№2-3318/25

Уид 50RS0015-01-2025-003012-26

Р Е Ш Е Н И Е

 Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ

Истринский городской суд Московской области в составе:

Председательствующего судьи Бардина М.Ю.,

при секретаре Дворецкой Е.А., 

с участием адвоката Кричкер Ю.С.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Мособлгаз» о защите прав потребителей, по встречному иску АО «Мособлгаз» к ФИО1 об изменении договора, 

У с т а н о в и л:

ФИО1 предъявила иск к АО «Мособлгаз» о защите прав потребителей, в обоснование иска указала, что между ФИО1 и АО «Мособлгаз» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор 

<

данные изъяты> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Согласно условиям заключенного договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 

<

данные изъяты> со дня заключения настоящего договора. Истцом взятые на себя обязательства исполнены в полном объеме, до настоящего времени договор ответчиком не исполнен, работы по подключению и пуску газа не производятся. В соответствии с условиями договора ответчик обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) жилого дома 

<

данные изъяты> принадлежащего истцу, к сети газораспределения. Подключение объекта к сети газораспределения осуществляется в соответствии с техническими условиями (

<

данные изъяты>). Согласно п. 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 

<

данные изъяты> со дня заключения настоящего договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ В день осуществления фактического присоединения (врезки и пуска газа) стороны подписывают акт о подключении (технологическим присоединении) (п. 8 Договора). Обязанности возложенные п. 6 Договора истцом исполнены в полном объеме. Ответчиком неоднократно предлагалось подписать дополнительные соглашения к Договору 

<

данные изъяты> о переносе сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа, а именно: ДД.ММ.ГГГГ между сторонами было подписано дополнительное соглашение с изменением сроков по договору на 

<

данные изъяты> со дня заключения первоначального договора. Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ срок договора составляет 

<

данные изъяты> месяцев со дня подписания первоначального договора. Дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ установлен новый срок - 

<

данные изъяты> со дня заключения первоначального договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ Вместе с тем, до настоящего времени договор ответчиком не исполнен, работы по подключению и пуску газа не производятся, акт не составлен. ответчиком не исполняются работы в установленный договором срок.

Просила: обязать АО "Мособлгаз" произвести исполнение договора 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенного с ФИО1, а именно: подключить газоиспользующее оборудование к сети газораспределения в речение месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Взыскать с АО "Мособлгаз" в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. Взыскать с АО "Мособлгаз" в пользу ФИО1 

<

данные изъяты> судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда до даты фактического исполнения решения суда.

АО «Мособлгаз» предъявил встречный иск к ФИО1 об изменении договора, в обоснование иска указал, что условия договора должны быть изменены для приведения их в соответствие с правовым актом. 

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том сети газораспределения к другим сетям газораспределения урегулирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудование объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547

Выполнение мероприятий по догазификации предусмотрено Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области 2035 года», утвержденной Постановлением Правительства МО от 20.12.2004 № 778/50. 

АО «Мособлгаз» является исполнителем программы социальной газификации государственным заказчиком которой является Министерство энергетики Московской области. Между АО «Мособлгаз» и ФИО1 заключен Договор 

<

данные изъяты> о подключении (технологическом присоединении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Договор заключен по типовой форме, предусмотренной Правилами подключения. Постановлением Правительства Московской области от 23.01.2025 № 45-ПП внесены изменения в программу социальной газификации и домовладение ответчика, включено в Раздел 2 «Пообъектный план-график догазификации Приложении к Программе (

<

данные изъяты>). Позднее, следующей редакцией программы газификации, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 04.03.2025 №191-ПП, срок догазификации домовладения ответчика подтвержден - 

<

данные изъяты>). Изменения в Программу Выполнение мероприятий по догазификации домовладения Ответчику возможно ранее срока, установленного в новой редакции программы социальной газификации (

<

данные изъяты>), поскольку для осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования домовладения требуется строительство газораспределительной сети и соответствующее финансирование АО «Мособлгаз» на момент заключения Договора не могло знать об объеме предполагаемых работ по всей программе социальной газификации, об объеме финансирования, как следствие об изменении программы социальной газификации соответственно, изменении сроков финансирования Единым оператором газификации данной программы.

Просил:

Внести следующие изменения в Договор 

<

данные изъяты> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации, заключенный между АО «Мособлгаз» и ФИО1: 1.1. Заменить абзац первый пункта 3 Договора абзацами в следующей редакции: «3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения (далее - мероприятия по подключению (технологическому - присоединению) и пуску газа определяется программой газификации. На дату внесения изменений в Договор срок выполнения мероприятий догазификации домовладения Заявителя, 

<

данные изъяты> Пообъектного плана-графика догазификации, являющегося приложением к подразделу 2 приложения к Программе Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года»).». 1.2. Изложить пункт 6 технических условий (Приложение 

<

данные изъяты> к Договор) в следующей редакции: «6. Срок подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства не позднее декабря 2027 г.». 1.3. В пункте 8 технических условий (Приложение 

<

данные изъяты> к Договору) слова 

<

данные изъяты>» заменить словами «

<

данные изъяты>.». 1.4. Изложить пункт 14 технических условий (Приложение № 1 к Договору) в следующей редакции: «14. Срок действия настоящих технических условий 

<

данные изъяты> 2. Взыскать с Ответчика в пользу АО «Мособлгаз» расходы по оплате государственной пошлины в размере 20 000 руб.

В судебном заседании представитель истца Кричкер Ю.С. иск поддержала.

Представитель АО «Мособлгаз» ФИО2 встречный иск поддержала.

Судом установлено, что между ФИО1 и АО «Мособлгаз» 

<

данные изъяты> заключен договор 

<

данные изъяты> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. Согласно условиям заключенного договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 

<

данные изъяты> со дня заключения настоящего договора. В соответствии с условиями АО «Мособлгаз» обязан осуществить подключение (технологическое присоединение) жилого дома 

<

данные изъяты> принадлежащего ФИО1 к сети газораспределения. Подключение объекта к сети газораспределения осуществляется в соответствии с техническими условиями (п. 2 Договора). Согласно п. 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 

<

данные изъяты> со дня заключения настоящего договора, то есть 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> между сторонами было подписано дополнительное соглашение с изменением сроков по договору на 

<

данные изъяты> со дня заключения первоначального договора. 

Между сторонами было подписано дополнительное соглашение 

<

данные изъяты> согласно которого срок договора составляет 

<

данные изъяты> со дня подписания первоначального договора. 

Между сторонами было подписано дополнительное соглашение 

<

данные изъяты> которым установлен новый срок - 

<

данные изъяты> со дня заключения первоначального договора, 

<

данные изъяты>

Договор ответчиком не исполнен, работы по подключению и пуску газа не производятся.

Согласно ст. 307 ГК РФ В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309, 319 ГК РФ Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Поскольку новый срок - 

<

данные изъяты> со дня заключения договора 

<

данные изъяты> о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, то есть 

<

данные изъяты> истек, а АО «Мособлгаз» договор не исполнен, работы по подключению и пуску газа не производятся и исходя из возражений ответчика и встречного иска и не будут проводиться, суд приходит к выводу об удовлетворении требования Алениной ЕюА. Обязать АО "Мособлгаз" произвести исполнение договора 

<

данные изъяты>

Согласно ст. 450 ГК РФ

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Доказательств нарушения договора со стороны ФИО1 не представлено.

Согласно ст. 451 ГК РФ

Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

3. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

В данном случае при заключении договора от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации такие обстоятельства как изменения в Программу выполнения мероприятий по догазификации не может быть признано существенным и являющимся основанием для извещения договора, так как АО «Мособлгаз» не может и не мог отказаться от заключения данного договора, а условия договора определены не сторонами договора, а по типовой форме, предусмотренной Правилами подключения, утвержденными Постановлением Правительства Московской области.

Совокупности условий перечисленных в пп 1,2, 3,4 не возникло.

Условия договора не повлекли для АО «Мособлгаз» ущерб, и ответчик не лишился того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора.

Акционерное общество «Мособлгаз» - это коммерческая организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, цель которой - систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке

Таким образом, из закона, обычаев и существа договора следует, что риск изменения обстоятельств по договору между гражданином и акционерным обществом несет акционерное общество

На основании изложенного, условий для изменения условий договора 

<

данные изъяты> г. в судебном порядке нет.

На основании изложенного, суд приходи к выводу об отказе в удовлетворении встречного иска.

В силу ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Требование истца о компенсации морального вреда также основано на законе, поскольку нарушением срока о подключения газоиспользующего оборудования к сети газораспределения передачи нарушены законные права как потребителя. С учетом принципа разумности и справедливости и, исходя из срока просрочки исполнения обязательства суд полагает, что размер компенсации морального вреда следует определить в размере 50 000 рублей

Согласно ст. 206 ГПК РФ Суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

На основании изложенного, суд устанавливает судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки не исполнения решения суда до даты фактического исполнения решения суда.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Иск ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать АО "Мособлгаз" произвести исполнение договора 

<

данные изъяты>. о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, заключенного с ФИО1, а именно: подключить газоиспользующее оборудование к сети газораспределения в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу. 

Взыскать с АО "Мособлгаз" в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. 

Взыскать с АО "Мособлгаз" в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки не исполнения решения суда до даты фактического исполнения решения суда. 

В удовлетворении встречного иска АО «Мособлгаз» к ФИО1 об изменении договора

<

данные изъяты> технических условий, взыскании госпошлины отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Истринский городской суд в течение месяца. 

Председательствующий: 

Решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.