УИД 78RS0020-01-2024-004345-90Дело № 2-4288/2024 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ16 декабря 2024 года г. Санкт-Петербург 

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Якименко М.Н.,

при секретаре Анищенко А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о защите прав потребителя,

выслушав истца ФИО1 и его представителя ФИО6, ответчика ИП ФИО2, изучив материалы дела, суд,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга с иском к ИП ФИО2 о взыскании неустойки по договору подряда за период с 23 марта 2024 года по 7 апреля 2024 года в размере 121 005 рублей, денежной компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей, штрафа, расходов на оплату услуг представителя в размере 24 500 рублей, ссылаясь на просрочку исполнения обязательства по договору подряда.

Истец и его представитель в судебном заседании заявленные требования поддержали. 

Ответчик в судебном заседании просил в удовлетворении иска отказать.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения явившихся лиц, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Из материалов дела усматривается, что 4 ноября 2023 года между ФИО1 (заказчик) и ИП ФИО2 (подрядчик) заключен договор подряда (л.д.7-12), согласно условиям которого последний принял обязательство по изготовлению кухонной мебели, в том числе столешницы Stolex 8126 38 мм*600 мм (л.д.12).

Общая стоимость работ составила 236 500 рублей (п.2.2).

Пунктом 3.1 установлено, что максимальный срок изготовления составляет 60 рабочих дней от даты поступления денежных средств. Этим же пунктом установлено, что при внесении изменений и дополнений в проект, в том числе при проведении замера, срок изготовления исчисляется с даты замера, или от даты внесения изменений и дополнений.

4 ноября 2023 года истцом внесены денежные средства в размере 118 000 рублей.

12 ноября 2023 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 (л.д.16) о внесении изменений в эскиз и спецификацию. Фактической датой начала действия договора является дата заключения соглашения и максимальный срок изготовления считается от даты подписания соглашения (п.2). Сумма неоплаченного остатка составила 150 900 рублей (п.3.2).

12 ноября 2023 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 2 (л.д.16 оборотная сторона) о том, что запуск в производство столешницы (компакт ламинат) производится после полного монтажа кухни и проведения контрольного замера мебели. Срок изготовления столешницы занимает до 45 рабочих дней (п.2).

Дополнительным соглашением от 19 декабря 2023 года (л.д.14) стороны согласовали перенос отверстия под смеситель в столешнице из компакт-ламината Stolex Е2 8126 с утверждением новой схемы (л.д.15). Фактической датой начала действия договора является дата заключения соглашения и максимальный срок изготовления считается от даты подписания соглашения (п.2).

12 февраля 2024 года сторонами составлен акт приема-передачи сборки кухонной мебели без столешницы компакт-плита (л.д.18).

7 апреля 2024 года сторонами составлен акт приема-передачи сборки кухонной мебели в полном объеме (л.д. 18 оборотная сторона).

8 апреля 2024 года и 16 апреля 2024 года ФИО1 обратился к ИП ФИО2 с претензией об уплате неустойки за нарушение договорных сроков с учетом фактической установки столешницы 7 апреля 2024 года (л.д.19,25-27), которая оставлена ответчиком без удовлетворения (л.д.48-51).

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указал, что дополнительными соглашениями № 1 от 12 ноября 2023 года и № 2 от 12 ноября 2023 года стороны установили раздельные срок исполнения договорного обязательства в части столешницы, установив, что запуск столешницы осуществляется только после полного монтажа кухни и проведения контрольного замера мебели и только после чего в течение 45 рабочих дней подрядчиком осуществляется ее заказ и установка. Дополнительное соглашение от 19 декабря 2023 года направлено на изменение условий основного договора и дополнительного соглашения № 1 от 12 ноября 2023 года. 

Из разъяснений в п. 43 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 года № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса РФ о заключении и толковании договора» следует, что условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в ст. 1 названного кодекса, другими положениями указанного кодекса, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (ст. ст. 3, 422 того же кодекса).

При толковании условий договора в силу абз. 1 ст. 431 Гражданского кодекса РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (п. 5 ст. 10, п. 3 ст. 307 указанного кодекса), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 названного кодекса, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено ФЗ.

Из системного и буквального толкования условий договора, фактических обстоятельств дела прямо следует, что стороны при заключении дополнительных соглашений исходили из сложности исполнения договора при изготовлении столешницы с учетом переноса отверстия под смеситель, в связи с чем, по мнению суда, дополнительным соглашением № 2 от 12 ноября 2023 года ими изменены условия договора на то, что запуск в производство столешницы (компакт ламинат) производится после полного монтажа кухни и проведения контрольного замера мебели. Срок изготовления столешницы занимает до 45 рабочих дней и дополнительным соглашением от 19 декабря 2023 года изменения внесены в дополнительное соглашение № 1, в связи с чем монтаж столешницы 7 апреля 2024 года при осуществлении монтажа кухни 12 февраля 2024 года осуществлен в пределах срока установленного соглашением № 2, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований о взыскании неустойки. 

Принимая во внимание, что судом не установлено нарушение прав истца действиями ответчика, то отсутствуют основания для взыскания денежной компенсации морального вреда, штрафа, а также распределения понесенных им судебных издержек. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.12, 56, 67, 167, 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований ФИО1 к ИП ФИО2 о защите прав потребителя отказать. 

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд путем подачи апелляционной жалобы через Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме. 

Судья 

Мотивированное решение изготовлено 31.03.2025