Дело № 

№ 

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Мухиной И.Г.,

при секретаре Черемновой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Новокузнецке

27 октября 2020 года

дело по иску ПАО «Россети Сибирь» в интересах филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения и взыскании пени, 

УСТАНОВИЛ:

ПАО «МРСК Сибири» в интересах филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» обратилось в суд с иском к ФИО1 и просит взыскать с ответчика неустойку по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 10 037,50 руб., расторгнуть договор ДД.ММ.ГГГГ №, взыскать с ответчика расходы на уплату государственной пошлины в сумме 6 401 руб.

Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом (сетевая организация) и ответчиком (заявитель) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения №. Указанный договор заключен для технологического присоединения жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>. Ответчиком не исполнены условия договора, необходимые для присоединения объектов ответчика к энергоустановкам истца. У истца отсутствует возможность исполнить свои обязательства по договору. Срок выполнения мероприятий по договору истек ДД.ММ.ГГГГ. Условиями договора предусмотрена неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств, которая за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 10 037,50 руб. Ответчику направлено соглашение о расторжении договора во внесудебном порядке, но оставлено без ответа.

Ответчик ФИО1 в суд не явилась, извещена о судебном заседании надлежащим образом, возражений не представила. 

Дело рассмотрено в порядке заочного производства. 

В судебном заседании представитель истца ПАО «МРСК Сибирь» - ФИО2, действующая по доверенности, на требованиях настаивает. Дополнительно представила изменения в Устав Общества и выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ из которых следует, что ПАО «МРСК Сибири» изменило наименование на ПО «Россети Сибирь» на основании решения Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Сибири» (Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ). 

Суд, выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, находит требования подлежащими удовлетворения по следующим основаниям.

В соответствии со ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно ст.310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии с ч.2 ст.328 ГК РФ, в случае непредставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательств либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе отказаться от исполнения этого обязательства. 

Пунктом 1 статьи 450 ГК РФ предусмотрено, что изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии устанавливаются Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об электроэнергетике". 

В соответствии с ч.1 ст.26 ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В соответствии с п. 3 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказании этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства от 27.12.2004 №861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению». 

В соответствии с п.16.3 Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334 (ред. от 04.05.2012) "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям" Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом:

заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в филиал МРСК Сибири – «Кузбассэнерго-ОЭС» подана заявка на изменение схемы присоединения № на электроустановку жилого дома по адресу 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «МРСК Сибири» (Сетевая организация) в лице филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» и ФИО1 (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №№

В соответствии с условиями договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, а именно, жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (п.1 договора). 

В соответствии с п.2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

В соответствии с п.4 договора Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в Приложении. срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня залючения настоящего договора. 

В соответствии с п.8 договора, Заявитель обязуется: 

- надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях; 

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий и предоставить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае, если такая проектная документация не была предоставлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); 

- принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организацией; 

- после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанного акта от Сетевой организации; 

- надлежащим образом исполнять указанные в разделе III договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; 

- уведомить Сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. 

В соответствии с пунктом 6 договора, Сетевая организация обязуется:

- надлежащим образом выполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях;

- в течение 10 дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя; 

- не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного п.5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направит его Заявителю.

В соответствии с п.7 договора Сетевая организация при невыполнении Заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению Заявителя продлить срок действия технических условий. В соответствии с п.9 договора Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в Сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий. 

В соответствии с п.10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии КО от 31.12.2017 № 776 и составляет 550 руб. 

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в порядке, согласованном сторонами и отраженном в п.11 договора. 

В соответствии с п.14 договора настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке. 

Пунктом 16 договора предусмотрено, что нарушение Заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств – мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда. 

В соответствии с п.17 договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. Общий размер неустойки не может превышать размер неустойки за год просрочки. 

В соответствии с Техническими условиями №, являющихся Приложением № к договору от ДД.ММ.ГГГГ, Заявитель осуществляет монтаж измерительного комплекса учета энергии, соответствующего требованиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв.Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442); перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования; ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки; питание по существующей схеме отключить. 

В соответствии с условиями договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный п.5 Договора, истек 05.01.2019. 

Как следует из искового заявления и объяснений представителя истца, до настоящего времени уведомления о выполнении технических условий от ФИО1 в адрес Сетевой организации не поступило. 

ПАО «МРСК Сибири» в адрес ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ направлена претензия о нарушении договорных обязательств о необходимости исполнить обязательства по договору в течение 10 рабочих дней либо расторгнуть договор, подписав оба экземпляра соглашения о расторжении договора. 

Указанное письмо направлено ответчику по адресу регистрации, однако, ответ не получен. Истцом в материалы дела представлена копия Соглашения о расторжении договора, не подписанного ФИО1 

Ответчиком не представлено доказательств исполнения со своей стороны условий договора, также, не представлено, что ею направлялось уведомление в Сетевую организацию о выполнении технических условий. 

Поскольку неисполнение условий договора ФИО1 влечет невозможность для сетевой организации исполнить договор в целом, то есть осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, следует удовлетворить заявленные требования о расторжении договора. 

Кроме того, поскольку условиями договора предусмотрена уплата неустойки за нарушение исполнения обязательств, с ответчика подлежит взысканию неустойка в сумме 10 037,50 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Расчет неустойки произведен истцом в соответствии с условиями договора и не превышает сумму, начисленную в соответствии с условиями договора, за один год. Ответчиком расчет неустойки не оспорен. 

Согласно ст.94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: расходы на оплату услуг представителей; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

На основании изложенного, суд считает, что с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате госпошлины в сумме 6 401 руб., подтвержденные платежным поручением. 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» неустойку по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 10 037,50 рублей.

Расторгнуть договор от ДД.ММ.ГГГГ №.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС» расходы на уплату государственной пошлины в сумме 6 401 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное заочное решение изготовлено 30.10.2020.

Председательствующий (подпись) И.Г.Мухина