УИД: 59RS0004-01-2025-007002-54

Дело № 2-500/2026

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 марта 2026 года город Пермь

Ленинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Чикулаевой И.Б.,

при секретаре судебного заседания Ветелиной О.О.,

с участием истца ФИО1,

представителя истца ФИО2,

представителя ответчика ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по иску КСВ к акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь» о возложении обязанности;

по встречному исковому заявлению акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» к КСВ о внесении изменений в договор, взыскании судебных расходов,

установил:

КСВ, с учетом уточнения исковых требований, обратился с иском к АО «Газпром газораспределение Пермь» (далее по тексту – Общество) просил возложить на ответчика обязанность внести изменения в договор, а также во все необходимые документы, в том числе в проектные, в части адреса объекта газификации на домовладение, находящееся по адресу: 

<

Адрес>, путем заключения дополнительного соглашения и размещения в личном кабинете на портале connectgas.ru; установить факт нарушения договора № от 21.05.2024; возложить обязанность исполнить принятые по договору № от 21.05.2024 обязательства. В обоснование заявленных требований указано, что ему на праве собственности принадлежит земельный участок по адресу: 

<

Адрес>. На данном земельном участке расположено два жилых дома, принадлежащие ему на праве собственности: жилой дом по адресу: 

<

Адрес>, жилой дом по адресу: 

<

Адрес>. Дом по адресу: 

<

Адрес> подключен к газовой трубе в 2013 году. Газовая труба с кадастровым номером 59:32:3630002:1786 в собственности кого либо не находится, ответчик меры по ее оформлению в собственность не предпринимает. 29.04.2024 в рамках программы догазификации он обратился к ответчику с заявкой в отношении жилого дома по адресу: 

<

Адрес>, приложив необходимый пакет документов. В заявке указал адрес земельного участка, поскольку жилому дому на тот момент адрес присвоен не был. ДД.ММ.ГГГГ ему выданы технические условия № на подключение (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, согласно которым точка подключения распложена в 300 метрах от жилого дома по адресу: 

<

Адрес>. Срок действия документа определён – 18 месяцев, в зависимости от расстояния трубы. 28.05.2024 подписан договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. В договоре также был указан адрес земельного участка, поскольку на момент его подписания, подключаемый дом точного адреса не имел. 21.03.2025 обратился к ответчику за внесением изменений в договор в части адреса подключаемого дома, однако изменения не внесены. Срок исполнения договора истек, однако договор ответчиком не исполнен. 24.07.2025 УФАС по 

<

Адрес> в отношении ответчика составлен протокол об административном правонарушении №, которым установлен факт указания ошибочно адреса, нарушения ответчиком сроков исполнения договора. 05.02.2025 ответчиком удален файл с прежними техническими условиями, загружен новый, в котором отражено, что работы за границами участка не требуются. Подобная подмена технических условий подразумевает изменение существенных условий договора, которые ему представлены не были, в частности изменения соков подключения. Договором одностороннее изменение условий не допускается. ДД.ММ.ГГГГ ему поступило требование о предоставлении согласия на подключение жилого дома по адресу: 

<

Адрес> через принадлежащие ему сети газопровода. ДД.ММ.ГГГГ он направил ответчику отказ, указав на значительные нарушения его земельного участка (л.д. 3-9, 180-189).

АО «Газпром газораспределение Пермь» обратилось с встречным иском к КСВ о внесении изменений в предмет договора в части изменения объекта газификации на домовладение, находящееся по адресу: 

<

Адрес>; в существенные технические условия к договору в части изменения адреса объекта газификации на домовладение, находящееся по адресу: 

<

Адрес> в части изменения точки подключения к основному газопроводу: определить точку подключения в границах земельного участка находящегося по адресу: 

<

Адрес> к газопроводу принадлежащему основному абоненту КСВ; взыскании судебных расходов по оплате государственной пошлины. В обоснование заявленных требований указано, что Общество является газораспределительной организацией, осуществляет полномочия по подключению (техническому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, в том числе по адресу: 

<

Адрес>. Общество является исполнителем программы газификации, а также исполнителем по договору, заключенному между Обществом и КСВ № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации. В предмете договора допущена существенная техническая ошибка в части неверно указанного адреса объекта газификации, указан адрес, ранее газифицированный с помощью газопровода низкого давления, расположенного на земельном участке КСВ Объектом газификации по договору должно было являться не газифицированное домовладение по адресу: 

<

Адрес>. Общество предпринимало попытки к заключению дополнительного соглашения для приведения договора и его приложений в соответствие либо к расторжению договора в связи с невозможностью его исполнения, однако КСВ данные требования оставлены без внимания. Газопровод-источник, принадлежащий КСВ, обладает достаточной пропускной способностью, обеспечивающей техническую возможность для осуществления подключения домовладения по адресу: 

<

Адрес> сохранением условий газоснабжения домовладения по адресу: 

<

Адрес>. Газопровод низкого давления, расположенный на участке КСВ, является наиболее оптимальным источником для подключения негазифицированного домовладения (л.д. 103-105).

Истец/ответчик в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал, встречные исковые требования не признал. Дополнительно пояснил, что ответчиком нарушены сроки установленные договором, что подтверждает решение Управления Федеральной антимонопольной службы Пермского края, которым ответчик привлечен к административной ответственности. Изначально спорный объект не имел адреса, в связи с чем в документации был указан адрес земельного участка, но это было до заключения договора. Пункт 48 Правил № 1547 не имеет отношение к делу, поскольку изначально ответчик принял на себя обязательства по подключению путем строительства газопровода от существующей сети протяжённостью 315 м. Ответчиком внесены изменения в технические условия в одностороннем порядке, что недопустимо согласно пункту 29 договора. С его стороны все условия выполнены, представлены все необходимые документы. Обязательств указывать, что он является основным абонентом, у него не имелось. В материалы дела представлены возражения на встречный иск (л.д. 125-128).

Представитель истца/ответчика в судебном заседании заявленные исковые требования поддержала, встречные исковые требования не признала. Дополнительно пояснила, что необходимо внести изменения только в части адреса объекта, сам объект изначально указан верно. Ответчиком в одностороннем порядке изменены технические условия, измена точка подключения.

Представитель ответчика/истца в судебном заседании заявленные исковые требования не признал, встречные исковые требования поддержал. Дополнительно пояснил, что подключение необходимо произвести через принадлежащую истцу сеть, данный способ является экономически целесообразным.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Правоотношения в области газоснабжения в Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации.

Статья 4 данного Федерального закона относит к числу принципов государственной политики в области газоснабжения, в частности, государственную поддержку развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности, а также повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на федеральных территориях и территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих межрегиональных и региональных программ газификации (абзацы 2 и 4).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, которые определяют порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения.

Подключение (технологическое присоединение) представляет собой совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности (пункт 2 Правил).

Пунктом 3 Правил определен порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно пункту 5 указанных Правил, подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

В силу пункта 41 Правил исполнитель определяет технические условия: а) на основе анализа пропускной способности сети газораспределения; б) с учетом оценки альтернативных вариантов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к существующим сетям газораспределения; в) с учетом принятых исполнителем в соответствии с ранее выданными техническими условиями обязательств по обеспечению подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Согласно пункту 42 Правил технические условия прилагаются к договору о подключении и содержат следующую информацию: а) характеристики газопровода (диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление, протяженность), к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение); б) суммарный максимальный часовой расход газа и отдельно по каждому подключаемому объекту капитального строительства (если их несколько); в) пределы изменения давления газа в присоединяемом газопроводе; г) обязательства заявителя по подготовке сети газопотребления, обеспечению газоиспользующим оборудованием и его размещению, а также по обеспечению приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также по установке газоиспользующего оборудования и прибора учета газа; д) другие условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, включая точку подключения (для заявителей первой и второй категорий, а также в случае отсутствия необходимости строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя); е) срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства; ж) срок действия технических условий; з) обязательства исполнителя по выполнению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) (в том числе технических) в целях подключения объекта капитального строительства заявителя.

Пунктом 121 Правил предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.

Как следует из пункта 122 Правил в случае отсутствия в программе газификации домовладения заявителя срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела не может превышать:

30 дней - в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка;

100 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью до 30 метров;

135 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 30 до 200 метров;

200 дней - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью от 200 до 500 метров;

один год - в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до границ земельного участка заявителя газопроводов, протяженностью свыше 500 метров.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен не более чем: на 30 дней - в случае необходимости устройства пунктов редуцирования газа; на 30 дней - в случае необходимости бестраншейного способа прокладки газопровода протяженностью до 30 метров; на 30 дней - в случае пересечения сети газораспределения с коммуникациями ресурсоснабжающих организаций и (или) автомобильными дорогами местного значения; на 50 дней - при необходимости оформления публичного сервитута для строительства газопроводов на земельных участках, находящихся в частной собственности; на 200 дней - в случае пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, железными дорогами, водными преградами, прокладки газопровода на территории земель лесного фонда или необходимости вырубки зеленых насаждений и (или) прокладки газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом, и (или) по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых территорий, и (или) в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия.

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) продлевается не более чем на 70 дней (200 дней - для случаев, для которых настоящим пунктом предусмотрено продление срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 200 дней).

В случае если указанные в абзацах восьмом - двенадцатом настоящего пункта обстоятельства стали известны при разработке проектной документации на сеть газораспределения, подписывается дополнительное соглашение к договору в рамках догазификации об изменении срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

В судебном заседании установлены следующие обстоятельства.

КСВ является собственником земельного участка по адресу: 

<

Адрес>, на котором расположены объекты недвижимости с кадастровыми номерами: №, №, № (л.д. 34-35).

Распоряжением начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 04.02.2025 дому с кадастровым номером № присвоен адрес: 

<

Адрес> дому с кадастровым номером № присвоен адрес: 

<

Адрес> (л.д. 22-23).

КСВ на праве собственности принадлежит жилой дом, площадью 187,7, кв.м, расположенный по адресу: 

<

Адрес>, кадастровый № (л.д. 36-38).

КСВ на праве собственности принадлежит жилой дом, площадью 74,9 кв.м, расположенный по адресу: 

<

Адрес>, кадастровый №, который по состоянию на 29.04.2024 нумерации не имел (л.д. 11-13, 39-41).

21.05.2024 между АО «Газпром газораспределение Пермь» (исполнитель), КСВ (заявитель) и ООО «Газпром газификация» (единый оператор газификации) заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (л.д. 106-108), по условиям которого исполнитель обязуется осуществить подключение технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границы земельных участков без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети: 

<

Адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями газораспределения и (или) газораспределения основного абонента с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения), а единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечит подключение объекта капитального строительства к сети газораспределения (пункт 1).

Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 2).

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 200 дней со дня заключения настоящего договора (пункт 3).

Любые изменения, вносимые в настоящий договор, действительны при условии их оформления в письменной форме в виде дополнительного соглашения к договору, подписанному сторонами, и составляют его неотъемлемую часть (пункт 29).

Согласно техническим условиям № от 20.05.2024 на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, объектом капитального строительства является индивидуальный жилой дом по адресу: 

<

Адрес>. Проектирование и строительство (реконструкция) газопровода от существующей сети газораспределения до точки диаметром 63 мм, протяжённостью 315 м, тип прокладки: подземный (л.д. 29-31, 109).

24.12.2024 КСВ обратился к Обществу с заявлением о заключении дополнительного соглашения по постановлению 164-п от 02.03.2022, в редакции постановления 469-п от 17.07.2024 к договору о подключении (технологическом присоединении) объект капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации № от 21.05.2024 (л.д. 72).

24.12.2024 КСВ обратился к Обществу с заявлением о продлении договора подключения № от 21.05.2024 сроком до 01.07.2025, в связи с отсутствием готовности внутренней газовой сети (л.д. 75).

АО «Газпром газораспределение Пермь» направило КСВ письмо от 09.04.2025, в котором указало на то, что объект, по которому направлена заявка, подготовлен и подписан сторонами договор № от 21.05.2024 газифицирован, проведением мероприятий в рамках договора не представляется возможным, считает договор ничтожным. Одновременно направило подписанное дополнительное соглашение о расторжении договора. Также предложило после расторжения договора подать заявку относительно жилого дома, расположенного по адресу: 

<

Адрес> (л.д. 24).

АО «Газпром газораспределение Пермь» направило КСВ письмо от 01.07.2025, в котором указало на то, что объект по адресу: 

<

Адрес>, по которому направлена заявка, газифицирован в 2013 году, поставка бытового газа осуществляется с 11.12.2013 по настоящее время. Также указано, что Общество считает договор № от 21.05.2024 ничтожным. Одновременно направило подписанное дополнительное соглашение о расторжении договора. Также предложило после расторжения договора подать заявку относительно жилого дома, расположенного по адресу: 

<

Адрес> (л.д. 73).

24.07.2025 Управлением Федеральной антимонопольной службой по Пермскому краю в отношении АО «Газпром газораспределение Пермь» составлен протокол об административном правонарушении № (л.д. 14-20).

Постановлением Управления Федеральной антимонопольной службой по Пермскому краю от 08.08.2025 АО «Газпром газораспределение Пермь» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 000 руб. (л.д. 54-58).

Из указанного постановления усматривается, что в действиях (бездействиях) АО «Газпром газораспределение Пермь» усмотрено нарушение положений подпунктов 72, 122 Правил № 1547, выразившееся в нарушении сроков осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках догазификации в отношении объекта с кадастровым номером № в установленный действующим законодательством, а также договором срок не осуществлено.

08.08.2025 Управлением Федеральной антимонопольной службой по Пермскому краю в отношении АО «Газпром газораспределение Пермь» внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения: совершить действия направленные на осуществление АО «Газпром газораспределение Пермь» надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, объектов капитального строительства к сетям газораспределения, путем осуществления мероприятий по подключению (технологическом присоединению) к сетям газораспределения в рамках программы догазификации, объекта КСВ, имеющий кадастровый №, согласно заявке от 29.04.2024 (л.д. 60).

14.08.2025 АО «Газпром газораспределение Пермь» обратилось к КСВ за согласием на подключение объекта по адресу: 

<

Адрес> через принадлежащие КСВ сети газораспределения (л.д. 85).

19.08.2025 КСВ направил АО «Газпром газораспределение Пермь» письмо, содержащее в себе отказ от проведения работ по газификации дома в границах земельного участка с кадастровым номером № (л.д. 82).

07.10.2025 КСВ обратился в АО «Газпром газораспределение Пермь» с претензией о внесении изменении в договор в части адреса объекта подключения путем заключения дополнительного соглашения, исполнении обязанностей принятых в рамках договора, выплате компенсации морального вреда (л.д. 83-84).

До настоящего времени обязательства по договору ответчиком не исполнены.

Таким образом судом установлено и не оспаривается сторонами, что в договоре № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 21.05.№ также иных документах, в том числе в проектных, неверно указан адрес объекта газификации, а именно ошибочно указан адрес ранее газифицированного жилого дома, поскольку объект газификации адреса не имел, при этом все иные необходимые сведения в договоре и иных документах отражены непосредственно в отношении объекта подлежащего газификации.

При указанных обстоятельствах, учитывая заявленные исковые и встречные исковые требования, принимая во внимание отсутствие спора относительно объекта подлежащего газификации (предмет договора), сведения о присвоении адреса жилому дому, суд приходит к выводу, что на АО «Газпром газораспределение Пермь» следует возложить обязанность внести в договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 21.05.2024, заключенного между АО «Газпром газораспределение Пермь» и КСВ, а также во все необходимые документы, в том числе в проектные, изменения в части адреса объекта газификации, а именно на домовладение, находящееся по адресу: 

<

Адрес>.

Необходимость указывать в решении суда, каким способом будут внесены изменения в договор (путем заключения дополнительного соглашения или иным) не имеется, поскольку это относится к способу исполнения решения суда.

Кроме того, материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что обязательства, принятые им по договору № подключения (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 21.05.2024 не исполнены.

АО «Газпром газораспределение Пермь» являясь исполнителем в рамках договора № № от 21.05.2024 на основе анализа пропускной способности сети газораспределения, с учетом оценки альтернативных вариантов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к существующим сетям газораспределения, с учетом принятых исполнителем в соответствии с ранее выданными техническими условиями обязательств по обеспечению подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения определил технические условия, из которых следует, что протяженность газопровода составляет 315 м, тип прокладки: подземный. Данные технические условия получены КСВ лично 28.05.2024.

Таким образом, из договора и технических условий следует, что ответчик обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования КСВ к сети газораспределения в рамках догазификации, указана точка подключения – от существующей сети газораспределения до точки подключения протяженностью 315 м.

Определяя технические условия АО «Газпром газораспределение Пермь», обладая исключительной прерогативой исполнителя по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения, так как газораспределительная организация как профессиональный участник рынка владеет информацией о состоянии сетей, возможности подключения и использования земельных участков, имело возможность определить степень загруженности и состояние газопроводов, возможность и целесообразность строительства новых линейных объектов газопроводов, дать заключение о присоединения непосредственно или с использованием абонента КСВ, однако данной возможностью не воспользовалось.

АО «Газпром газораспределение Пермь» заявляя требования о внесении изменений в существующие технические условия к договору в части изменения точки подключения к основному газопроводу (определить точку подключения в границах земельного участка находящегося по адресу: 

<

Адрес>, к газопроводу принадлежащему основному абоненту КСВ) не представил доказательств невозможности исполнения договора № подключения (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с КСВ в соответствии с существующими техническими условиями.

При указанных обстоятельствах, необходимость внесения изменений в существенные технические условия к договору в части изменения точки подключения к основному газопроводу не имеется. Встречные исковые требования подлежат оставлению без удовлетворения.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что на ответчика следует возложить обязанность исполнить взятые на себя обязательства по договору № № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 21.05.2024, заключенному между АО «Газпром газораспределение Пермь» и КСВ в соответствии с техническими условиями № от 20.05.2024 (полученные КСВ лично 28.05.2024).

В соответствии с частью 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, и если данные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (части 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). При установлении указанного срока суд учитывает возможность ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Поскольку необходимость установления судом срока для исполнения ответчиком возложенной обязанности прямо предусмотрена статьей 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает необходимым установить такой срок.

При этом суд принимает во внимание, что срок исполнения договора истек 14.12.2024 (200 дней со дня заключения договора).

Учитывая обстоятельства дела, принимая во внимание объем мероприятий, которые необходимо будет произвести ответчику, погодные условия, суд находит разумным установить срок исполнения возложенной на АО «Газпром газораспределение Пермь» обязанности в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

возложить на акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 

<

***>) внести в договор № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 21.05.2024, заключенного между акционерным обществом «Газпром газораспределение Пермь» и КСВ, а также во все необходимые документы, в том числе в проектные, изменения в части адреса объекта газификации на домовладение, находящееся по адресу: 

<

Адрес>.

Возложить на акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» (ИНН 

<

***>) обязанность в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу исполнить взятые на себя обязательства по договору № о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации от 21.05.2024, заключенному между акционерным обществом «Газпром газораспределение Пермь» и КСВ в соответствии с техническими условиями № от 20.05.2024 (полученные КСВ лично 28.05.2024).

Встречные исковые требования акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» к КСВ оставить без удовлетворения.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

(мотивированное решение изготовлено 01.04.2026)

Председательствующий - подпись - И.Б. Чикулаева

Копия верна

Судья И.Б. Чикулаева