изготовления составляет 21 календарный день после оплаты аванса.

Таким образом, срок изготовления мебели истекал 03.11.2025.

Как указывает истец, на день подачи искового заявления – 29.01.2026, обязательства по изготовлению всех изделий и передаче товара ответчиком не выполнены. Мебель не изготовлена и не передана истцу.

Также истец ссылается на то, что 23.11.2025 Подрядчику были переданы для целей исполнения договора комплектующие (опоры для мебели) в количестве: 8 шт. высотой 20 см и 12 шт. высотой 15 см. Стоимость данных комплектующих, подтверждённая платёжным документом, составляет 40684 руб.

Ответчиком данные обстоятельства не оспорены, доказательств надлежащего исполнения условий договора не представлено.

При таких обстоятельствах, истец вправе отказаться от заключенного договора и потребовать возврата уплаченных по договору денежных средств и возмещения понесенных убытков.

Таким образом, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца уплаченные по договору денежные средства в сумме 330000 руб., а также стоимость переданного ответчику материала в размере 40684 руб.

Согласно п.п. 1,2 ст. 31 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», требования потребителя о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами, а также о возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктами 1 и 4 статьи 29 Закона о защите прав потребителей, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей.

Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Истец просит взыскать с ответчика неустойку за период с 04.11.2025 по 20.01.2026 в сумме 400000 руб.

Поскольку с учетом приведенных положений закона, выплаченных истцом по договору денежных средств, и периодом нарушения срока выполнения работ, размер неустойки составит 936000 руб., суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования о взыскании за указанный период неустойки в размере 400000 руб., исходя из общей цены заказа.

Также, на основании ст.395 ГК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за период с указанной истцом даты 20.01.2026 по дату вынесения решения – 24.03.2026, что составит 9081 руб. 77 коп.

На основании ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей», подлежащей применению к спорным правоотношениям, поскольку судом установлено нарушение прав истца как потребителя, с ответчика подлежит взысканию компенсация морального вреда, размер которой суд, с учетом обстоятельств дела и объема нарушенных прав, определяет в размере 100000 руб.

Кроме того, на основании п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей», с ответчика подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в сумме 439882 руб. (330000 руб. + 400000 руб. + 40684 руб. + 9081руб. + 100000 руб. х 50%).

В связи с удовлетворением иска, с ИП ФИО4 в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 20595 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 235,237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 – удовлетворить.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу ФИО1 сумму оплаты по договору размере 330000 руб., стоимость переданного материала в размере 40684 руб., неустойку за период с 04.11.2025 по 20.01.2026 в сумме 400000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 20.01.2026 по 24.03.2026 в сумме 9081 руб. 77 коп., компенсацию морального вреда в размере 100000 руб., и штраф в размере 439882 руб., а также в доход местного бюджета госпошлину в размере 20595 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Судья В.Н. Касьянов