Дело 2-3492/2023

91RS0№-49 

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

21 ноября 2023 года 

<

адрес>

Симферопольский районный суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи Сердюк И.В., 

при участии помощника судьи ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании в 

<

адрес> гражданское дело по исковому заявлению и.о. заместителя прокурора 

<

адрес> Республики Крым в защиту прав, свобод и законных интересов Аблаева Мустафы к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении совершить определенные действия,

УСТАНОВИЛ:

И.о. заместителя прокурора 

<

адрес> Республики Крым в октябре 2023 года обратился в Симферопольский районный суд Республики Крым с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов Аблаева Мустафы к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении совершить определенные действия. 

Исковые требования мотивированы тем, что между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, объектом по которому является индивидуальное жилищное строительство, расположенное по адресу: 

<

адрес> (к.н. №), согласно которому сетевая организация приняла обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Аблаева М., расположенных по адресу: 

<

адрес> (к.н. №). 

В соответствии с пунктом 5 договора срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Вместе с тем до настоящего времени сетевой организацией технологическое присоединение фактически не выполнено, что свидетельствует о невыполнении обязательств, предусмотренных договором. Указанное влечет нарушение прав Аблаева М. на проживание в надлежащих условиях. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с данным исковым заявлением в суд.

В судебном заседании помощник прокурора Симферопольского района Республики Крым Благодатская И.А. заявленные требования поддержала, просила их удовлетворить в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Аблаев М.. в судебном заседании просила иск удовлетворить, указав, что техприсоединение не осуществляется уже 5 лет, он построил дом, чтобы улучшить жилищные условия своей семьи, которая в настоящее время проживает в стесненных условиях.

Представитель ответчика по доверенности Сеитджелилова Т.В. в судебном заседании пояснила, что предприятие не отказывается от взятых на себя обязательств, однако просила установить 3-х месячный срок для осуществления техприсоединения после вступления решения суда в законную силу. 

Выслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы дела, и оценив в соответствии со статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению на основании следующих обстоятельств.

Статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить уплатить эти услуги.

В силу статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35 - ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 (далее – Правила технологического присоединения).

Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В силу пункта 16.3 Правил технологического присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Судом установлено, что 29.01.2019 между ГУП РК «Крымэнерго» и Аблаевым М. заключен договор № 460/45/005-83-19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым ГУП РК «Крымэнерго» приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств и электроснабжение устройств: индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровый №. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения настоящего договора (п.5) (л.д.12-15).

Установлено, что 13.12.2019, 11.08.2023 между ГУП РК «Крымэнерго» и Аблаевым М. заключены дополнительные соглашения соответственно №460/45/005-3747-19 и №460/45/005-1148-23 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 460/45/005-83-19 от 29.01.2019, в соответствии с которыми продлен срок действия технических условий 460/45/005-83-19 от 17.01.2019 до 01.05.2024 (л.д.18-19, 20-21).

Как усматривается из письма ГУП РК «Крымэнерго» в адрес Аблаева М. от 18.08.2023, ГУП РК «Крымэнерго» проинформировало о том, что технологичсекое присоединение к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, кадастровый №, планируется выполнить до 02.11.2023 (л.д.30-31).

Согласно письму ГУП РК «Крымэнерго» в адрес прокуратуры Симферопольского района от 25.09.2023 объект Аблаева Мустафы (договор об осуществлении присоединения к электрическим сетям от 29.01.2019 № 460/45/005-83-19 ) расположен в зоне массовой застройки. Сетевой организацией пункты 10.1, 10.2 техничексих условий от 17.01.2019 № 460/45/005-83-19 выполнены. Для завершения процедуры технологичского присоединения необходимо выполнить строительство ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 1824 L -290 м. По информации Управления по реализации строительства технологических присоединений планируемый срок реализации технологического присоединения – 17.11.2023. Уведомление о выполнении технических условий подано заявителем в адрес сетевой организации 25.03.2019 (л.д.10-11).

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 20.10.2023 право собственности на земельный участок с кадастровым номером № для индивидуального жилищного строительства зарегистрировано за Аблаевым Мустафой, дата регистрация права 27.09.2019 (л.д.41-47).

Учитывая вышеизложенное, принимая установленные судом обстоятельства и соответствующие им правоотношения, требования истца о возложении на ГУП РК «Крымэнерго» обязанности исполнить обязательства по договору по технологическому присоединению энергопринимающих устройств подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 98, частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика полежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины, от уплаты которой истец был освобожден, в доход бюджета Симферопольского муниципального района. Согласно положениям статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации размер подлежащий взысканию государственной пошлины составляет 300 рублей.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд, -

РЕШИЛ:

Исковое заявление и.о. заместителя прокурора Симферопольского района Республики Крым в защиту прав, свобод и законных интересов ФИО1 Мустафы к ГУП РК «Крымэнерго» о понуждении совершить определенные действия, удовлетворить.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 2-х месяцев со дня вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору № 460/45/005-83-19 от 29 января 2019 года, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств и электроснабжение индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано сторонами, прокурором и другими лицами, участвующим в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, путем подачи апелляционной жалобы в Верховный суд Республики Крым через Симферопольский районный суд Республики Крым в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья И.В. Сердюк

Мотивированное решение суда составлено и подписано 22 ноября 2023 года