Решение № 2-5265/2024 2-5265/2024~М-4231/2024 М-4231/2024 от 21 ноября 2024 г. по делу № 2-5265/2024

Дело № 2-5265/2024 УИД 76RS0014-01-2024-004629-91 изг. 22.11.2024


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 ноября 2024 года г. Ярославль

Кировский районный суд г. Ярославля в составе председательствующего судьи Барышевой В.В.,

при секретаре Ляминой К.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» о защите прав потребителя,

установил:

ФИО2 обратилась с исковыми требованиями к ПАО «Россети Центр» с исковыми требованиями о признании условий договора недействительными в части, понуждении к исполнению обязательства, взыскании неустойки. В обоснование заявленных требований ссылается на то, что 09.08.2024 между истцом и ответчиком заключен договор № об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств принадлежащего истцу индивидуального жилого дома по адресу <адрес>, кадастровый номер земельного участка №. В соответствии с п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Оплата по договору внесена истцом 27.08.2024. Порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям регламентирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила). Согласно п.п. «б» п. 16 Правил подпунктом б) пункта 16 Правил технологического присоединения предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий: технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже; расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя; от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности); при несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым - шестым настоящего подпункта, в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении; 4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13(3), 13(5) и 13(6) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно; 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт; в случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым настоящего подпункта: 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей составляет не более 300 метров; 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Поскольку технологическое присоединение в соответствии с условиями заключенного между сторонами договора осуществляется к электрическим сетям напряжения до 20 кВ, расстояние от существующих электрических сетей до границы земельного участка не превышает 500 м., а реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 3 от <данные изъяты> в части монтажа ответвительной арматуры в сторону проектируемой ВЛ-0,4 кВ на опоре № 2-1 (при необходимости спуска провода до зажимов коммутационного аппарата ШУР) и монтажа недостающих фаз изолированным проводом в пролетах опор № 6-2-1 протяженностью 50 м. для обеспечения подключения 3-х фазной нагрузки заявителя не включены в инвестиционную программу, срок выполнения работ по договору не должен превышать 4 мес. При указанных обстоятельствах условия заключенного между сторонами договора в части указания на срок выполнения работ являются ничтожными.

Истец просит признать недействительным условие типового договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между ней и ПАО «Россети Центр», содержащееся в пункте 5 договора, согласно которому срок выполнения работ по технологическому присоединению составляет 6 мес., обязать ответчика произвести мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств принадлежащего истцу индивидуального жилого дома по адресу <адрес>, кадастровый номер земельного участка № в срок до 27 декабря 2024 года, взыскать с ответчика судебную неустойку из расчета 1000 руб. в день за каждый день просрочки исполнения решения суда по день фактического исполнения, взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО3, исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика ПАО «Россети Центр» по доверенности ФИО4 против удовлетворения исковых требований возражала, указывая на то, что оплата по договору поступила 28.08.2024 года, в связи с чем датой заключения договора является 28.08.2024 года. Поскольку техническими условиями на присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке заявителя предусмотрено осуществление мероприятий по реконструкции ВЛ 0,4 кВ, срок выполнения мероприятий установлен верно до 28.02.2024 года. Истец обращалась с жалобой на действия ответчика в Ярославское межрегиональное УФАС России. Постановлением Ярославского межрегионального УФАС России от 14.10.2024 производство по делу об административном правонарушении в отношении ПАО «Россети Центр» по ч.1 ст. 9.21 КоАП РФ прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. зааключенный с истцом договор подпадает под льготную категорию технического присоединения, в связи с чем включен в инвестиционную программу, однако продемонстрировать указанное обстоятельство не представляется возможным в связи с тем, что включение в инвестиционную программу не носит персонифицированный характер, а отражается в объемах выполненных работ по осуществлению технологического присоединения.

Выслушав участвующих в деле лиц, исследовав письменные материалы дела, суд полагает исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Материалами дела установлено, что 09.08.2024 между истцом и ответчиком заключен договор № об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств принадлежащего истцу индивидуального жилого дома по адресу <адрес>, кадастровый номер земельного участка №. В соответствии с п.5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Согласно представленному в материалы дела платежному поручению с расшифровкой платежей оплата по договору внесена истцом 27.08.2024, зачислена на счет ответчика 28.08.2024.

Как следует из п. 10.4 технических условий на присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке заявителя предусмотрено осуществление мероприятий по реконструкции ВЛ 0,4 кВ.

Согласно п.п. «б» п. 16 Правил подпунктом б) пункта 16 Правил технологического присоединения предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий: технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже; расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя; от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности); при несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым - шестым настоящего подпункта, в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении; 4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13(3), 13(5) и 13(6) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно; 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт; в случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым настоящего подпункта: 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей составляет не более 300 метров; 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Поскольку техническими условиями, а именно п. 10.4 предусмотрена реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 3 от <данные изъяты> в части монтажа ответвительной арматуры в сторону проектируемой ВЛ-0,4 кВ на опоре № 2-1 (при необходимости спуска провода до зажимов коммутационного аппарата ШУР) и монтажа недостающих фаз изолированным проводом в пролетах опор № 6-2-1 протяженностью 50 м. для обеспечения подключения 3-х фазной нагрузки, истец не относится к категории заявителей, указанных в п.п. 13 (3), 13(5) и 13(6) Правил, срок подключения которых составляет 4 месяца. Истец относится к категории заявителя, указанного в п. 14 Правил, следовательно, срок подключения верно определен в 6 мес.

Поскольку на момент рассмотрения дела срок технологического присоединения энергопринимающих устройств истца на земельном участке с кадастровым номером № не истек, права истца не нарушены, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 (<данные изъяты>) к Публичному акционерному обществу «Россети Центр» (ИНН <***>) о защите прав потребителя отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение одного месяца со дня вынесения мотивированного решения через Кировский районный суд г. Ярославля.

Судья: В.В.Барышева