Дело №2-0470/2025

УИД 77RS0001-02-2024-006499-42

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 марта 2025 года адрес

Бабушкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Красниковой А.Ю., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 ...а ...а к ФИО1 ...у ...у о расторжении договора, взыскании денежных средств, 

установил:

фио обратился в суд с иском к ФИО1, в котором просит признать договор об оказании услуг по разработке децентрализованной онлайн-игры от 06.06.2022 года, заключенный между ФИО2 и ФИО1, расторгнутым, взыскать с ответчика в пользу истца сумму предварительной оплаты в размере сумма, штраф в размере сумма в счет возмещения убытков, а также судебные расходы на оплату госпошлины в размере сумма и оплату юридических услуг в размере сумма

В обоснование иска указано на то, что 06.06.2022 года между истцом и ответчиком заключен договор об оказании услуг по разработке децентрализованной онлайн-игры. В соответствии с приложением №1 к договору об оказании услуг по разработке децентрализованной онлайн-игры от 06.06.2022 года работы должны быть выполнены в 4 этапа, стоимость каждого этапа – сумма Общий срок выполнения работ – 75 дней. Истец обязательства исполнил в полном объеме, перечислил ответчику в общей сложности сумма, ответчик свои обязательства надлежащим образом не исполнил, что и послужило причиной обращения в суд.

Истец фио в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом, обеспечил явку своего представителя.

Представитель истца ФИО3 в судебном заседании исковые требования поддержала, просила удовлетворить их в полном объеме. 

Ответчик ФИО1 и его представитель в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседание извещены надлежащим образом, направили письменные возражения на иск. 

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.

Суд, рассмотрев дело, выслушав истца, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу о частичном удовлетворении иска по следующим основаниям.

Согласно ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Суд основывает свое решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании (ч. 2 ст. 195 ГПК РФ). Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 2 ст. 56 ГПК РФ).

Согласно п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что 06.06.2022 года между фио и ФИО1 заключен договор об оказании услуг по разработке децентрализованной онлайн-игры.

Согласно п. 4.3 исполнительно оказывает услуги в раках настоящего договора поэтапно, в соответствии с приложениями №1, №2.

В соответствии с приложением №1 к договору об оказании услуг по разработке децентрализованной онлайн-игры от 06.06.2022 года работы должны быть выполнены в 4 этапа: концепция дизайна, дизан, верстка и программирование, размещение сайта.

Стоимость каждого этапа – сумма 

Сроки выполнения работ: 1 этап – 5 дней, 2 этап – 25 дней, 3 этап – 40 дней, 4 этап – 5 дней, а всего общий срок выполнения работ – 75 дней. 

В соответствии с п. 5.2 факт оказания услуг и принятия их заказчиком подтверждается актом об оказании услуг.

Услуги считаются оказанными с моменты подписания сторонами вышеуказанного акта.

Акт об оказании услуг составляется исполнителем по итогам каждого промежуточного этапа оказания услуг, в т.ч. этапа апробации. Срок составления данного акта: в течение 3 рабочих дней после завершения каждого этапа разработки программного обеспечения, в т.ч. этапа апробации.

Поскольку целью указанного договора являлось создание программного обеспечения и его передача заказчику, то этот договор позволяет считать его договором подряда.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых между сторонами должно быть достигнуто соглашение.

Применительно к договору подряда существенными условиями указанного договора являются его предмет (определение вида и объема подлежащих выполнению работ) и сроки выполнения работ (статьи 702 и 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 ст. 711 ГК РФ предусмотрено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Частью 2 ст. 715 ГК РФ предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Из ст. 717 ГК РФ следует, что, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Истец обязательства исполнил в полном объеме, перечислил ответчику в общей сложности сумма, что подтверждается копиями чеков (л.д. 26-33) и не оспаривается ответчиком.

Акт выполненных работ ответчиком ни по одному из этапов не направлялся, доказательств направления материалы дела не содержат.

Истец направил в адрес ответчика досудебную претензию от 06.02.2024 года с требованием о расторжении договора и возврата денежных средств в размере сумма

Ответчик от удовлетворения требований досудебной претензии отказался.

Оценив представленные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности и правовой связи, руководствуясь принципом состязательности сторон, суд находит обоснованными требования истца о расторжении договора и о взыскании с ответчика денежных средств по договору, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства исполнения ответчиком работ по договору об оказании услуг по разработке децентрализованной онлайн-игры от 06.06.2022 года, в установленный договорами срок работы ответчиком не исполнены, то, соответственно, все перечисленные ему денежные средства в сумме сумма подлежат взысканию с него.

Истец указал, что сумма сумма была перечислена истцом непосредственно наличными денежными средствами через банкомат. Подтверждения перечисления указанной суммы материалы дела не содержат, в связи с чем в удовлетворении этой части исковых требований суд отказывает.

При этом суд критически относится к обстоятельствам, указанным в письменных возражениях на иск, поскольку ответчик не представил никаких доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору, ссылаясь на переписку от 2023 года и 2024 года, в то время как сроком исполнения обязательств является 27.09.2022 года (75 рабочих дней с 14.06.2022 года по 27.09.2022 года).

Суд отказывает в удовлетворении требований истца о взыскании штрафа в счет возмещения убытков в размере сумма, поскольку истцом не представлено доказательств наличия убытка и его размера.

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

В соответствии со ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в том числе и: расходы на оплату услуг представителя; связанные с рассмотрение дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимые расходы. 

В силу положений ст. 100 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на оплату юридических услуг, размер которых с учетом конкретных обстоятельств дела, категории спора, сложности дела, объема оказанных юридических услуг, суд определяет в сумме сумма, что по мнению суда является разумным пределом.

На основании ст. 98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на оплату государственной пошлины в размере сумма

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО2 ...а ...а к ФИО1 ...у ...у о расторжении договора, взыскании денежных средств – удовлетворить частично.

Расторгнуть договор об оказании услуг по разработке децентрализованной онлайн-игры от 06.06.2022 года, заключенный между ФИО2 ...ом ...ем и ФИО1 ...ом ...ем.

Взыскать с ФИО1 ...а ...а (паспортные данные) в пользу ФИО2 ...а ...а (паспортные данные) денежные средства в размере сумма, расходы на оплату услуг представителя в размере сумма, расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма

В удовлетворении остальной части исковых требований истца – отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Бабушкинский районный суд адрес в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято 11 июня 2025 года.

Судья А.Ю. Красникова