УИД 77RS0002-02-2025-004233-13

Дело № 2-3658/2025

РЕШЕНИЕ

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 10 июня 2025 года

Басманный районный суд адрес в составе 

председательствующего судьи Гусевой И.В., 

при секретаре фио, 

с участием представителя ответчика фио, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к адрес о защите прав потребителя, обязании исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

фио обратился в суд с указанным иском, ссылаясь на следующие обстоятельства.

23 октября 2023 года между сторонами был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения № МГ-ДДТП-5221. По условиям договора истец внес предоплату в размере 50% от общей стоимости, а именно в размере сумма 23 июля 2024 года между сторонами было подписано дополнительное соглашение № 1 к данному договору, по условиям которого срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства – жилого дома по адресу: адрес, квартал 180, дом 525 к сети газораспределения и пуску марка автомобиля составил 135 дней с даты заключения данного соглашения. Размер платы в общей сумме составил сумма, в том числе сумма – за подключение до границ земельного участка и сумма – за подключение в пределах земельного участка. Сумма в размере сумма также была оплачена истцом. Однако в нарушение условий договора и дополнительного соглашения ответчиком не исполнены обязательства в установленный срок.

В связи с этим с учетом уточнений истец просил обязать ответчика выполнить обязательства по договору № МГ-ДДТП-5221 от 23 октября 2023 года в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда, взыскать с ответчика неустойку в размере сумма, компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы.

В судебное заседание истец не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика адрес в судебном заседании исковые требования не признал по основаниям, изложенным в письменных возражениях относительно иска.

Дело рассмотрено в отсутствие истца в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав представителя ответчика, исследовав в судебном заседании представленные лицами, участвующими в деле, доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

При толковании условий договора судом согласно статье 431 ГК РФ принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Положениями статьи 702 ГК РФ определено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. (пункт 1)

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. (пункт 2)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила) установлен порядок подключения объектов к сети газораспределения. 

В соответствии с пунктом 71 Правил мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:

а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

в) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, по установке газоиспользующего оборудования, строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установке прибора учета марка автомобиля);

г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности;

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении)

При этом согласно пункту 72 правил исполнитель обязан:

а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску марка автомобиля не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению);

б) осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если договор о подключении содержит обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка);

в) осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте «г» пункта 71 настоящих Правил);

г) по запросу заявителя не позднее 10-го дня со дня получения запроса направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению);

д) не позднее чем за 20 рабочих дней до даты подключения (технологического присоединения), определенной в договоре о подключении, уведомить заявителя об окончании срока действия договора о подключении;

е) согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц;

ж) обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка).

В силу пункта 2 Правил «фактическое присоединение» - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газораспределения исполнителя или сети газораспределения и (или) сети газопотребления основного абонента с сетью газопотребления объекта капитального строительства заявителя с осуществлением пуска марка автомобиля в газоиспользующее оборудование заявителя, а в случае присоединения сети газораспределения к другой сети газораспределения - в сеть газораспределения заявителя.

В пункте 74 Правил подключения к сетям газораспределения определены обязанности заявителя, в том числе по выполнению установленных в договоре о подключении условий подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (подпункт «а»).

В ходе судебного разбирательства установлено следующее.

23 октября 2023 года между сторонами был заключен договор о подключению (технологическом присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения № МГ-ДДТП-5221 объекта капитального строительства – жилого дома по адресу: адрес, квартал 180, дом 525.

Как следует из пункта 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капительного строительства к сети газораспределения и пуску марка автомобиля составляет 135 дней со дня заключения договора (до 06 марта 2024 года).

По условиям договора истец внес предоплату в размере 50% от общей стоимости, а именно в размере сумма 

23 июля 2024 года между сторонами было подписано дополнительное соглашение № 1 к данному договору, по условиям которого срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства – жилого дома по адресу: адрес, квартал 180, дом 525 к сети газораспределения и пуску марка автомобиля составил 135 дней с даты заключения данного соглашения. 

Размер платы в общей сумме составил сумма, в том числе сумма – за подключение до границ земельного участка и сумма – за подключение в пределах земельного участка. 

Сумма в размере сумма также была оплачена истцом.

Обращаясь с настоящим иском, истец указал, что срок исполнения ответчиком обязательств истек, однако до настоящего времени адрес не исполнил взятые на себя обязательства.

В соответствии с п. 74 Правил и пунктом 10 технических условий № 48-17-602/24 заявитель обязан: выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газораспределения и газоиспользующего оборудования к подключению; обеспечить исполнителю доступ к объектам капительного строительства заявителя для мониторинга выполнения заявителем технических условий; обеспечить применение газоиспользующего оборудования, технических устройств и материалов, имеющих сертификаты соответствия, паспорт изготовителя; иметь в наличии акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией; обеспечить объект капитального строительства приборами учета марка автомобиля, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

О выполнении технических условий заявитель обязан уведомить исполнителя за 20 дней до окончания срока осуществления мероприятий по подключению, представив для проверки соответствующие документы (пункты 6, 25, 26 Договора).

Анализируя вышеизложенное, завершающие мероприятия по фактическому присоединению и пуску марка автомобиля могут быть выполнены ответчиком лишь после выполнения истцом собственных мероприятий в оставшейся своей части. 

Принимая во внимание Правила, условия заключенного между сторонами договора, установив, что истец не уведомил ответчика о выполнении технических условий, доказательств обратного материалы дела не содержат, ответчик не смог завершить работы и сдать заказчику, в связи с чем суд приходит к выводу, что заявленные истцом требования об обязании ответчика выполнить условия договора и взыскании с ответчика неустойки не подлежат удовлетворению.

Также не подлежат удовлетворению и производные требования истца о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда и штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к адрес о защите прав потребителя, обязании исполнить договор, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня изготовления его в окончательной форме через Басманный районный суд адрес.

 Судья И.В. Гусева

Мотивированное решение суда изготовлено 20 июня 2025 года