Решение № 2-1631/2020 2-1631/2020~М-1544/2020 М-1544/2020 от 4 октября 2020 г. по делу № 2-1631/2020

Дело № 2-1631/2020

76RS0022-01-2020-001836-28

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 октября 2020 года

Заволжский районный суд г.Ярославля в составе:

председательствующего судьи Мостовой Т.Ю.,

при секретаре Егоровой О.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Ярославле гражданское дело по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о защите прав потребителя,

у с т а н о в и л :

ФИО1 обратилась в суд с иском к ответчику ИП ФИО2 о защите прав потребителя. В обоснование иска указала, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключен договор подряда № на изготовление строительных конструкций и сооружений. Истец внес сумму по договору в размере 193 200 руб. Согласно условиям договора окончание работ в срок до ДД.ММ.ГГГГ, однако до настоящего времени обязательства по договору ответчиком не выполнены. Истец просит взыскать с ответчика уплаченную по договору сумму 193 200 руб., неустойку 17 600 руб., компенсацию морального вреда 12 000 руб., штраф.

В судебном заседании представитель истца по ордеру ФИО3 исковые требования поддержала.

Ответчик ИП ФИО2 в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени судебного заседания извещен надлежаще.

Выслушав представителя истца по ордеру ФИО3, исследовав письменные материалы дела, суд пришел к следующему.

Из материалов дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (заказчик) и ИП ФИО2 (подрядчик) заключен договор подряда №, согласно которому подрядчик обязуется изготовить строительные конструкции и сооружения в срок ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость работ и материалов по договору составляет 400 000 руб. На момент подписания договора заказчик внес сумму в размере 193 200 руб. согласно условиям договора.

В нарушение условий договора подрядчик в установленный пунктом 1.3 договора срок своих обязательств не выполнил, что является основанием для расторжения договора и возврате уплаченной суммы.

В силу ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат.

В соответствии со ст.730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Пункт п.2.4 договора предусматривает, что при нарушении подрядчиком сроков выполнения работ заказчик имеет право требовать с подрядчика пени в размере 0,05 % от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

Согласно представленного расчета с ответчика в пользу истца подлежит уплате неустойка в заявленном размере 17 600 руб. Иного расчета в судебное заседание ответчиком не представлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, принципа разумности и справедливости с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 8 000 руб., возможность взыскания которой предусмотрена ст.15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

В соответствии со ст.13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» с ответчика подлежит взысканию штраф в пользу истца.

В соответствии с требованиями ст.103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика в доход соответствующего бюджета государственную пошлину, поскольку истец при подаче рассмотренного иска был освобожден от оплаты госпошлины в силу закона.

Согласно ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Суд полагает, что истец представил суду доказательства законности и обоснованности своих требований в пределах удовлетворенных, ответчик не представил доказательства своих возражений.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.233-237 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Расторгнуть договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО2 и ФИО1.

Взыскать с ИП ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства в размере 193 200 руб., неустойку 17 600 руб., компенсацию морального вреда 8 000 руб., штраф 109 400 руб. В остальном в иске отказать.

Взыскать с ИП ФИО2 в доход государства госпошлину в размере 5 608 руб.

Заочное решение может быть отменено Заволжским районным судом г.Ярославля путем подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Т.Ю.Мостовая