№ 2-867/2021

УИД 76RS0013-02-2021-000301-32

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 июня 2021 года г. Вологда

Вологодский районный суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Лукьяновой И.Б., 

при секретаре Скамьиной И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению открытого акционерного общества «Рыбинскгазсервис» к ФИО1 о расторжении договора о подключении объекта капитального строительства, взыскании убытков,

у с т а н о в и л:

ФИО1 является арендатором земельного участка с кадастровым номером № площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: 

<

адрес>, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Рыбинскгазсервис» и ФИО1 заключен договор № о подключении объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> к сети газораспределения, по условиям которого истец обязуется в срок не позднее 1,5 лет осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к принадлежащей исполнителю сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки, указанной в Технических условиях (приложение № 1 к данному Договору), а ответчик обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению). 

Согласно п. 5.2 указанного договора день подключения – ДД.ММ.ГГГГ, стороны обязуются завершить мероприятия по подключению к указанной дате при условии заблаговременного подписания акта о готовности.

Каждая сторона при нарушении ею сроков исполнения обязательств по договору обязуется уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору за каждый день просрочки.

Ссылаясь на исполнение условий договора № в полном объеме, истец обратился в суд с указанным исковым заявлением, в котором просит расторгнуть договор о подключении объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ №, взыскать с ФИО1 убытки в размере 47 409 рублей 04 копейки, расходы по оплате государственной пошлины в общем размере 7 622 рубля 27 копеек, указав, что ответчиком обязательства по оплате выполненных работ не выполнены, размер убытков истца составил 47 409 рублей 04 копейки, уведомление о расторжении договора о подключении объекта капитального строительства и оплате убытков от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без ответа. 

В судебное заседание представитель истца не явился, извещен, представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, заявленные требования поддерживает. 

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, почтовая корреспонденция возвращена за истечением срока хранения.

При таких обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства. 

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Права и обязанности сторон договора о подключении объекта капитального строительства регулируются Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, далее Правила подключения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, согласно п. 3 которых порядок подключения включает в себя: 

- направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее соответственно - технические условия, запрос о предоставлении технических условий) или заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения;

- выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о предоставлении технических условий;

- заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения с приложением технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении, по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 713;

- выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

- составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

- осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713.

Согласно п. 88 Правил подключения мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем.

В соответствии с пп. «и» п. 83 Правил подключения договор о подключении содержит в качестве одного из существенных условий - дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки.

В судебном заседании установлено и ответчиком не опровергнуто, что истцом в полном объеме выполнены мероприятия по подключению объекта капитального строительства к системе газораспределения: проложен газопровод до границы земельного участка ответчика, однако обязательства по оплате выполненных работ ответчиком исполнены частично, в размере 15 000 рублей.

Согласно расчету истца размер убытков составил 47 409 рублей 04 копейки (62 40,04 руб. (фактические затраты на выполнение обязательств по договору) – 15 000 руб. (частичная оплата)). 

Истцом в адрес ответчика ДД.ММ.ГГГГ направлено уведомление о необходимости погашения указанных убытков и расторжении договора о подключении объекта капитального строительства, которое оставлено без ответа. 

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Согласно ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно п. 5 ст. 453 ГК РФ, если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

При таких обстоятельствах, с учетом представленных доказательств, а так же того, что ответчик не исполнил взятые на себя обязательства, чем нарушает права истца, суд находит заявленные требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии со статьей 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 7 622,27 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 310, 426, 450, 453 ГК РФ, ст. ст. 98, 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

расторгнуть договор о подключении объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между открытым акционерным обществом «Рыбинскгазсервис» и ФИО1. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ооткрытого акционерного общества «Рыбинскгазсервис» убытки в размере 47 409 (сорок семь тысяч четыреста девять) рублей 04 копейки, государственную пошлину в порядке возврата в размере 7 622 (семь тысяч шестьсот двадцать два) рубля 27 копеек. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: подпись

Копия верна.

Судья: И.Б. Лукьянова

Изготовлено: 17.06.2021.