Решение № 2-4479/2024 2-485/2025 2-485/2025(2-4479/2024;)~М-3534/2024 М-3534/2024 от 2 февраля 2025 г. по делу № 2-4479/2024

Дело № 2-485/2025

УИД 33RS0002-01-2024-007064-26


РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г. Владимир 3 февраля 2025 года

Октябрьский районный суд г. Владимира в составе:

председательствующего судьи Селяниной Ю.Н.

при помощнике судьи Устиновой А.А.,

с участием представителя истца, третьего лица ФИО1,

представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Владимире гражданское дело по исковому заявлению ФИО3 к АО «Газпром газораспределение Владимира» о возложении обязанности совершить действия, взыскании компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 обратилась в суд с исковым заявлением к «Газпром газораспределение Владимира» о возложении обязанности совершить действия, взыскании компенсации морального вреда.

В обоснование иска указано, что истцу на праве собственности принадлежит на праве собственности земельный участок по адресу: <...>, кадастровый ###. На указанном участке расположен жилой дом, в котором ей принадлежит 1/2 доли в праве собственности.

По территории земельного участка проходит подземная магистральная газовая труба, принадлежащая АО «Газпром газораспределение Владимир».

11.06.2024 истец заключила с ответчиком договор №2024-СЗ-ДГ-94 о подключении газоиспользующего оборудования на указанном выше земельном участке к сети газораспределения.

19 июня 2024г. дополнительным соглашением № 2024-СЗ-ДГ-94/2 от 19.06.2024 в договор № 2024-СЗ-ДГ-94 от 11.06.2024 внесены соответствующие дополнительные работы для разработки проекта и прокладки газопроводов по участку и стене дома.

Общая стоимость дополнительных работ по разработке проекта и прокладке газопроводов по земельному участку и стене дома в соответствии с п.1 дополнительного соглашения №2024-СЗ-ДГ-94/2 от 19.06.2024 составляет 76057,06 руб.

Перечень работ установлен как проектирование и строительство газопровода на земельном участке.

В соответствии с п.13 (измененным дополнительным соглашением) договора истцом был внесен аванс в размере 38028,53 руб.

16 октября 2024г. ответчик сообщил истцу, что все работы по дополнительному соглашению выполнены и предложил подписать акты сдачи-приемки выполненных работ.

16 октября 2024г. акты сдачи-приемки выполненных работ были истцом подписаны.

Акт на проектирование сети №СЭ/ЗДСКУС301399, стоимость работ 25 200 руб.

Акт на установку газовой плиты № СЭ/ЗДСКУС301407, стоимость работ 2520 руб.

Акт на прокладку подземной части газопровода № СЗ/ЭДСКУС301406, стоимость работ 16 688,80 руб.

Акт на прокладку надземной части газопровода № СЭ/ЗДСКУС301405, стоимость работ 31648,26 руб.

В соответствии с п. 21 договора № 2024-СЗ-ДГ-94 от 11.06.2024 истец подала Ответчику уведомление о выполнении всех технических условий, проведении им проверки их выполнения и составления акта о готовности сетей газопотребления к подключению оборудования.

В соответствии с п.26 Договора срок проведения мероприятий по мониторингу выполнения технических условий не должен превышать 3 рабочих дня.

21 октября 2024г. работники Ответчика прибыли в дом истца для проведения мониторинга выполнения технических условий. В ходе выполнения мероприятий было установлено, что надземный участок газопровода, который был изготовлен Ответчиком, пропускает воздух. В результате испытаний установлено, что он не держит требуемое давление газа.

Вследствие выявленных недостатков сотрудники Ответчика, не составив никакого документа, уехали.

В соответствии с п. 22, 23, 24 Договора сразу после проведения осмотра составляется акт о готовности сетей либо заявителю передается перечень замечаний для устранения.

Перечень замечаний для устранения сразу после осмотра истцу не выдан.

22.10.2024 ФИО3 написала претензию и потребовала предоставить ей перечень замечаний в срок до 23.10.2024.

Указанная претензия истца не удовлетворена.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, ФИО3 просит обязать АО «Газпром газораспределение Владимир» выдать истцу перечень замечаний, выявленных в ходе проведения 21 октября 2024г. мероприятий по мониторингу выполнения ей технических условий в соответствии с договором № 2024-СЗ-ДГ-94 от 11.06.2024 в течение трех дней после вступления решения суда в силу; взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию причиненного ФИО1 морального вреда, в размере 10 000 руб. и штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом.

Истец ФИО3 в судебное заседание не явилась. О времени и месте рассмотрения дела извещена. Обеспечила явку полномочного представителя.

Представитель истца, он же – третье лицо – ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержал по доводам иска. Указал, что в соответствии с п.7 договора «2024-СЗ-ДГ-94 от 11.06.2024 заявитель вправе получать от исполнителя информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению не позднее 10 дней со дня обращения, а исполнитель обязан в соответствии с п.4 этого договора эту информацию предоставить. Ответ на претензию от 22.10.2024 ответчиком не представлен. Настаивал на том, что в соответствии с п.18 договора мониторинг должен был проводиться в отношении каждого из технических условий (в том числе, приобретение и установка газоиспользующего оборудования, имеющего соответствующие сертификаты соответствия и паспорта изготовителя, а также оборудование помещения вентканалами и дымоходами).

Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Владимир» ФИО2 с иском не согласилась. В материалы дела представлены письменные возражения. Указала, что договором с учетом дополнительного соглашения установлен единый срок для выполнения всех мероприятий по технологическому присоединению. Отдельный договор подряда на выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ не заключался. Ответчиком выполнялись мероприятия в границах земельного участка для подключения объекта истца к сети газораспределения в порядке, предусмотренном Правилами №1547 по договору о подключении в связи с обращением заявителя согласно п.12. Правил №1547. Мониторинг выполнения заявителем технических условий не проводится в случае обращения заявителем в соответствии с п.12 Правил №1547, соответственно, пункты 21, 22, 23, 24, 26 договора не применяются. Исполнителем в сроки предусмотренные договором, составлен акт от 18.11.2024 о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению). Ответчиком все обязательства, предусмотренные договором, выполнены в согласованный срок.

10.12.2024 составлен акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Поскольку ответчиком не допущено нарушений прав истца как потребителя, оснований для удовлетворения заявленных исковых требований не имеется.

Представители третьих лиц ООО «Газпром газификация», ООО «Эксперта», третье лицо ФИО4 в судебное заседание не явились. О времени и месте рассмотрения дела извещены.

Судом в соответствии со ст.167 ГПК РФ определено рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с положениями ст.52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газоснабжения, определение платы за такое подключение (технологическое присоединение) осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, о теплоснабжении, о газоснабжении. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (далее - технические условия), определяются в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида, утверждаемыми Правительством Российской Федерации (далее - правила подключения (технологического присоединения), и являются обязательными приложениями к договорам о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения соответствующего вида

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства) регламентирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N21547 (далее - Правила №1547).

В соответствии с п.2 Правил №1547 подключение (технологическое присоединение) - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности.

Согласно п.3 Правил №1547 подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 (далее - заявка о подключении);

б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2 (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;

в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении;

г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 (далее - акт о готовности);

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 (далее - акт о подключении);

В пункте 5 названных Правил предусмотрено, что подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

На основании пункта 52 Правил №1547 договор о подключении содержит следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению), выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) включаются только мероприятия по строительству, выполняемые внутри границ земельного участка заявителя, мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 12 настоящих Правил) и фактическому присоединению;

б) срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению);

в) порядок разграничения имущественной принадлежности сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон;

г) размер платы за подключение (технологическое присоединение), определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII Правил);

д) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII Правил);

е) стоимость разработки проектной документации, обеспеченной исполнителем, и проведения ее экспертизы (если плата за подключение (технологическое присоединение) определяется по индивидуальному проекту);

ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и данными Правилами;

з) технические условия, включающие, в том числе информацию, указанную в пункте 42 Правил;

и) обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII Правил);

к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о подключении;

л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения;

м) обязанность исполнителя обратиться в уполномоченные исполнительные органы субъектов Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка);

н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга (за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 12 Правил).

Согласно пункту 61 Правил №1574 мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем (кроме случая, указанного в пункте 12 данных Правил).

Установлено, что ФИО3 является собственником земельного участка по адресу: <...>, с кадастровым номером 33:05:120301:721. На указанном участке расположен жилой дом (<...>), в котором ей принадлежит 1/2 доли в праве собственности, что подтверждается выписками ЕГРН.

Сособственником ? доли в праве собственности на жилой дом является ФИО4 Земельный участок и ? доля в праве собственности на жилой дом приобретены ФИО3 (истцом) и ФИО1 (третьим лицом) в период брака, являются совместной собственностью супругов. Согласно объяснений представителя истца брачный договор, соглашение о разделе имущества супругами В-ными не заключались.

Между ФИО3 и АО «Газпром газораспределение Владимир» заключен договор №2024-СЗ-ДГ-94 от 11.06.2024 о подключении газоиспользущего оборудования в жилом доме по адресу: <...>.

Договор заключен в соответствии с типовой формой и п.122 Правил №1547 с указанием срока выполнения мероприятий - 30 дней с даты заключения договора.

Согласно пункту 2 договора подключение (технологическое присоединение) осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно приложению (далее - технические условия), являющимися неотъемлемой частью договора.

Приложением к договору и неотъемлемой его частью являются технические условия №141, которыми установлены точка подключения, а также мероприятия, выполняемые Исполнителем и Заявителем.

На основании подпункта "а" пункта 74 Правил №1547 заявитель обязан выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

В соответствии с пунктом 12 Технических условий Заявитель осуществляет:

- предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;

- строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: 601271, <...>, <...>

- обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

При этом выполнение мероприятий Исполнителем (ответчиком) до границ земельного участка заявителя не требуется (п. 11 Технических условий). Согласно пункту 9 Технических условий: Точка подключения (планируемая): Газопровод низкого давления диаметром 160 мм в границах земельного участка.

Таким образом, в соответствии с договором на Заявителя-истца возложено выполнение мероприятий в границах земельного участка в течение 30 дней с даты заключения договора.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 72 Правил подключения №1547 исполнитель обязан осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписант акта о готовности, указанного в подпункте «г» пункта 71 данных Правил).

В соответствии с пунктом 79 Правил №1547 после проведения мероприятий по заключению (технологическому присоединению) стороны договора о подключении составляют акт о подключении.

Пунктом 58 Правил №1547 предусмотрено, что в случае если мероприятия по подключению (технологическому присоединению), выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный заключенным договором о подключении, срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) может быть продлен по инициативе заявителя (за исключением случая установления срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с пунктом 57 Правил подключения).

Срок, на который продлевается срок осуществления мероприятий по подключению технологическому присоединению), не может превышать:

6 месяцев - для заявителей первой категории.

На основании заявления истца от 11.06.2024 подписано дополнительное соглашение к договору о продлении срока о подключении до 11.01.2025.

Также согласно п.12 Правил №1547 заявитель вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка и (или) по проектированию сети газопотребления, и по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа.

В силу п.13 Правил №1547, в случае, если заявитель обратился к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и по установке прибора учета газа, в договоре о подключении указываются расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) расчет размера стоимости услуг по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по установке прибора учета газа, величины которых устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации.

Дополнительным соглашением №2024-СЗ-ДГ-94/2 от 19.06.2024 в соответствии с пунктом 12 Правил №1547 стороны согласовали, что часть работ в границах земельного участка выполняется Исполнителем.

Мероприятия, согласованные сторонами, включают в себя мероприятия по проектированию сети газопотребления, по устройству подземного и надземного газопровода, по устройству внутреннего газопровода, по установке газовой плиты и прибора учета газа. Размер платы за выполнение мероприятий в границах земельного участка определен в соответствии с решением Министерства государственного регулирования цен и тарифов администрации Владимирской области от 22.12.2023 №53/483 и составил 76 057,06 руб. Оплачено по договору 38028,53 руб.

При этом срок выполнения мероприятий по договору (в том числе указанных в дополнительном соглашении) не менялся сторонами, срок выполнения этапов работ также не согласовывался. В данном случае установлен единый срок для выполнения всех мероприятий по технологическому присоединению, включая указанные дополнительные работы.

Между сторонами отдельный договор подряда на выполнение рентных работ и строительно-монтажных работ не заключался. В данном случае Ответчиком выполнялись мероприятия в границах земельного участка для подключения объекта истца к сети газораспределения в порядке, предусмотренном Правилами №1547 по договору о подключении в связи с обращением Заявителя согласно пункту 12 Правил №1547.

Согласно подпункту «б» пункта 72 Правил №1547 исполнитель обязан осуществлять мониторинг выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если договор о подключении содержит обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка).

В соответствии с подпунктом «н» пункта 52 Правил №1547 договор о подключении содержит порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга (за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта12 Правил №1547).

Таким образом, необходимость осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий отсутствует в случае, если договор о подключении содержит обязательства исполнителя осуществить мероприятия по подключению в пределах границ его земельного участка.

В разделе V договора «Порядок мониторинга выполнения технических условий (пункты 17-26 договора) пунктом 17 установлено, что мониторинг выполнения заявителем технических условий не проводится в случае обращения заявителя в соответствии с пунктом 12 Правил к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка.

В соответствии с пунктом 17 типовой формы договора (Приложение №8 к Правилам №1547) «Мониторинг выполнения заявителем «технических условий не проводится в случае (обращения заявителя в соответствии с пунктом 12 Правил к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка».

Поскольку между сторонами заключено дополнительное соглашение в соответствии с пунктом 12 Правил №1547 о выполнении мероприятий Исполнителем в границах земельного участка, то условия договора о мониторинге, в том числе установленные в пунктах 21,22,23,24,26 договора, не применяются.

По смыслу Правил №1547 и договора мониторинг проводится в том случае, когда работы выполняется Заявителем самостоятельно (или с привлечением заявителем третьих лиц) для проверки выполнения Заявителем технических условий для последующего пуска газа.

Поскольку мероприятия по проектированию и строительству сети газопотребления выполнялись Исполнителем, а не Заявителем, то проводить такой мониторинг нет необходимости, что и отражено в Правилах №1547 и договоре.

Исполнителем согласно подпункту «г» пункта 3 Правил №1547 при отсутствии замечаний составлен акт от 18.11.2024 о готовности сети газопотребления и газоисполъзующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).

Работы, согласованные в договоре (с учетом дополнительного соглашения), выполнены ответчиком в объеме, предусмотренном договором и в согласованный срок.

Сторонами составлены акты, подтверждающие выполнение мероприятий по договору о подключении, предусмотренные подпунктом «г» пункта 3, пунктом 79 Правил №1547:

акт от 18.11.2024 о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

акт от 10.12.2024 о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Таким образом, мероприятия по договору завершены в срок, установленный договором. Акт о подключении подтверждает выполнение всех мероприятий по подключению. Истец в акте указал, что претензий к оказанию услуг не имеет.

При таких обстоятельствах требование истца о возложении обязанности выдать перечень замечаний, выявленных в ходе проведения 21.10.2024 мероприятий по мониторингу выполнения ФИО3 технических условий в соответствии с договором №2024-СЗ-ДГ-94 от 11.06.2024 в течение трех дней после вступления решения суда в законную силу удовлетворению не подлежат.

Разрешая требование о взыскании компенсации морального вреда, суд руководствуется следующим.

22.10.2024 сотрудником ответчика от ФИО3 принят документ с наименованием «претензия», в котором ФИО3 указывает на проведение мероприятий по мониторингу выполнения технических условий не в полном объеме. Просила направить ей по указанному адресу электронной почты, а также почтой акт о готовности сетей либо перечень замечаний для устранения.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 75 Правил №1547 заявитель имеет право получить в оговоренные сторонами договора о подключении сроки информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных договором о подключении.

Согласно п.4 договора №2024-СЗ-ДГ-94 от 11.06.2024 исполнитель обязан направить заявителю информацию о ходе выполнения мороприятий оп подключению (технологическому присоединению) не позднее 10 дней со дня получения от заявителя соответствующего запроса. Такая информация может быть направлена заявителю любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение по адресу электронной почты заявителя (при наличии), личный кабинет заявителя).

АО «Газпром газораспределение Владимир» не ответило на данное обращение ФИО3, информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в установленный договором 10-дневный срок не представило, чем нарушило право потребителя ФИО3 на получение такой информации.

Согласно п. 1 ст. 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

В п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" содержится разъяснение о том, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом в каждом конкретном случае с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

Учитывая характер причиненных потребителю нравственных страданий, исходя из принципа разумности и справедливости, факт исполнения ответчиком работ по договору в предусмотренный в нем срок, в пользу истца с АО «Газпром газораспределение Владимир» подлежит взысканию денежная компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей, т.е. требование о взыскании денежной компенсации морального вреда подлежит частичному удовлетворению.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В силу п. 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

С учетом того, что требования потребителя не были удовлетворены суд полагает взыскать с ответчика в пользу истца штраф в соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» в размере 500 руб.

На основании ст.103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3 000 руб. за рассмотрение требования о взыскании компенсации морального вреда, поскольку истец от уплаты государственной пошлины была освобождена.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО3 (<данные изъяты>) к АО «Газпром газораспределение Владимир» (ИНН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с АО «Газпром газораспределение Владимир» в пользу ФИО3 компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 500 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований - отказать.

Взыскать с «Газпром газораспределение Владимир» в доход бюджета государственную пошлину в размере 3 000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Октябрьский районный суд города Владимира в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Судья Ю.Н. Селянина

Мотивированное решение изготовлено 17.02.2025

Судья Ю.Н. Селянина