﻿Дело УИД 52RS0019-01-2020-000011-54

Производство №2-75/2020 З А О Ч Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

р.п. Ардатов ДД.ММ.ГГГГ

Судья Ардатовского районного суда Нижегородской области Борискин О.С., с участием истца Бориной В.А., при секретаре Лебедевой И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

Бориной В.А. к Индивидуальному предпринимателю Ведехину Е.В. о расторжении договора подряда на монтаж ПВХ окон от ДД.ММ.ГГГГ, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, 

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 103 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Иск Бориной В.А. к ИП Ведехину Е.В. удовлетворить частично. 

Расторгнуть договора подряда на изготовление и монтаж ПВХ окон от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Бориной В.А. и Индивидуальным предпринимателем Ведехиным Е.В. 

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Ведехина Е.В. в пользу Бориной В.А. выплаченную сумму по договору подряда в размере 45000 рублей, неустойку в сумме 77500 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 3000 рублей, штраф в размере 62750 рублей, а всего 188 250 рублей.

В удовлетворении иска Бориной В.А. к Индивидуальному предпринимателю Ведехину Е.В. о взыскании оставшейся суммы морального вреда в размере 12 000 рублей отказать. Взыскать с Индивидуального предпринимателя Ведехина Е.В. в доход Ардатовского муниципального района Нижегородской области государственную пошлину в размере 3950 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения суда.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

СУДЬЯ Борискин О.С.