УИД 37RS0005-01-2021-001163-59

Дело № 2-922/2021 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 июня 2021 года города Иваново

Ивановский районный суд Ивановской области 

в составе председательствующего судьи Чеботаревой Е. В.,

при секретаре Новиковой Я. Н., 

с участием:

истца ФИО1,

представителя ответчика АО «Газпром газораспределение Иваново» – ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к акционерному обществу «Газпром газораспределение Иваново» о защите прав потребителя,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Газпром газораспределение Иваново». Истец просит взыскать с ответчика уплаченные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 26028 рублей 90 копеек, неустойку в размере 17368 рублей 43 копеек, компенсацию морального вреда за угрозу причинения вреда жизни и здоровью в размере 1000000 рублей.

Заявленные требования обоснованы следующими обстоятельствами.

Между ФИО2 и АО «Газпром газораспределение Иваново» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения для 1 категории заявителей без получения разрешения на строительство в отношении жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Ранее по данному адресу дом был газифицирован, имелось технологическое присоединение к сети газораспределения до границ земельного участка. В силу пп. «а» п. 83 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее по тексту – Правила № 1314), поскольку отсутствовала необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий должны были быть включены только мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, мероприятия по мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий и фактическому присоединению. При этом срок осуществления мероприятий по подключению не мог превышать 10 рабочих дней с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению). АО «Газпром газораспределение Иваново» было ложно заявлено о том, что имеющаяся сеть газораспределения отрезана от центрального газопровода, в связи с чем требуется строительство новой сети газораспределения и осуществление врезки в основную сеть газораспределения. ФИО1 14.05.2020 была осуществлена попытка отрезать старый газопровод, находящийся на его участке и согласно заявлению АО «Газпром газораспределение Иваново» являющийся недействующим. Производилось разрезание трубы электрической болгаркой. В следствие нарушения целостности трубы из нее стал выходить газ под напором. Могло произойти воспламенение газа. ФИО1 был осуществлен вызов аварийной службы, которая приехала устранять утечку газа. Таким образом, по мнению истца, АО «Газпром газораспределение Иваново» навязало свои услуги по созданию газопровода внутри границ земельного участка, чем дополнительно увеличило срок газификации; а также создало угрозу жизни и здоровью. С учетом отсутствия необходимости в строительстве сети газораспределения до границ земельного участка заявителя АО «Газпром газораспределение Иваново» обязано было осуществить пуск газа не позднее 40 дней после заключения договора, т.е. до 05.06.2019. Однако фактическое подключение газа было произведено 09.02.2021, т.е. с просрочкой на 615 дней. В связи с нарушением срока исполнения обязательств, а также установлением необоснованной цены работ по договору ФИО1 усматривает основания для одностороннего отказа от исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ и возврата уплаченных денежных средств в размере 26028 рублей 90 копеек, а также для взыскания с АО «Газпром газораспределение Иваново» неустойки, установленной Правилами № 1314, Кроме того, в связи с созданием угрозы жизни и здоровью, ФИО1 полагает, что на АО «Газпром газораспределение Иваново» должна быть возложена обязанность компенсации морального вреда, предусмотренная общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). 

Истец ФИО1 в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в иске (л.д. 5-6), и письменных пояснениях (л.д. 154-156).

Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Иваново» – ФИО3, действующая на основании доверенности (л.д. 41), в судебном заседании возражала против удовлетворения заявленных ФИО1 требований, сославшись на изложенную в письменном виде позицию (л.д. 44, 152-153, 185-187). Согласно письменным возражениям ответчика, фактическое присоединение объекта истца АО «Газпром газораспределение Иваново» выполнено в январе 2020 года, т.е. в пределах установленного договором срока, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы. Однако поскольку ФИО1 свои мероприятия, предусмотренные в п.п. 7, 9 договора, в полном объеме к установленному в договоре сроку не выполнил, пуск газа на объекте осуществлен не был. После предоставления в адрес ответчика истцом необходимых документов 03.02.2021 было выдано разрешение на первичный пуск газа, а 09.02.2021, т.е. до истечения 14 дней с момента уведомления исполнителя о готовности сети газопотребления, сеть газопотребления была введена в эксплуатацию. Таким образом, действиями АО «Газпром газораспределение Иваново» права истца не нарушены, оснований полагать, что нарушение сроков подключения (технологического присоединения) газового оборудования заявителя к газораспределительным сетям общества, установленных договором о подключении, допущено по вине ответчика, не имеется. В случае отсутствия необходимости строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя стоимость работ по подключению также составила установленную договором сумму. Ответчиком также указано на то, что 14.05.2020 утечка газа возникла в результате противоправных действий истца. При этом, вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со ст. 12Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ)правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 КонституцииРФ и ст. 12ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что ФИО1 является собственником земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: 

<

адрес>, в подтверждение чего представлены свидетельства о государственной регистрации права (л.д. 117, 118).

Между АО «Газпром газораспределение Иваново» (исполнитель) и ФИО1 (заявитель) ДД.ММ.ГГГГ (дата подписания) заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения для 1 категории заявителей без получения разрешения на строительство (л.д. 7-10).

В соответствии с п.п. 1, 2 договора исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования. В свою очередь, заявитель принимает на себя обязательства по обсечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с условиями договора, а также оплате услуги по подключению (технологическому присоединению). Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению 1, являющимися неотъемлемой частью договора.

Согласно п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 9 месяцев со дня заключения договора.

Пунктом 5 договора установлены обязанности исполнителя, в том числе: осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного п. 3 договора (п. 5.2); осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий о присоединении в порядке, установленном настоящим договором с оформлением результатов такого мониторинга актом о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по форме приложения 2 (п. 5.3); осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором дня подключения (технологического присоединения), но не ранее подписания акта о готовности сетей (п. 5.4).

Пунктом 7 договора установлены обязанности заявителя, в том числе: выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (п. 7.1); при мониторинге исполнителем выполнения заявителем технических условий о присоединении представить исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), включающий в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством РФ) (п. 7.2); обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключению (технологическому присоединению) до газоиспользующего оборудования (п. 7.4); уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями (п. 7.5); обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 14 дней до дня подключения (п. 7.6); внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, которые установлены договором (п. 7.7); подписать акт о готовности сетей в день его составления исполнителем (п. 7.8); в течение 3 дней со дня получения от исполнителя акта о подключении подписать его или направить исполнителю мотивированный отказ от его подписания (п. 7.9). 

Неотъемлемой частью договор № от ДД.ММ.ГГГГ являются технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ со схемой присоединения, в которой согласованы место врезки и место точки подключения, а также место создания (реконструкции) сети газораспределения до точки (точек) подключения. В данной схеме также отражены сведения об установленной на ранее имевшейся сети газораспределения заглушке, имеется указание на имевший место ранее старый дом, который сгорел (л.д. 11, 12).

Пунктом 9 выданных технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ также предусмотрено, что заявитель выполняет работы по подготовке к подключению газоиспользующего оборудования на заявленном к подключению объекте капитального строительства; при необходимости выполняет работы по созданию сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования; перед вводом газопровода в эксплуатацию заключает договоры со специализированной организацией на техническое аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода, газового оборудования и на поставку газа. Исполнитель в свою очередь проверяет выполнение заявителем технических условий подключения; выполняет работу по фактическому присоединению объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа.

Как следует из п. 10 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства определен в соответствии с решением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области и составил 21690 рублей 75 копеек без учета НДС.

Согласно кассовому чеку и квитанции ФИО1 за работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уплачено в день заключения договора 26028 рублей 90 копеек (с учетом НДС) (л.д. 13).

Положениями ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) предусмотрено, что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу ч.ч. 1, 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора; условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

Согласно положениям ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

В соответствии с ч. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда от 28 июня 2012 года N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее по тексту – объект капитального строительства) определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее по тексту – Правила № 1314).

В соответствии с п. 3 Правил № 1314 подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: а) направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее соответственно - технические условия, запрос о предоставлении технических условий) или заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - заявка о подключении (технологическом присоединении); б) выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о предоставлении технических условий; в) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении; г) выполнение заявителем и исполнителем технических условий; д) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению); е) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении).

Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении (п. 59 Правил № 1314).

Согласно п. 60 Правил № 1314 по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон) (п. 62 Правил № 1314).

Пунктом 83 Правил № 1314 установлены существенные условия договора о подключении, в том числе перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий; срок осуществления мероприятий по подключению; обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки..

В силу пп. «а» п. 85 Правил № 1314 (в редакции, действовавшей на дату заключени договора) срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать (с учетом положений пункта 85(3) настоящих Правил) 9 месяцев - для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) осуществляются без получения исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации разрешения на строительство.

Из анализа условий договора и приведенных норм права следует, что мероприятия по подключению представляют собой совокупность организационных и технических действий, как заявителя, так и исполнителя.

В соответствии с п. 3 договора подключения срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа установлен не позднее 26.01.2020.

Как установлено вступившим в части в законную силу решением Ивановского районного суда Ивановской области от 28.07.2020 (л.д. 189-197, 172-176, 177-184), работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между теми же сторонами, об исполнении мероприятия по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения внутри границ земельного участка истца выполнены АО «Газпром газораспределение Иваново» 10.01.2020.

17.01.2020 в АО «Газпром газораспределение Иваново» поступил письменный отказ ФИО1 от подписания акта выполненных монтажных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 143). При этом, в ходе рассмотрения настоящего дела истцом указано на то, что до разрешения спора в суде (решение по которому вынесено Ивановским районный судом Ивановской области 28.07.2020) он приостановил какое-либо взаимодействие с АО «Газпром газораспределение Иваново».

АО «Газпром газораспределение Иваново» строительно-монтажные работы по сети газораспределения (газопроводов-ввод) жилого дома по адресу: 

<

адрес>, выполнены и приняты 11.02.2020, о чем составлен акт приемки законченного строительного объекта газораспределительной системы в составе комиссии представителей из структурных подразделений газораспределительной организации, а также представителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (л.д. 59). 

Вместе с тем, ФИО1 только 22.12.2020 обратился в АО «Газпром газораспределение Иваново» с заявлением о принятии документов (л.д. 200), что свидетельствует о выполнении им обязанности, предусмотренной п. 7.5 договора о подключении.

В судебном заседании истцом указано на то, что о выполнении технических условий он также уведомлял АО «Газпром газораспределение Иваново» по телефону в начале декабря 2020 года. Однако доказательств данному факту не представлено. При этом наличие зафиксированного телефонного соединения (на что обратил внимание истец) само по себе не подтвердит существо состоявшегося разговора. Вместе с тем, ФИО1 указано, что записи телефона разговора у него не имеется. Представителем ответчика также указано на то, что телефонные разговоры в их организации не фиксируются. 

Согласно акту замечаний от 19.01.2021 АО «Газпром газораспределение Иваново» по результатам осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий выявлены нарушения: отсутствие двери в помещении кухни (согласно проектной документации); отсутствие штукатурки стен помещения кухни (СП-42-101-2003, п. 10.205); не выдержано нормативное расстояние от электрического кабеля до газопровода и газового оборудования) (ПУЭ 7, п. 7.1.50) (л.д. 51).

ФИО1 21.01.2021 в АО «Газпром газораспределение Иваново» подано уведомление о готовности газового оборудования и помещения, в котором оно располагается, к пуску газа с учетом проведенной 19.01.2021 проверки (л.д. 52). В тот же день сторонами составлен акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), а также акты разграничения имущественной и эксплуатационной принадлежности (л.д. 53-58).

Далее АО «Газпром газораспределение Иваново» уведомило ФИО4 о необходимости завершения принятых на себя обязательств в соответствии с договором о подключении, а именно о необходимости заключения договора со специализированной организацией на техническое обслуживание газового оборудования и на поставку газа (л.д. 50).

В соответствии с п. 5 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 (далее по тексту – Правила поставки газа), поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан осуществляется на основании договора.

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» утверждены Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (далее по тексту – Правила пользования газом).

Согласно п. 4 Правил пользования газом безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обеспечиваются путем осуществления следующего комплекса работ (услуг): а) техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования; б) аварийно-диспетчерское обеспечение; в) техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования; г) замена оборудования.

Пунктом 6 Правил пользования газом установлено, что работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной организацией в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, на основании договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

В соответствии с пп. «к» п. 21 Правил поставки газа абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Исходя из положений Правил пользования газом и Правил поставки газа заключение договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования является обязательным условием для эксплуатации абонентом газового оборудования.

Таким образом, как следует из положений действующего законодательства, заключенного между сторонами договора о подключении, заявитель помимо обеспечения готовности объекта к подключению должен заключить договор на поставку газа с газоснабжающей организацией и обеспечить безопасную эксплуатацию газового оборудования, в том числе путем заключения договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования.

Договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования заключен ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 145-146); договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан – ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 147-150). Копии данных договор представлены в АО «Газпром газораспределение Иваново» 03.02.2021 (л.д. 144).

Пуск газа фактически осуществлен 09.02.2021, что следует из акта ввода в эксплуатацию сети газопотребления (л.д. 61), а также сведений отраженных в абонентской книжке (л.д. 16).

Приведенные обстоятельства свидетельствуют как о допущенном АО «Газпром газораспределение Иваново» нарушении срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа, так и об уклонении ФИО1 от исполнения возложенных на него обязательств по договору, которые привели к затягиванию сроков выполнения работ.

С учетом изложенного, а также поскольку установленный договором срок выполнения мероприятий по подключению устанавливается с учетом сроков необходимых для производства организационных и технических действий, как заявителя, так и исполнителя, суд приходит к выводу о том, что просрочка по вине АО «Газпром газораспределение Иваново» срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа имела место в период с 27.01.2020 (следующий день после установленного договором срока) по 11.02.2020 (дата завершения строительно-монтажных работ по сети газораспределения (газопроводов-ввод)), а также с 22.12.2020 (дата исполнения истцом п. 7.5 договора о подключении) по 09.02.2021 (дата пуска газа), т.е. составила 66 дней.

В соответствии с п. 18 договора № от ДД.ММ.ГГГГ в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору (в том числе по уплате авансовых платежей) такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора, и общего размера платы по договору за каждый день просрочки. 

Условия данного пункта соответствуют пп «и» п. 83 Правил № 1314.

В связи с нарушением сроков исполнения обязательств по договору ФИО1 вправе требовать взыскания с АО «Газпром газораспределение Иваново» неустойки за установленный судом период. 

Расчет неустойки представляется следующим: 0,014 ? 7,75% (ключевая ставка на день заключения договора) ? 26028 рублей 90 копеек (размер платы по договору) ? 66 дней (количество дней просрочки) = 1863 рубля 92 копейки.

Таким образом, с АО «Газпром газораспределение Иваново» в пользу ФИО1 подлежит взысканию неустойка в размере 1863 рублей 92 копеек. В остальной части требования истца удовлетворению не подлежат.

Условия заключенного между сторонами договора не противоречат приведенным нормам действующего, в том числе на дату заключения договора, законодательства. Размер платы соответствует тарифам, утвержденным Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2018 № 244-г/1 (л.д. 45-49). 

В заявке на заключение договора ФИО1 вопрос о возможности использования старого газопровода не ставился (л.д. 171). Также вопрос о возможности подключения по ранее существующей схеме газоснабжения сгоревшего дома не поднимался при рассмотрении проекта договора о подключении. Возражений по предложенной схеме не высказывалось. Согласно представленному ответчиком акту № 43 технического обследования подземного газопровода при обследовании газопровода установлены повреждения. Таким образом, при согласовании условия о необходимости строительства АО «Газпром газораспределение Иваново» газопровода-ввода, установление срока 9 месяцев в договоре не противоречит положениям п. 85 Правил № 1314; размер платы определен в соответствии с установленным льготным тарифом. 

Подпунктом «к» п. 83 Правил № 1314 предусмотрено право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о подключении. Пунктом 17 договора № от ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено право заявителя на расторжение договора в одностороннем порядке в указанном случае.

Вместе с тем, ФИО1 заявил об отказе от исполнения договора и возврате уплаченных по договору денежных средств только на стадии рассмотрения спора в суде – в судебном заседании, состоявшемся 25.05.2021 (л.д. 128), т.е. после фактического исполнения обеими сторонами обязательств по договору, что законом не предусмотрено.

Таким образом, суд полагает заявленное ФИО1 требование о возврате (взыскании) уплаченных по договору денежных средств не подлежащим удовлетворению.

В силу п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17 от 28.06.2012 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того заявлялось ли такое требование суду.

Таким образом, в пользу истца с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 50 % от взысканных судом сумм, то есть в размере 931 рубля 96 копеек. О снижении штрафа в порядке ст. 333 ГК РФ ответчиком не заявлено, судом таковых не усмотрено.

Разрешая требование истца о компенсации морального вреда в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью суд руководствуется следующим.

На основании ч. 3 ст. 196 ГПК РФ решение принимается судом по заявленным требованиям.

По общим правилам ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Согласно ст. 1083 ГК РФ вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен.

Из анализа приведенных выше норм следует, что для наступления ответственности за причинение вреда необходимо наличие состава деликтного правонарушения: наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинная связь между наступившим вредом и противоправным поведением (действием или бездействием) причинителя вреда, вина причинителя вреда. 

Лицо, требующее возмещения вреда должно доказать наличие вреда, его размер, противоправность поведения причинителя вреда.

Как указано истцом 14.05.2020 им была осуществлена попытка отрезать старый газопровод, находящийся на его участке и согласно заявлению АО «Газпром газораспределение Иваново» являлся недействующим. Производилось разрезание трубы электрической болгаркой. В следствие нарушения целостности трубы из нее стал выходить газ под напором. Могло произойти воспламенение газа. ФИО1 был осуществлен вызов аварийной службы, которая приехала устранять утечку газа.

Факт вызова аварийной службы ДД.ММ.ГГГГ подтверждается заявкой (актом) № аварийно-диспетчерского обслуживания ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 65), в которой указано на устранение утечки газа в резьбовом соединении сгона на вводе в дом. Также зафиксировано отсутствие потерпевших и разрушений.

В силу ч. 1 ст. 55 и ст.ст. 67, 196 ГПК РФ суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется ст. 59 и 60 ГПК РФ об относимости и допустимости доказательств.

Вместе с тем, истцом в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено доказательств причинения какого-либо вреда вследствие произошедшей утечки газ, а также причинение такого вреда вследствие действий (бездействия) АО «Газпром газораспределение Иваново». Наоборот, согласно доводам истца причиной утечки газа явились его действия, связанные с попыткой отрезать старый газопровод. 

При таких обстоятельствах, оснований для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда не имеется.

На основании ст. 103 ГПК РФ взысканию с ответчика в бюджет муниципального образования г.о. Кохма подлежит государственная пошлина в размере 400 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 103, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования ФИО2 к акционерному обществу «Газпром газораспределение Иваново» о защите прав потребителя удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» в пользу ФИО2 неустойку в размере 1863 рублей 93 копеек, штраф в размере 931 рубля 96 копеек.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» в бюджет муниципального образования г.о. Кохма государственную пошлину в размере 400 рублей. 

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Ивановский районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья подпись Е. В. Чеботарева

Мотивированное решение составлено 09.06.2021.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>