Уникальный идентификатор дела

№ 92RS0002-01-2025-002768-09

Дело № 2-3026/2025

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 декабря 2025 года город Севастополь

Гагаринский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего судьи Матюшевой Е.П.,

при секретаре судебного заседания Севрюгиной Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к Обществу с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» о защите прав потребителей, возложении исполнить обязанности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора - Департамент по имущественным и земельным отношениям г.Севастополя, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Севастополя, Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром, ФКУ УПРДОР «Тамань»

установил:

Истец ФИО2 обратилась в суд с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» о защите прав потребителей, возложении исполнить обязанности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и просила: обязать ответчика - Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по техническим условиям от ДД.ММ.ГГГГ в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу решения суда; взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» в пользу ФИО2: неустойку за нарушение сроков технологического присоединения в размере 46297 рублей 09 копеек; моральный вред в размере 10000 рублей; штраф в размере 50% от суммы, подлежащей взысканию, включая убытки, неустойку, суммы компенсации морального вреда; взыскать с ответчика ООО «Севастопольэнерго» государственную пошлину в доход бюджета; взыскать с ООО «Севастопольэнерго» в пользу ФИО2 судебную неустойку за неисполнение решения суда, рассчитанную в сумме 100 рублей за каждый день после истечения срока, предоставленного судом для его добровольного исполнения; взыскать с ООО «Севастопольэнерго» судебные расходы, понесенные истцом.

Исковые требования мотивированы тем, что истец обратилась к ответчику ООО «Севастопольэнерго» для присоединения к электрическим сетям электроустановок объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес> (кад. №). ООО «Севастопольэнерго» выдало технические условия для присоединения к электрическим сетям и типовой договор, истец в срок до ДД.ММ.ГГГГ оплатила денежные средства в по условиям договора, однако в течение шести месяцев - срока для технологического присоединения - до ДД.ММ.ГГГГ, подключение не осуществлено, ответчиком условия договора не выполнены. ДД.ММ.ГГГГ истец обратилась в ООО «Севастопольэнерго» с просьбой внести изменения в технические условия в части точки присоединения, после чего ДД.ММ.ГГГГ ответчик внес изменения в технические условия в этой части, но без согласия истца изменил срок исполнения - шесть месяцев начиная с ДД.ММ.ГГГГ, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, выставив новый счет на оплату в размере 66855 рублей. Однако до настоящего времени технические условия в новой редакции ответчиком также не выполнены.

Истец в судебное заседание не явилась, о слушании дела извещена надлежащим образом, в иске просила рассмотреть дело в ее отсутствие.

Ответчик, третьи лица, о слушании дела извещены надлежащим образом, однако явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем суд, на основании статьи 167 ГПК РФ полагает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Представитель ответчика ООО «Севастопольэнерго» в ходе рассмотрения дела возражала против удовлетворения исковых требований, указала на невозможность проведения работ по прокладке коммуникаций через автомобильную дорогу.

Информация о рассмотрении дела размещена на сайте Гагаринского районного суда г.Севастополя.

Исследовав материалы гражданского дела, суд пришел к следующему

Частью 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в частности, из договоров и иных сделок, предусмотренных законом.

Согласно ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Частью 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии с абзацем 1 части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Согласно абзацу 3 части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

В соответствии с абзацами 4, 7 части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора.

Порядок осуществления и выполнения по технологическому урегулирован Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям". (далее – Правила).

Согласно подпункту "б" пункта 16 Правил технологического присоединения срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать:

- 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Договором, заключенным на основании заявки, поданной в соответствии с пунктом 8(7) настоящих Правил, на основании определенных в договоре о комплексном развитии территории этапов и максимальных сроков осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут быть установлены сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению, превышающие те, которые предусмотрены настоящим подпунктом.

Договором, предусматривающим поэтапное осуществление мероприятий по технологическому присоединению, заключенным на основании заявки, содержащей сведения, предусмотренные подпунктом "и(1)" или "и(2)" пункта 9 настоящих Правил, могут быть установлены сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению, превышающие сроки, которые предусмотрены настоящим подпунктом, и учитывающие соответствующие этапы и их продолжительность, которые определяются на основании документов, указанных в подпунктах "п" и "р" пункта 10 настоящих Правил.

Судом установлено, что истец ФИО2 является собственником по адресу: 

<

адрес> (кад. №).

Истец обратилась в ООО «Севастопольэнерго» с заявкой о технологическом присоединении к электрическим сетям №тп/24-00716 от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ истцу выставлен счет на оплату за технологическое присоединение ЭПУ жилого дома в размере 66855 рублей.

Истцом, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ истцом произведено перечисление денежных средств ответчику согласно счету в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ за № истцу выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям от абонентской ЛЭП -0,4кВ от КТП 709, принадлежащей ТСН «Сахарная головка.

В соответствии с пунктом 14 технических условий договор об осуществлении технологического присоединения считается заключенным со дня оплаты Заявителем счета за технологическое присоединение к электрическим сетям в течение 5 рабочих дней со дня размещения в личном кабинете.

Согласно пункту 15 технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня поступления подтверждающих документов об оплате счета.

Таким образом, полная оплата истцом подключения произведена ДД.ММ.ГГГГ, что ответчиком в ходе рассмотрения дела не оспаривалось, таким образом, срок подключения составлял до ДД.ММ.ГГГГ.

В указанный срок подключение не произведено.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратилась в ООО «Севастопольэнерго» с заявлением о присоединении с сетям ООО «Севастопольэнерго», а не к сетям ТСН «Сахарная Головка», в связи с отсутствием необходимых мощностей.

ДД.ММ.ГГГГ ответчиком внесены изменения в ранее выданные технические условия №И и изменением точки подключения.

Согласно пункту 15 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня внесения изменений, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Истцом положения пункта 15 в части установления нового срока подключения не оспорены.

В соответствии со статьей 414 Гражданского кодекса РФ обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами (новация), если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений. Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с первоначальным обязательством, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Таким образом, суд приходит к выводу, что поскольку стороны изменив технические условия достигли соглашения о новом сроке исполнения обязательств, оснований для взыскания неустойки ДД.ММ.ГГГГ суд не усматривает.

В указанный срок новое присоединение выполнено не было.

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в части возложения обязанности по осуществлению технологического присоединения с установлением срока - в течение тридцати календарных дней со дня вступления в силу решения суда, поскольку с учетом указываемых истцом обстоятельств необходимости пересечения автомобильной дороги при строительстве новых ЛЭП, полагает срок, указываемый истцом в течение 5 рабочих дней явно недостаточным.

Истцом заявлено о взыскании неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Между тем, просрочка выполнения обязательств за заявленный период составила период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки либо ее сумма может быть ограничена.

В соответствии с пунктом 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 №861 предусмотрена обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки, а также обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

Таким образом, размер неустойки будет следующим:

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 20 дней х 0,25 х 66855= 3342,75 рублей

С учетом положений статьи 39 Закона РФ «О защите прав потребителей» к отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения условий которых не подпадают под действие главы III Закона, должны применяться общие положения Закона о защите прав потребителей, в частности о праве граждан на предоставление информации (статьи 8 - 12), об ответственности за нарушение прав потребителей (статья 13), о возмещении вреда (статья 14), о компенсации морального вреда (статья 15), об альтернативной подсудности (пункт 2 статьи 17), а также об освобождении от уплаты государственной пошлины (пункт 3 статьи 17) в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах обоснованными являются требования истца о взыскании компенсации морального вреда, предусмотренных Законом «О защите прав потребителей».

Согласно статье 15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В соответствии со статьями 151, 1101 Гражданского кодекса РФ моральный вред (физические или нравственные страдания), причиненный гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

В связи с наличием нарушением срока технологического присоединения передачи объекта долевого строительства, несоблюдением ответчиком законных требований потребителя истец, безусловно, испытывала нравственные переживания. Учитывая, что указанные нарушения произошли в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств, суд находит требования истца о взыскании компенсации морального вреда подлежащими удовлетворению. При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает конкретные обстоятельства дела, наступившие негативные последствия в результате нарушения прав истца, степень и характер нравственных страданий, исходя из требований разумности и справедливости, считает возможным определить размер компенсации морального вреда в сумме 5000 рублей.

Согласно статье 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, что составляет 3342,75+5000/2= 4 171,38 рублей.

В части взыскания судебной неустойки суд пришел к следующему.

В соответствии со статьей 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

В связи с чем суд соглашается с доводами истца о присуждении судебной неустойки в размере 100 рублей за каждый день после истечения срока, представленного судом для добровольного исполнения.

В соответствии со статьей 103 ГПК РФ с ООО «Севастопольэнерго» в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 10000 рублей ( 3000 рублей за требования в части исполнения договора, 3000 рублей – за требования в части компенсации морального вреда, 4000 рублей - неимущественные требования в части взыскания неустойки).

Доказательств несения судебных расходов истцом на день рассмотрения дела суду не представлено

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» (ОГРН 

<

***>) осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта, который располагается на земельном участке по адресу: ФИО1, 

<

адрес> (кад. №) в течение тридцати календарных дней со дня вступления в силу решения суда.

Взыскать с ООО «Севастопольэнерго» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2 неустойку в размере 3342,75 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей; штраф в размере 4171 рубль 38 копеек.

Взыскать с ООО «Севастопольэнерго» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2 судебную неустойку в сумме 100 рублей за каждый день неисполнения решения суда, начиная со следующего дня после истечения тридцати календарных дней со дня вступления в силу решения суда.

Взыскать с ООО «Севастопольэнерго» (ОГРН 

<

***>) в доход бюджета государственную пошлину в размере 10000 рублей.

В остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Севастопольский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Гагаринский районный суд города Севастополя.

Решение принято в окончательной форме 15 января 2026 года.

Председательствующий:

Судья /подпись/ Е.П. Матюшева

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>