Дело № 2-973/2025

УИД 05RS0№-66

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

<

адрес> 10 декабря 2025 года

Кизлярский городской суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Августина А.А., с участием помощника прокурора 

<

адрес> ФИО4, при секретаре судебного заседания ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО3, в защиту неопределенного круга лиц, к ООО «Стандарт-Строй» о приостановлении строительных работ по возведению многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 05:43:000274:2339, до устранения выявленных нарушений законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО3 обратился в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц, к ООО «Стандарт-Строй» о приостановлении строительных работ по возведению многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 05:43:000274:2339, до устранения выявленных нарушений законодательства, в обоснование иска, указав, что прокуратурой города по поручению прокуратуры Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № проведена проверка соответствия строительных площадок требованиям законодательства при возведении многоквартирных домов (далее - МКД).

Установлено, что по адресу: 

<

адрес> на земельном участке с кадастровым номером 05:43:000274:2339, на основании разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляется строительство девятиэтажного многоквартирного дома строительной компанией ООО «Стандарт-Строй».

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (далее - Минстрой РД) по поручению прокуратуры города от ДД.ММ.ГГГГ проведено выездное обследование указанного многоквартирного дома, на предмет соответствия строительной площадки предъявляемым законом требованиям.

Согласно представленной представителем Минстроя РД справке о результатах осмотра возводимого МКД, расположенного по адресу 

<

адрес> выявлены следующие нарушения:

- Частично отсутствует временное ограждение по периметру строительной площадки;

-

-Строительная площадка не оборудована пунктами очистки и мойки колес транспортных средств на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора;

Положениями раздела 7 СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №/пр (далее Свод правил) урегулированы вопросы инженерной подготовки строительной площадки к строительству объектов капитального строительства, в том числе МКД.

В соответствии с п. 7.15 Свода правил лицо, осуществляющее строительство, до начала любых работ должно оградить выделенную территорию строительной площадки, выделенные отдельные территории для размещения бытовых городков строителей, участки с опасными и вредными производственными факторами, участки с материальными ценностями строительной организации (при необходимости).

В силу п. 12.7 правил благоустройства территории городского округа «

<

адрес>», утвержденного решением собрания депутатов ГО «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила благоустройства) строительные площадки на территории городского округа «

<

адрес>» в обязательном порядке должны быть огорожены забором в соответствии с установленными требованиями.

В нарушение указанных требований, ограждение по периметру строительной площадки частичное.

В соответствии с п. 7.13 Свода правил лицо, осуществляющее строительство, должно оборудовать строительную площадку, выходящую на городскую территорию, пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора.

Согласно разделу 12 правил благоустройства территории городского округа «

<

адрес>», утвержденного решением собрания депутатов ГО «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила благоустройства) строительные площадки, объекты промышленности строительных материалов необходимо оборудовать пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию городского округа «

<

адрес>».

Пункт очистки и мойки колес на строительной площадке не оборудован.

В силу п. 12.3 Правил благоустройства, для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке, в соответствии с проектом организации строительных работ, устанавливается бункер-накопитель.

Согласно п. 12.4 Правил благоустройства, запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В этой связи и в соответствии ч.3 ст.131 ГПК РФ прокуратура 

<

адрес> выступает в защиту интересов неопределенного круга лиц.

В целях устранения выявленных нарушений градостроительного законодательства, выразившихся в многочисленных нарушениях требований, предъявляемых к строительным площадкам, руководствуясь ст. 45, ч.3 ст.131 ГПК РФ и ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» просит суд приостановить осуществление ООО «Стандарт-Строй» строительных работ по возведению многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> на земельном участке с кадастровым номером 05:43:000274:2339, до устранения выявленных нарушений закона.

В судебном заседании, участвующая по поручению прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО3 - помощник прокурора 

<

адрес> ФИО4 исковые требования поддержала просила удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика ООО «Стандарт-Строй» генеральный директор ФИО5 извещенная в установленном порядке о месте и времени рассмотрения дела, в суд не явилась, направив в суд заявление о признании исковых требований прокурора 

<

адрес> признал в полном объеме, и просила их удовлетворить. Последствия признания иска представителю ответчика понятны.

Суд, выслушав помощника прокурора 

<

адрес> ФИО4, изучив материалы дела, заявление представителя ответчика, приходит к выводу о том, что исковые требования прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО3, в защиту неопределенного круга лиц, к ООО «Стандарт-Строй» о приостановлении строительных работ по возведению многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 05:43:000274:2339, до устранения выявленных нарушений законодательства, подлежат удовлетворению, в связи с признанием ответчиком исковых требований.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

В силу ч. 2 ст. 39 ГПК РФ суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

На основании ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятия его судом.

В данном случае законность и обоснованность требований истца нашли свое подтверждение в судебном заседании, учитывая, что представитель ответчика признал исковые требования в полном объеме, признание иска не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов другого лица, иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 45, 39, 194-199 ГПК РФ суд

решил:

Принять признание иска представителем ответчика ООО «Стандарт-Строй» генеральным директором ФИО5.

Исковые требования прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО3, в защиту неопределенного круга лиц, к ООО «Стандарт-Строй» о приостановлении строительных работ по возведению многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 05:43:000274:2339, до устранения выявленных нарушений законодательства, удовлетворить.

Приостановить осуществление ООО «Стандарт-Строй» строительных работ по возведению многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> на земельном участке с кадастровым номером 05:43:000274:2339, до устранения выявленных нарушений закона, а именно до:

- установления временного ограждения по периметру строительной площадки;

- оборудования пунктами очистки и мойки колес транспортных средств на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, через Кизлярский городской суд Республики Дагестан.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГг.

Судья А.А. Августин