Дело № 2-1156/2025 УИД 27RS0006-01-2025-000471-68

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 23 апреля 2025 года

Хабаровский районный суд Хабаровского края в составе:

единолично судьи Константиновой М.Г.

при секретаре Великодной Д.В.

с участием истицы ФИО1, её представителя ФИО2

представителя ответчика ФИО4

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток» о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к сети газораспределения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

установил:

Истица обратилась в суд с указанным иском к ответчику, в обоснование иска указала, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (заявитель), АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (исполнитель) и ООО «Газпром газификации» (единый оператор газификации) заключен договор № № (регистрационная дата ДД.ММ.ГГГГ) о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, в соответствии с которым исполнитель обязалось осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего ФИО1, намеревающейся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица «Индивидуальный жилой дом» по адресу Российская Федерация, 

<

адрес> кадастровый №, проложены газораспределительные сети к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях.

По условиям договора ФИО1 обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ей земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно пункту 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа установлен не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а в случае если этот день выпадает на выходной или праздничный день, то днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

В соответствии с пунктом 11 Договора, подключение (технологическое присоединение) осуществляется без взимания платы.

Приложением к Договору являются Технические условия на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, пунктом 10 которых определены обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудовании, пунктом 11 которых определены мероприятия, подлежащие осуществлению исполнителем - АО "Газпром газораспределение ДВ", пунктом 12 определены мероприятия, подлежащие осуществлению заявителем - ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (исполнитель) и ФИО1 (заказчик) заключен договор № на подготовку проектной документацией по подключению домостроения к природному газу, в соответствии с которым, ИП ФИО3 принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектной документации для присоединения жилого дома (квартиры) по адресу: 

<

адрес> газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение ДВ".

В соответствии с п. 2.1. договора № № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель обязуется разработать проектную документацию и согласовать разработанный проект с эксплуатирующей организацией, после выполнения заказчиком условий договора, предусмотренных п. 4.2. ип. 5.1.?

Пунктом 4.2. договора определены обязательства заказчика, в том числе: оплатить исполнителю стоимость работ в размере 

<

данные изъяты> рублей; предоставить исполнителю документы, необходимые для разработки проектной документации, а также для получения для заказчика технических условий на газификацию домостроения; подобрать и предоставить исполнителю наименование, марку и модель планируемого к установке газоиспользующего оборудования (котел, конвектор и т.п.), либо другого газоиспользующего оборудования для разработки проектной документации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к установке данного оборудования.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГазТехСервис» (исполнитель) и ФИО1 (заказчик) заключен договор № в соответствии с которым, ООО «ГазТехСервис» принимает на себя выполнение следующих услуг на Объекте: «Газификация природным газом жилого дома по адресу: 

<

адрес>

1.1.1. поставка комплектующих для монтажа газоиспользующего оборудования;

1.1.2. строительно-монтажные работы по устройству наружных и внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования (ГРПШ, котел);

1.1.3. подготовка и сдача пакета документов заказчику;

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п. 1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором;

1.3. Для выполнения работ, указанных в п.1.1. Договора, Исполнитель самостоятельно приобретает необходимые материалы из авансового платежа, перечисленного Заказчиком согласно п.3.2.;

1.4 Заказчик до начала производства работ самостоятельно приобретает оборудование, не учтенное договором (котел, дымоход).

В соответствии с п. 4.4. Договора № от ДД.ММ.ГГГГ работы считаются полностью выполненными после подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГазТехСервис» и ФИО1 составлен акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы выполненных строительно-монтажных работ по устройству наружных и внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на объекте по адресу: 

<

адрес>

При составлении акта от ДД.ММ.ГГГГ присутствовал представитель эксплуатационной организации АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Истец надлежащим образом выполнил условия договора с АО "Газпром газораспределение Дальний Восток".

АО "Газпром газораспределение ДВ", как сетевая организация, оказывающая услуги по транспортировке газа по трубопроводам, является субъектом естественной монополии в силу статьи 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 147-ФЗ "О естественных монополиях", определяющей, что услуги по транспортировке газа по трубопроводам относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения, урегулирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

В соответствии с понятиями, введенными пунктом 2 Правил, "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.

Согласно абз. 6 п. 122 Правил подключения №, в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.

АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" не исполнил взятые на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуск газа к объекту по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> установленный договором срок.

Действиями ответчика, выразившимися в нарушении прав потребителя на своевременное получение услуг по договору, истцу причинены нравственные страдания, следовательно, имеются все основания, для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере 

<

данные изъяты> рублей.?

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей", а также согласно п.46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Истица просит:

1. Возложить обязанность на Акционерное общество «Газпром газораспределение Дальний Восток» выполнить работы, определенные в договоре № № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации и пуску газа по адресу: 

<

адрес>, Хабаровский муниципальный район, Тополевское сельское поселение, 

<

адрес>, кадастровый № в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.

2. Взыскать с Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> 

<

адрес> судебную неустойку в размере 

<

данные изъяты> рублей за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства начиная со следующего дня после истечения срока исполнения решения суда по день фактического исполнения решения суда.

3. Взыскать с Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> 

<

адрес> компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты> рублей.?

4. Взыскать с Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> штраф за нарушение прав потребителя (50%) пятьдесят процентов от суммы присужденной судом в пользу ФИО1.

5. Расходы по оплате государственной пошлины возложить на ответчика.

В судебном заседании представитель истца ФИО2 поддержала иск частично, пояснила, что ответчиком договор исполнен в ДД.ММ.ГГГГ года. Поэтому истица не поддерживает требования о возложении обязанности на ответчика исполнить договор и требование о взыскании судебной неустойки. Истица поддерживает требование о взыскании компенсации морального вреда и штрафа за нарушение прав потребителя. 

Также истица заявляет ходатайство о взыскании в её пользу расходов на оплату услуг представителя в размере 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждается договором на оказание юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, чеками об оплате оказанных услуг. Представитель истца просит взыскать с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в пользу ФИО1 судебные расходы в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Истица ФИО1 поддержала позицию своего представителя.

Представитель ответчика по доверенности ФИО4 иск не признала, пояснила и указала в письменных возражениях, что порядок подключения (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации урегулированы разделом VII Правил подключения №.

Между Обществом и Заявителем, в порядке, предусмотренным Правилами подключения №, заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации домовладения «Индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Тополевское сельское поселение, 

<

адрес>, кадастровый №.

Согласно п. 121 Правил подключения срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

В соответствии с п. 123 Правил подключения, в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном п. 122 Правил подключения.

На момент заключения Договора региональной программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022 - 2031 годы», утвержденной распоряжением Правительства Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ №-рп в отношении домовладения Заявителя был установлен срок догазификации ДД.ММ.ГГГГ (приложение № Региональной программы в редакции от ДД.ММ.ГГГГ).

На основании вышеизложенного, п. 3 Договора был установлен срок для выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения Заявителя и пуску газа - ДД.ММ.ГГГГ.

Пунктом 3 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № разработку программ газификации осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы публичной власти федеральной территории) совместно с организацией - собственником Единой системы газоснабжения и единым оператором газификации (региональным оператором газификации).

Пунктом 7 Правил № установлено, что программы газификации формируются на 10 лет и утверждаются руководителями высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации (руководителем исполнительно-распорядительного органа федеральной территории). При необходимости в программы газификации вносятся изменения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Распоряжением Правительства Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ №-рп «О внесении изменений в региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022 - 2031 годы», утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ №-рп» внесены изменения в Региональную программу, в том числе включающее домовладение Заявителя в пообъектный план-график догазификации со сроком догазификации декабрь 2025 года (приложение № Региональной программы).

В целях приведения положений Договора в соответствии с графиком газификации Региональной программы, Обществом подготовлено и направлено дополнительное соглашение с изменением срока подключения до ДД.ММ.ГГГГ (почтовый идентификатор отправления №).

В соответствии с п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

В рамках исполнения мероприятий по Договору Ответчиком осуществлено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: 

<

адрес>код стройки №), о чем свидетельствует акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения по объекту, составленного с участием представителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в области промышленной безопасности.

Фактическое присоединение (врезка) отвода газопровода к сети газопотребления Заявителя было произведено ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время осуществляются подготовительные мероприятия к пуску газа Заявителю.

Истец не привел каких-либо доказательств причинения Ответчиком морального вреда, а также документов, подтверждающих взыскиваемый размер компенсации, в связи с чем требование о взыскании компенсации морального вреда является необоснованным.

Представитель ответчика просит отказать в иске; при удовлетворении искового заявления назначить разумный срок для исполнения обязательства в натуре с учетом обстоятельств дела, снизить размер судебной неустойки.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ООО «Газпром газификация» в судебное заседание не явился, о судебном заседании извещен.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд отказывает в иске по следующим основаниям.

Судом установлено, что порядок подключения (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Особенности подключения газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации урегулированы разделом VII Правил подключения №.

Между АО «Газпром газораспределение «Дальний Востток» и ФИО1, в порядке, предусмотренным Правилами подключения №, заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации домовладения «Индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

Согласно п. 121 Правил подключения срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

В соответствии с п. 123 Правил подключения, в случае если для подключения заявителя требуется осуществление мероприятий по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе по ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем), в договоре в рамках догазификации указывается срок, определяемый указанным в программе газификации наибольшим сроком окончания строительства и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем (в том числе ликвидации дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем) и сроком, необходимым для строительства газораспределительной сети до границы земельного участка заявителя, определяемым в порядке, установленном п. 122 Правил подключения.

На дату заключения Договора региональной программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022 - 2031 годы», утвержденной распоряжением Правительства Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ №-рп в отношении домовладения Заявителя был установлен срок догазификации декабрь 2024 (приложение № Региональной программы в редакции от ДД.ММ.ГГГГ).

На основании Региональной программы, пунктом 3 Договора между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» установлен срок для выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения Заявителя и пуску газа - ДД.ММ.ГГГГ.

Пунктом 3 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № разработку программ газификации осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы публичной власти федеральной территории) совместно с организацией - собственником Единой системы газоснабжения и единым оператором газификации (региональным оператором газификации).

Пунктом 7 Правил № установлено, что программы газификации формируются на 10 лет и утверждаются руководителями высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации (руководителем исполнительно-распорядительного органа федеральной территории). При необходимости в программы газификации вносятся изменения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Распоряжением Правительства Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ №-рп «О внесении изменений в региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022 - 2031 годы», утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ №-рп» внесены изменения в региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022-2031 годы. 

В соответствии с приложением № к региональной программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022-2031 годы», утвержден пообъектный план-график догазификации. Под пунктом № пообъектного плана-графика догазификации указан объект по адресу 

<

адрес>, срок догазификации – ДД.ММ.ГГГГ года. 

В целях приведения положений Договора в соответствии с графиком газификации Региональной программы, АО «Газпром газораспределение Дальний Воосток» подготовлено и направлено дополнительное соглашение с изменением срока подключения до ДД.ММ.ГГГГ (почтовый идентификатор отправления №).

В рамках исполнения мероприятий по Договору, АО «Газпром газораспределение Дальний Востток» осуществлено строительство газопровода-ввода к жилому дому по адресу: ДД.ММ.ГГГГ о чем свидетельствует акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения по объекту, составленного с участием представителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в области промышленной безопасности.

ДД.ММ.ГГГГ АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и ФИО1 подписан Акт о подключении (технологическим присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, что подтверждает исполнение ответчиком требований истца.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Поскольку договор ответчиком исполнен, технологическое присоединение выполнено, оснований для удовлетворения указанных требований истца не имеется.

Иск в части взыскания штрафа и компенсации морального вреда не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Распоряжение Правительства Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ №-рп которым установлен срок догазификации объекта по адресу 

<

адрес>, срок догазификации – ДД.ММ.ГГГГ года, вынесено до истечения срока, определенного договором между истицей и ответчиком – ДД.ММ.ГГГГ. 

Истица обратилась в суд с настоящим иском ДД.ММ.ГГГГ, в период действия распоряжения органа государственной власти, установившего новый срок догазификации принадлежащего истице объекта недвижимости. 

В соответствии с пунктами 1,2 Закона Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ N 349 "О Правительстве Хабаровского края", правительство края на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава края и законов края принимает постановления и распоряжения.

Акты, имеющие нормативный характер, принимаются в форме постановлений Правительства края. Акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, принимаются в форме распоряжений Правительства края.

Акты Правительства края, принятые в пределах его полномочий, обязательны к исполнению в крае.

Таким образом, срок догазификации объекта по адресу 

<

адрес> установленный распоряжением Правительства Хабаровского края – ДД.ММ.ГГГГ года, обязателен к исполнению в Хабаровском крае. Догазификация указанного дома произведена в срок, установленный Правительством Хабаровского края, права потребителя ответчиком не нарушены. 

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку основанием для наложения на ответчика штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя и взыскания компенсации морального вреда является нарушение прав потребителя, иск в этой части не подлежит удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Поскольку настоящее решение суда принято в пользу ответчика АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 

<

данные изъяты> рублей, оплаченные по договору на оказание юридических услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, не подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Иск ФИО1 к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Дальний Восток» о возложении обязанности исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к сети газораспределения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Хабаровский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение суда составлено 06.05.2025 г.

Судья: М.Г. Константинова