Дело №

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

п. Тюльган 27 июля 2021 года 

Тюльганский районный суд Оренбургской области в составе:

председательствующего судьи Власовой Н.Н.,

при секретаре Полякове Е.А.,

с участием представителя истца ФИО1,

ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» к ФИО2 о расторжении договора и взыскания убытков виде фактически произведенных затрат,

установил:

АО «Газпром газораспределение Оренбург» обратилось в суд с вышеназванным иском, указав, что 26.04.2018 года ФИО2 обратился в АО «Газпром газораспределение Оренбург» с заявкой о подключении (технологическом присоединении) и заключении договора о подключении к сети газораспределения объекта капитального строительства - жилого индивидуального дома, местонахождение - 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и АО «Газпром газораспределение Оренбург» в лице филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в 

<

адрес> заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № По условиям договора Исполнитель принял на себя обязательства осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства жилого индивидуального дома к сети газораспределения, а Заявитель обязался оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению). В соответствии с пунктом 10 (в редакции дополнительного соглашения от 08.08.2019) плата за технологическое присоединение составляет 42039,55 рублей. Внесение платы надлежало Заявителю осуществить в следующем порядке: 25 % платы, что составляет 10509,89 рублей в том числе НДС 20 процентов, в течении 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении; 25 % платы, 10509.89 рублей в том числе НДС 20 процентов, в течение 3 месяцев со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня фактического подключения; 35% платы, что составляет 14713,84 рублей, в том числе НДС 20%, в течение 1 года со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения; 15 % платы, что составляет 6305.93 рублей, в том числе НДС 20% процентов, в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом подключении). Обязательства по оплате за технологическое подключение ответчик выполнил частично в сумме 10334,72 рублей. Согласно пункту 3 договора (в редакции дополнительного соглашения от 11.11.2019) предварительный день подключения назначен на 25.08.2020г. Обществом, предусмотренные договором обязательства по осуществлению мероприятий по созданию сети газораспределения до точки подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению заявленного объекта капитального строительства, выполнены в полном объеме. Предусмотренные пунктом 7 договора обязанности ответчиком не выполнены, что влечет нарушение по его вине существенного условия договора - срока осуществления мероприятий по подключению. Размер фактических расходов, понесенных истцом связи с созданием сети газораспределения составляет 70587,55 рублей.

Просит суд расторгнуть договор № (№ от 24.05.2018 года; взыскать с ФИО2 в пользу АО «Газпром газораспределение Оренбург»: 60252,83 рубля в счет компенсации фактических расходов по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № № от 24.05.2018 года; неустойку за период с 09.09.2020 года по 06.04.2021 года в размере 12300, 77 рублей; почтовые расходы в размере 300 рублей; неустойку из расчета 0,014 ключевой ставки Банка России от суммы договора за каждый день просрочки начиная с 07.04.2021 года по дату фактического исполнения; расходы на уплату государственной пошлины в размере 8377 рублей.

Представитель истца ФИО1, действующая на основании доверенности от 21.12.2020 года, в судебном заседание уточнила исковые требования,просила взыскать с ФИО2 в пользу АО «Газпром газораспределение Оренбург»: 60252,83 рубля в счет компенсации фактических расходов по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № № от 24.05.2018 года; почтовые расходы в размере 300 рублей; расходы на уплату государственной пошлины от присужденной суммы.Не поддержала иск в части требований о взыскании неустойки, учитывая материальное положение ответчика.

Ответчик ФИО2 в судебном заседании исковые требования признал в части основного долга. Показал, что действительно заключал указанный истцом договор, но уплатить имеющийся долг не имеет возможности, в связи с отсутствием доходов от сельскохозяйственной деятельности. Из-за погодных условий третий год работает в убыток. На иждивении трое детей. У него заболевание сахарный диабет, не оформляет инвалидность, так как надо лежать в больнице, а он не имеет такой возможности. Просит истца и суд учесть тяжелое материальное положение его семьи.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что на основании поступившей в АО «Газпром газораспределение Оренбург» филиал в Оренбургском районе (Оренбургцентрсельгаз) заявки ФИО2 от 26 апреля 2018 года, между АО «Газпром газораспределение Оренбург» и ФИО2 24 мая 2018 года был заключен договор № № о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства в сети газораспределения – жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №. В соответствии с условиями договора истец принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства Жилого индивидуального дома к сети газораспределения с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования. Ответчик в свою очередь обязался обеспечить готовность объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению). Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа по договору составляет 1,5 года, предварительная дата подключения – 25 октября 2019 года.

Ответчиком подписан договор № (№, технические условия к договору (приложение №), отражающие суммарный максимальный часовой расход газа, объем его потребления, давление, диаметр газопровода, материал трубы, был осведомлен и согласился с тем, что цена предварительная, что отражено в пункте 10 договора от 24 мая 2018 года. В случае изменения размеры платы стороны заключают дополнительное соглашение к договору в течение 15 рабочих дней после разработки и проведения экспертизы проекта газоснабжения.

В соответствии с условиями договора истец принял на себя обязательство по осуществлению подключения к сети газораспределения объекта ответчика с учетом обеспечения суммарного максимального часового расхода газа, указанного в технических условиях на подключение – 5 нм3/час.

Ответчик в свою очередь обязался подготовить сеть газопотребления и газоиспользующее оборудование к подключению и внести определенную договором плату за технологическое присоединение.

Подключение объекта заявителя по условиям договора производится не позднее полутора лет с момента заключения договора при условии надлежащего и своевременного выполнения сторонами своих обязательств. Предварительная дата подключения установлена договором – 25 октября 2019 года. Дополнительным соглашением от 11 ноября 2019 года срок выполнения мероприятий по подключению объекта и пуску газа был изменен до 25 августа 2020 года. Подпись ответчика на указанном соглашении отсутствует.

В соответствии со ст.23.2Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

В Оренбургской области плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям устанавливается соответствующими приказами Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов.

В соответствии с пунктом 10 договора № № с учетом заключенного дополнительного соглашения к указанному договору от 24 мая 2018 года, стоимость услуг за технологическое присоединение составляет 42039 рублей 55 копеек. Внесение платежей заявителем установлено договором в следующем порядке:

25 % платы, что составляет 10 509,89 рублей в том числе НДС 20 %, в течении 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении;

25 % платы, что составляет 10 509,89 рублей в том числе НДС 20 %, в течение 3 месяцев со дня заключения настоящего договора, но не позднее дня фактического подключения;

35% платы, что составляет 14 713,84 рублей, в том числе НДС 20%, в течение 1 года со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического присоединения;

15 % платы, что составляет 6 305.93 рублей, в том числе НДС 20 %, в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом подключении).

06 июня 2018 года ФИО2 частично внесена плата по заключенному договору в размере 10334 рубля 72 копейки.

Судом установлено, что подтверждается материалами дела, что в рамках заключенного между истцом и ответчиком договора о подключении истцом обязательства по осуществлению мероприятий по созданию сети газораспределения до точки подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению заявленного объекта капитального строительства выполнены.

Ответчиком обязанность по внесению платы за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, установленные договором не выполнены. 

Согласно пункта 18 договора о подключении, исполнитель, в полном объеме выполнивший мероприятия по подключению (технологическому присоединению) указанному в договоре, в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении и в течении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятия по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием о внесении 100 процентов платы за технологическое присоединение. В связи с чем, 11 февраля 2021 года в адрес ФИО2 было направлено письмо с соглашением о расторжении договора с компенсацией фактически произведенных затрат на строительство сети газораспределения в размере 70587 рублей 55 копеек.

Согласно ст.309ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Ответчиком не выполнено условие п. 7 договора о подключении: не внес плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены договором.В соответствии с п.2 ст.450 ГК РФпо требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.

Кроме того, в силу ст.393 ГК РФдолжник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.По условиям п. 10 Договора о подключении, внесение платы за технологическое присоединение предусматривается в 4 этапа (25%, 25%, 35%, 15%), ответчик оплатил истцу сумму в размере 10334 рубля 72 копейки руб., что не оспаривают стороны.С учетом внесенной предоплаты сумма подлежащих возмещению убытков (в виде фактических расходов по созданию сети газораспределения к подключению заявленного объекта капитального строительства) составляет 60252 рубля 83 копейки.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, в связи с чем с ФИО2 в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 007 рублей 58 копеек и почтовые расходы в размере 300 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» к ФИО2 о расторжении договора и взыскания убытков виде фактически произведенных затрат – удовлетворить частично.

Расторгнуть договор № № от 24.05.2018 года, заключенный между акционерным обществом «Газпром газораспределение Оренбург» и ФИО2.

Взыскать с ФИО2 в пользу акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» 60252 рубля 83 копейки в счет компенсации фактических расходов по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № № от 24.05.2018 года; почтовые расходы в размере 300 рублей; расходы на уплату государственной пошлины в размере 8 007 рублей 58 копеек, а всего взыскать 68560 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 41 копейку.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Оренбургский областной суд через Тюльганский районный суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий судья Н.Н. Власова

Решение в окончательной форме принято 29.07.2021 года

Судья Н.Н. Власова