УИН: 66RS0009-01-2024-000410-71

Дело № 2-810/2024

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 марта 2024г. г. Нижний Тагил

Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в составе: председательствующего Гуриной С.А.,

при секретаре судебного заседания Гладыш А.А.,

с участием: представителя истца – ФИО1, действующей на основании доверенности от 01.01.2024г.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску акционерного общества «Облкоммунэнерго» к ФИО2 о взыскании задолженности по договору,

УСТАНОВИЛ:

АО «Облкоммунэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО2 о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения № за период с ДД.ММ.ГГГГ. в размере 63710 рублей 71 копейка.

В обоснование заявленных требований указано, что между ЗАО «Тагилэнергосети», правопредшественником АО «Облкоммуэнерго» и ФИО2 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения № по объекту торгово-офисное здание по адресу 

<

адрес>. По условиям договора сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения объектов заявителя к своим объектам электросетевого хозяйства, а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Согласно п.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, до 02.06.2016г. дополнительными соглашениями № 1 от 19.01.2018г. и № 2 от 03.12.2018г. к Договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен сторонами до 31.12.2019г. Дополнением № 3 к Техническим условиям № 015/3456 от 20.10.2015г. срок действия Технических условий продлен до 01.02.2025г. Согласно п. 8 Договора ФИО2 принял на себя обязательство после выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, уведомить сетевую организацию об их выполнении. Такая же обязанность предусмотрена п. 85 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" от 27.12.2004г. № 861. ФИО2 в установленный договором срок не обеспечил выполнение мероприятий, предусмотренных договором. Процедура технологического присоединения до настоящего времени не завершена по вине ФИО2 в связи с неуведомлением сетевой организации о выполнении Технических условий и о готовности энергопринимающих устройств к технологическому присоединению.

Пунктом 17 Договора предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. В п. 16 (6) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" от 27.12.2004г. № 861 казано, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем при наступлении в том числе обстоятельства, когда заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями. В связи с нарушением ответчиком срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению истцом начислена неустойка. Соглашением № 3 от 17.03.2023г. к Договору, ответчик принял на себя обязательство оплатить неустойку за период ДД.ММ.ГГГГ. в размере 37476,89 руб. в течении 5 рабочих дней со дня подписания соглашения. До настоящего времени неустойка ответчиком не оплачена. В адрес ответчика была направлена претензия об уплате неустойки, которая осталась без исполнения. 

<

адрес> мировым судьей был выдан судебный приказ № 2-4917/2023 о взыскании неустойки. Определением мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ. судебный приказ был отменен.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ. к производству суда приняты уточненные исковые требования о взыскании с ответчика неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения № за период с ДД.ММ.ГГГГ. в размере 49721 рубль 49 копеек.

Представитель истца ФИО1 в судебном заседании поддержала доводы, изложенные в исковом заявлении и уточненные исковые требования, просила их удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещался судом надлежащим образом по адресу регистрации – 

<

адрес>.

Судом в соответствии со ст. 233-235 Гражданского процессуального кодекса РФ, с согласия представителя истца, принято решение о рассмотрении дела в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав и оценив письменные доказательства по делу, приходит к следующему.

Исходя из закрепленного в ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации, имеющей прямое действие на территории Российской Федерации и с ч. 1 ст. 12, ч.1 ст. 56 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, принципа состязательности и равноправия сторон в судопроизводстве, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Судом сторонам направлена копия определения о подготовке дела к судебному разбирательству. Обязанность доказывания сторонам разъяснена, бремя доказывания между сторонами распределено, и стороны имели достаточно времени и возможностей для сбора и предоставления доказательств. 

В соответствии с ч. 2 ст. 150 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации непредставление доказательств и возражений в установленный срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Согласно части 1 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (Совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер (п. 1 ст. 26, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике").

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения, в том числе в части оснащения устройствами релейной защиты и автоматики, включая противоаварийную и режимную автоматику, и требований о возможности их воздействия на объекты электроэнергетики или энергопринимающие устройства, а также требований о поддержании в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств, установленных в соответствии с выданными техническими условиями, носит длящийся характер и является обязательным для сторон после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" утверждены соответствующие Правила.

Согласно Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. между ЗАО «Тагилэнергосети», правопредшественником АО «Облкоммуэнерго» и ФИО2 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения № объекту торгово-офисное здание по адресу 

<

адрес>. 

По условиям договора сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения объектов заявителя к своим объектам электросетевого хозяйства, а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. 

Согласно п.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, до 02.06.2016г. 

Дополнительными соглашениями № 1 от 19.01.2018г. и № 2 от 03.12.2018г. к Договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен сторонами до 31.12.2019г. 

Дополнением № 3 к Техническим условиям № 015/3456 от 20.10.2015г. срок действия Технических условий продлен до 01.02.2025г. 

Согласно п. 8 Договора ФИО2 принял на себя обязательство после выполнения мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, уведомить сетевую организацию об их выполнении. 

Аналогичная обязанность предусмотрена п. 85 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" от 27.12.2004г. № 861. 

22.03.2018г. АО «Облкоммунэнерго» направило в адрес ФИО2 письменное уведомление о выполнении мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения объекта – торгово-офисного здания по адресу 

<

адрес>, где сообщило, что для завершения процедуры технологического присоединения ФИО2 необходимо отправить в адрес общества уведомление о готовности к проверке выполнения технических условий в отношении объекта.

Указанное уведомление от ФИО2 в АО «Облкоммунэнерго» не поступало.

ФИО2 в установленный договором срок не обеспечил выполнение мероприятий, предусмотренных договором. Процедура технологического присоединения до настоящего времени не завершена в связи с неуведомлением сетевой организации о выполнении Технических условий и о готовности энергопринимающих устройств к технологическому присоединению.

Пунктом 17 Договора предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. 

В п. 16 (6) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" от 27.12.2004г. № 861 казано, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем при наступлении в том числе обстоятельства, когда заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями. 

В связи с нарушением ответчиком срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению истцом начислена неустойка. 

Соглашением № 3 от 17.03.2023г. к Договору, ответчик принял на себя обязательство оплатить неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ. в размере 37476,89 руб. в течении 5 рабочих дней со дня подписания соглашения. До настоящего времени неустойка ответчиком не оплачена. 

ДД.ММ.ГГГГ. в адрес ответчика была направлена претензия об уплате неустойки, которая осталась без исполнения. 

ДД.ММ.ГГГГ. мировым судьей судебного участка № Ленинского судебного района 

<

адрес> был выдан судебный приказ № о взыскании неустойки по договору в размере 58110 рублей 71 копейка. 

Определением мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. судебный приказ был отменен.

Согласно представленному истцом расчету, произведен расчет неустойки по договору за период с ДД.ММ.ГГГГ., исходя из суммы по договору – 27970 рублей, ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения договора – 8,25, как произведение на 0,014 за 1539 дней, что составило 49721 рубль 49 копеек.

Представленный расчет проверен судом и признана математически верным. Ответчиком контррасчет неустойки не представлен.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

В соответствии со ст.98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. 

С ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины, размер которой согласно размеру уточненных исковых требований, поддержанных представителем истца в судебном заседании составляет 1691 рубль 64 копейки.

Излишне уплаченная по платежному поручению № 9233 от ДД.ММ.ГГГГ. государственная пошлина в размере 419 рублей 68 копеек подлежит возврату истцу из средств бюджета.

Руководствуясь ст.ст.12, 194-199, 233-235, 320 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования акционерного общества «Облкоммунэнерго» к ФИО2 о взыскании задолженности по договору удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 (паспорт №) в пользу акционерного общества «Облкоммунэнерго» (ИНН 

<

***>) неустойку по договору об осуществлении технологического присоединения №. за период с ДД.ММ.ГГГГ. в размере 49721 рубль 49 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 1691 рубль 64 копейки.

Возвратить акционерному обществу «Облкоммунэнерго» (ИНН 

<

***>) из средств местного бюджета излишне уплаченную по платежному поручению №. государственную пошлину в размере 419 рублей 68 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда через Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области путем подачи апелляционной жалобы в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий Гурина С.А.