Дело 2-208/2025

УИД 34RS0036-01-2024-001566-46

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Светлоярский районный суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Потаповой О.В.,

при секретаре ФИО2,

06 февраля 2025 года в р.п.Светлый Яр Волгоградской области, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску публичного акционерного общества «Россети Юг» в лице филиала «Волгоградэнерго» к ФИО1 ФИО4 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Россети Юг» в лице своего филиала «Волгограэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В обоснование иска указано, что между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (сетевой организацией) и ФИО1 (в соответствии с договором - Заявитель) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Договор).

ДД.ММ.ГГГГ в Единый реестр юридических лиц внесена запись о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы истца (запись №), в связи со сменой фирменного наименования Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» на Публичное акционерное общество «Россети Юг» (ПАО «Россети Юг»).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ЩУ-0,4кВ и электрооборудование жилого дома, расположенных (которые будут располагаться) по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии с условиями Договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по выполнению возложенных на нее мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, а заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

В установленный договором срок стороны должны осуществить мероприятия по технологическому присоединению, указанные в Правилах технологического функционирования электроэнергетических систем N 861, в том числе: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий; разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка; выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий; выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы.

Согласно условиям Договора технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Согласно п. 10 Технических условий сетевая организация осуществляет мероприятия, необходимые к выполнению по строительству новых и реконструкции существующих энергетических объектов:

запроектировать и построить ВЛ-10 кВ от оп.№ ВЛ-10 кВ № ПС 35/10 «Чапурники-1» до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, 

запроектировать и построить КТП 10/0,4 кВ, 

запроектировать и построить ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя; 

выполнить фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя в электрической сети; релейную защиту и автоматику выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.

Согласно пункту 11 Технических условий Заявитель осуществляет в пределах границ своего участка мероприятия для обеспечения подключения объекта от строящейся сетевой организацией ВЛИ- 0,4 кВ, расположенной на границе земельного участка заявителя. В целях повышения пожарной безопасности и предотвращения поражения людей электрическим током, рекомендуется на вводе установить устройство защитного отключения (УЗО); предусмотреть установку устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности, на границе балансовой принадлежности.

Также на Заявителя возложена обязанность по выполнению требований к учету электроэнергии в электроустановке заявителя, требования по обеспечению качества электроэнергии.

В последствии по заявлению ФИО1 сроки выполнения мероприятий по договору неоднократно продлевались: дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Со стороны истца (сетевой организации) фактически обязательства по договору исполнены. 

В ходе проведения комиссионного обследования выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ ЩУ-0,4 кВ и электрооборудование жилого дома по адресу: 

<

адрес>, было выявлено, что ответчик, со своей стороны, не выполнила мероприятия, предусмотренные п. 11,12 технических условий, а именно отсутствует объект капитального строительства и энергопринимающее устройство заявителя, в связи с чем подключение объекта заявителя невозможно.

Таким образом, сроки исполнения ФИО1 мероприятий по договору истекли ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, в соответствии с пунктом 16.5 Правил N 861 у сетевой организации возникло право на расторжение договора технологического присоединения.

В целях досудебного урегулирования спора ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» ДД.ММ.ГГГГ направило в адрес ответчика соглашение о расторжении договора (письмо от ДД.ММ.ГГГГ № №), которое было получено ответчиком ДД.ММ.ГГГГ Подписанное ФИО1 соглашение о расторжении договора в адрес ПАО «Россети Юг» не направлялось.

По указанным основаниям истец просит расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №, взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Россети Юг» понесенные судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины.

Представитель истца ПАО «Россети Юг», извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился, указал в исковом заявлении о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ответчик ФИО1, извещенная о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явилась, сведений об уважительных причинах неявки не сообщила, возражений по иску не представила, каких-либо заявлений, ходатайств не заявила. 

Учитывая надлежащее извещение участников процесса о времени и месте судебного заседания, суд на основании ч.3 статьи 167 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В случаях, предусмотренных законом или договором, договор может быть расторгнут на основании решения суда (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

При этом на основании ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности). Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В силу п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно п. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Пунктом 2 ст. 453 ГК РФ установлено, что при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям (далее – Правила №861, Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей).

Согласно п. 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п.6 Правил №861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Согласно п.16 (5) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Подпунктом а пункта 16(6) указанных Правил предусмотрено что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем при наступлении следующего обстоятельства: заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

В судебном заседании установлено, что между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (сетевой организацией) и ФИО1 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №, предметом которого является технологическое присоединение для электроснабжения ЩУ-0,4кВ и электрооборудование жилого дома, расположенных (которые будут располагаться) по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии с пунктом 21 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

Согласно п.6 указанного договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Согласно пункту 8 Договора заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

Согласно пункту 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил;

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил; 

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем.

Согласно пунктам 4-5 заключенного сторонами договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Согласно п. 10 Технических условий для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ сетевая организация осуществляет следующие мероприятия, необходимые к выполнению по строительству новых и реконструкции существующих энергетических объектов:

запроектировать и построить ВЛ-10 кВ от оп. № ВЛ-10 кВ № ПС 35/10 «Чапурники-1» до проектируемой КТП 10/0,4 кВ; 

запроектировать и построить КТП 10/0,4 кВ; 

запроектировать и построить ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя; 

выполнить фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя в электрической сети; 

релейную защиту и автоматику выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ.

Согласно пункту 11 Технических условий ФИО1 осуществляет в пределах границ своего участка мероприятия для обеспечения подключения объекта от строящейся сетевой организацией ВЛИ- 0,4 кВ, расположенной на границе земельного участка заявителя. В целях повышения пожарной безопасности и предотвращения поражения людей электрическим током, рекомендуется на вводе установить устройство защитного отключения (УЗО), а также должен предусмотреть установку устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности, на границе балансовой принадлежности. 

Ответчик должна предусмотреть установку прибора учета электроэнергии класса точности 2,0 и выше, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля; предусмотреть установку устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности на границе балансовой принадлежности.

В соответствии с п.12 указанных Технических условий допуск энергопринимающих устройств Заявителя в эксплуатацию производится после проведения осмотра представителем сетевой организации и получения разрешения от сетевой организации.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый реестр юридических лиц внесена запись о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы истца (запись ГРН №), в связи со сменой фирменного наименования Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» на Публичное акционерное общество «Россети Юг».

В последствии по заявлению ФИО1 сроки выполнения мероприятий по договору неоднократно продлевались на основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, сроки исполнения ФИО1 мероприятий по договору истекли ДД.ММ.ГГГГ

Истцом (сетевой организацией) фактически обязательства по договору, согласно техническим условиям исполнены.

Как следует из Акта обследования объекта от ДД.ММ.ГГГГ, составленного комиссией Красноармейского РЭС, ДД.ММ.ГГГГ был совершен выезд для проведения комиссионного обследования выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №/ТПП-2019 от ДД.ММ.ГГГГ ЩУ-0,4 кВ и электрооборудование жилого дома по адресу: 

<

адрес> (к/н 34:26:060601:3274).

В результате обследования выявлено, что сетевая организация выполнила мероприятия, предусмотренные п. 10 технических условий, и готова произвести подключение объекта присоединения. Не выполнены мероприятия со стороны заявителя, предусмотренные п. 11,12 технических условий. Отсутствует объект капитального строительства и энергопринимающее устройство заявителя, в связи с чем подключение объекта заявителя невозможно по причине неисполнения обязательств со стороны заявителя, определенных техническими условиями.

Указанные обстоятельства подтверждаются материалами дела и ответчиком не оспорены.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Ответчиком ФИО1 не представлено суду доказательств того, что ею в соответствии с техническими условиями выполнены возложенные на неё мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, указанные в технических условиях и после выполнения мероприятий по технологическому присоединению она уведомила сетевую организацию о выполнении технических условий, а также то, что ответчик намерен осуществлять мероприятия по технологическому присоединению.

Таким образом, судом установлено, что ответчиком допущено существенное нарушение условий заключенного с истцом договора, препятствующее возможности исполнить последним надлежащим образом обязательства по договору, в частности осуществить мероприятия, необходимые для технологического присоединения.

В соответствии с п. 15 Договора технологического присоединения договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

По общему правилу, предусмотренному пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ, договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по требованию одной из сторон, в том числе при существенном нарушении договора другой стороной.

В целях досудебного урегулирования спора ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» ДД.ММ.ГГГГ направило в адрес ответчика подписанное ими соглашение о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № (письмо от ДД.ММ.ГГГГ №), что подтверждается реестром почтовых отправлений, отчетом об отслеживании отправления с идентификатором №).

В сопроводительном письме о направлении соглашения о расторжении договора содержалось предупреждение о праве расторжения договора в судебном порядке.

Согласно отчету об отслеживании почтового отправления с идентификатором № письмо получено ответчиком ДД.ММ.ГГГГ Однако подписанное ФИО1 соглашение о расторжении договора в адрес ПАО «Россети Юг» не поступило.

Суд, оценив представленные доказательства в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, установил, что ответчик не исполнил своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, руководствуясь п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", п. 8, 10 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей №, приходит к выводу, что такое поведение ответчика является существенным нарушением договора, влекущим его расторжение, в связи с чем требования истца являются законными и обоснованными.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Поскольку истцом, при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина в размере 20 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, суд считает необходимым взыскать ответчика в пользу истца судебные расходы по оплате государственной пошлины в указанном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования публичного акционерного общества «Россети Юг» в лице филиала «Волгоградэнерго» к ФИО1 ФИО6 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между публичным акционерным обществом «Россети Юг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и ФИО1 ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженкой 

<

адрес> (паспорт: 

<

данные изъяты>).

Взыскать с ФИО1 ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженкой 

<

адрес> (паспорт: 

<

данные изъяты>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Решение может быть обжаловано в Волгоградский областной суд через Светлоярский районный суд Волгоградской области в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий О.В.Потапова

Мотивированное решение суда составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий О.В.Потапова