Дело № 2-2922/2025

23RS0042-01-2025-003500-37

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

г. Новороссийск 23 декабря 2025 года

Приморский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Гамаюнова С.С.,

при секретаре Гисиновой П.Г.,

с участием истца ФИО1, представителя ответчика АО «Новороссийскгоргаз» по доверенности от 25.12.2024 г. ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Новороссийскгоргаз» о защите прав потребителя,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратилась в суд с иском к АО «Новороссийскгоргаз» о защите прав потребителя, мотивируя свои требования тем, что 06.06.2023 г. между ФИО1 и АО «Новороссийскгоргаз» заключен договор № 1771 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в отношении объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Согласно договору исполнитель (ответчик) обязался осуществить технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, а заявитель обязуется оплатить выполненные работы. Срок окончания работ по договору установлен до 10.05.2025 г. Оплата произведена в соответствии с договором. Произведена подготовка оборудования к подключению. Однако в установленный договором срок ответчиком подключение не выполнено, технологическое присоединение к системе газоснабжения не произведено. Таким образом, ответчик допустил просрочку исполнения обязательств по договору на 45 календарных дней. Просит, с учетом уточнения исковых требований, обязать ответчика исполнить договор № 1771 от 06.06.2023 г. о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, обеспечив пуск газа в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В случае неисполнения решения суда взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда. Взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств в размере 69 308,74 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В судебном заседании истца ФИО1 на уточненных исковых требованиях настаивала по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика АО «Новороссийскгоргаз» по доверенности ФИО2 в судебном заседании возражала относительно исковых требований. Представила отзыв на исковое заявление, согласно которому срок выполнения работ по договору составляет 704 дня, следовательно, последним днем срока выполнения работ является 12.05.2025 г. Закон о защите прав потребителей на отношения сторон не распространяется, так как подключение (технологическое присоединение) осуществляется без взимания платы, договор является возмездным только в части строительства сетей газораспределения до границ земельного участка заявителя, а поскольку эти работы были выполнены 22.05.2025 г., о чем подписан соответствующий акт, то период просрочки оказания платных услуг составляет 10 дней, с 13.05.2025 г. по 22.05.2025 г. С учетом этого, истцом неверно произведен расчет неустойки.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (п. 1 ст. 329 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (п. 1).

. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором (п. 2).

Согласно п. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пунктов 5, 6 постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила подключения N 1547) подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации.

Пунктом 71 Правил подключения N 1547 предусмотрено, что мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя: а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий; в) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, по установке газоиспользующего оборудования, строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установке прибора учета газа); г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности; д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

В пунктах 72 и 74 Правил подключения N 1547 подробно изложены обязанности исполнителя и заявителя при осуществлении подключения объектов к газораспределительной сети.

Судом установлено, что 06.06.2023 г. между ФИО1 (заявитель) и АО «Новороссийскгоргаз» (исполнитель) заключен договор № 1771 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации в отношении объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

Согласно п. 1 договора исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании.

Согласно п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения либо объекта капитального строительства и пуску газа составляет 704 дня со дня заключения договора. Последний день срока считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения либо объекта капитального строительства. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

Согласно п. 4 договора исполнитель обязан, в том числе: осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора (при необходимости выполнения таких мероприятий); обеспечить подготовку сети газораспределения к подключении объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего договора; уведомить заявителя об окончании срока действия настоящего договора не позднее 20 рабочих дней до дня подключения (технологического присоединения), определенного в настоящем договоре.

Согласно п. 12 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет 69 308,74 руб.

Согласно п. 29 договора любые изменения, вносимые в настоящий договор, действительны лишь при условии их оформления в письменной форме в виде дополнительного соглашения к договору, подписанного сторонами, и составляют его неотъемлемую часть.

06.06.2023 г. ФИО1 выданы Технические условия на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

22.05.2025 г. составлен акт о готовности сетей газораспределения и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).

02.07.2025 г. составлен акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Установленные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ответчиком своих обязательств по договору в части срока выполнения работ по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, так как согласно условиям договора последним днем срока выполнения работ является 12.05.2025 г., а фактически акт о подключении (технологическом присоединении) подписан сторонами 02.07.2025 г.

Ввиду того, что на момент рассмотрения дела обязательства ответчика по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации фактически исполнены, что истец в судебном заседании не отрицал, исковые требования в части возложения на АО «Новороссийскгоргаз» обязанности исполнить договор № 1771 от 06.06.2023 г. в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, обеспечив пуск газа в жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, удовлетворению не подлежат.

Согласно пп. "и" пункта 52 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1547, договор о подключении содержит следующее существенное условие: обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил).

Поскольку правоотношения между сторонами по оказанию ответчиком услуг по догазификации регулируются разделом VII Правил N 1547, размер неустойки, определенный в 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, применению к данным правоотношениям не подлежит.

В соответствии с разъяснениями, данными Верховным Судом РФ в пункте 3 постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при отнесении споров к сфере регулирования Закона о защите прав потребителей следует учитывать, что под услугой следует понимать действие (комплекс действий), совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых услуга такого рода обычно используется, либо отвечающее целям, о которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении возмездного договора.

Вопреки доводам ответчика, и исходя из того, что заключенным между сторонами договором предусмотрена цена услуги и он носит возмездный характер, правоотношения сторон регулируются Законом РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".

Согласно части 5 статьи 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки за заявленный истцом период просрочки исполнения обязательств с 13.05.2025 г. по 24.06.2025 г. составляет 89 408,18 руб. (69 308,74 руб. х 3% х 43 дня). Однако, поскольку в силу закона размер неустойки не может превышать общую цену заказа, эта неустойка подлежит взысканию с ответчика в размере 69 308,74 руб.

На основании ст. 15 Закона о защите прав потребителей истец просит взыскать с ответчика в счет компенсации морального вреда 50 000 руб.

Ст. 151 ГК РФ устанавливает, что если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В соответствии с п. 2 ст. 1099 ГК РФ моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

С учетом изложенного, исходя из принципов разумности и справедливости, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Учитывая, что судом удовлетворены требования потребителя, установленные законом, с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 39 654,37 руб., что составляет 50% от суммы, взысканной с ответчика в пользу потребителя ((69 308,74 + 10 000) / 2).

Требование истца о взыскании с ответчика в соответствии со ст. 308.3 ГК РФ судебной неустойки в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда удовлетворению не подлежит, так как судебная неустойка применяется только по неимущественным требованиям (при неисполнении обязательств в натуре), а заявленное неимущественное требование о возложении на ответчика обязанности осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации судом не удовлетворено ввиду фактического исполнения ответчиком этих обязательств на момент рассмотрения дела.

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Поскольку в соответствии со ст. 333.36 Налогового кодекса РФ и ст. 17 Закона о защите прав потребителей истец при подаче искового заявления освобожден от уплаты государственной пошлины, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход государства в размере 7 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 к АО «Новороссийскгоргаз» о защите прав потребителя – удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Новороссийскгоргаз» в пользу ФИО1 неустойку в размере 69 308,74 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб. и штраф в размере 39 654,37 руб., а всего взыскать 118 963 (Сто восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 11 копеек.

Взыскать с АО «Новороссийскгоргаз» государственную пошлину в доход государства в размере 7 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Приморский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Гамаюнов С.С.

Мотивированное решение суда изготовлено 24.12.2025 г.