Решение № 2-1612/2019 2-1612/2019~М-738/2019 М-738/2019 от 6 мая 2019 г. по делу № 2-1612/2019

Дело №2-1612/2019 (марка обезличена)

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород (дата)

Советский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Малаховой О.В.,

при секретаре Паниной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Наш общий дом" к ФИО1 о взыскании денежных средств по договору подряда,

УСТАНОВИЛ:

Истец ООО "Наш общий дом" обратился в суд с иском к ответчику ФИО1 о взыскании денежных средств по договору подряда, в обоснование указав следующее.

(дата) между ООО "Наш общий дом", ООО "МВЕ Недвижимость" и ИП ФИО1 был заключен договор подряда №....

Согласно п.1.1, 2.1, 2.2 договора, заказчики поручают, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению Проектной документации с проектом фасадов в целях согласования планируемых работ по переустройству и перепланировке нежилого помещения в Москомархитектуре, внесению изменений в ЕГРН, расположенного по адресу ... в составе, согласованном в Приложении №... "Техническое задание".

Общая стоимость работ по договору составляет: 450 000 рублей. Оплата работ производится заказчиками в следующем порядке: авансовый платеж в размере 150 000 рублей заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика, в течение 5 банковских дней со дня подписания договора сторонами на основании выставленного подрядчиком счета.

(дата) ИП ФИО1 был выставлен счет №... "Авансовый платеж по договору подряда №... от (дата)." на сумму 150 000 рублей.

В свою очередь, ООО "Наш общий дом", во исполнение п.п. 1.2 и 2.2.1 договора, указанный счет оплатило (дата) в полном объеме по реквизитам, указанным подрядчиком, что подтверждается платежным поручением №... от (дата).

Согласно приложению №... договора "Календарный план работ", подрядчик в течение 20 рабочих дней обязуется выполнить 1 этап работ, который включает в себя подготовку проектной документации, а именно: разработку проекта перепланировки и получение технического заключения.

(дата) посредством электронной почты, в нарушении оговоренных в договоре сроков, подрядчик направил заказчику проект перепланировки, однако до настоящего времени не получил технического заключения по данному проекту.

В нарушении п.5.1.1, 5.1.2. договора подрядчик в установленный срок не выполнил условия договора в соответствии с техническим заданием заказчиков, не информирует заказчиков по их запросам о состоянии дел по выполнению договора.

(дата) по юридическому и фактическим адресам ответчика истцом была направлена претензия, которая ответчиком получена не была.

Таким образом, ответчик, оставив вышеуказанные обращения без ответа, подтверждает нежелание досудебного урегулирования спора. Претензионный порядок соблюден.

(дата) ООО "Наш общий дом" направило в Арбитражный суд Нижегородской области исковое заявление к ИП ФИО1 о возврате денежных средств уплаченных за оказание услуг, а также неустойки в связи с невыполнением обязательств по договору, уведомив о направлении иска ООО "МВЕ Недвижимость".

(дата) Арбитражным судом Нижегородской области вынесено определение об отказе в принятии искового заявления в отношении ИП ФИО1, так как на момент подачи искового заявления ответчик утратил статус индивидуального предпринимателя.

В соответствии с п. 7.2 договора в случае нарушения сроков выполнения работ подрядчик уплачивает заказчикам пени в размере 0,1% от общей стоимости выполнения работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости выполнения работ.

По состоянию на (дата) неустойка составляет 45 000 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств уплаченных за оказание услуг, а также неустойки в связи с не выполнением обязательств по договору составляет 195 000 рублей.

На основании изложенного истец просит суд расторгнуть договор подряда №... от (дата), заключенный между ООО "Наш общий дом", ООО "МВЕ Недвижимость" и ИП ФИО1; взыскать с ФИО1 в пользу ООО "Наш общий дом" аванс в сумме 150 000 рублей, неустойку в сумме 45 000 рублей; расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 рублей.

Представитель истца ФИО2 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, в письменном заявлении просила дело рассмотреть в свое отсутствие, заявленные требования поддержала.

Ответчик ФИО1, представитель третьего лица ООО "МВЕ Недвижимость" в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела были извещены надлежащим образом, о причинах неявки суд не известили, об отложении слушания дела суд не просили, о возможности рассмотрения дела суду не сообщили.

Закон создает равные условия для лиц, обладающих правом обращения в суд, обязав суд извещать их о времени и месте рассмотрения дела.

В соответствии со ст.2 ГПК РФ, задачей гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, в целях реализации которой на суд возлагается обязанность согласно гл.10 ГПК РФ известить лиц, участвующих в деле, в том числе судебной повесткой, телефонограммой, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

Данная обязанность судом выполнена.

В соответствии со ст.167 ч.1 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин.

Невыполнение лицами, участвующими в деле, обязанности известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин дает суду право рассмотреть дело в их отсутствие.

Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому не является преградой для рассмотрения судом дела по существу.

С учетом указанных обстоятельств, в условиях предоставления законом равного объема процессуальных прав неявку лиц, перечисленных в ст.35 ГПК РФ, в судебное заседание, нельзя расценивать как нарушение принципа состязательности и равноправия сторон.

При указанных обстоятельствах с учетом отсутствия возражений со стороны истца, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц в порядке заочного производства.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.ст. 702, 703, 708, 711, 758, 760 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

Как было установлено в настоящем судебном заседании, (дата) между ООО "Наш общий дом", ООО "МВЕ Недвижимость" и ИП ФИО1 был заключен договор подряда №...мм.

Согласно п.1.1, 2.1, 2.2 договора, заказчики поручают, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению Проектной документации с проектом фасадов в целях согласования планируемых работ по переустройству и перепланировке нежилого помещения в Москомархитектуре, внесению изменений в ЕГРН, расположенного по адресу ... в составе, согласованном в Приложении №... "Техническое задание".

Общая стоимость работ по договору составляет: 450 000 рублей. Оплата работ производится заказчиками в следующем порядке: авансовый платеж в размере 150 000 рублей заказчик перечисляет на расчетный счет подрядчика, в течение 5 банковских дней со дня подписания договора сторонами на основании выставленного подрядчиком счета.

(дата) ИП ФИО1 был выставлен счет №... "Авансовый платеж по договору подряда № №... от (дата)." на сумму 150 000 рублей.

В свою очередь, ООО "Наш общий дом", во исполнение п.п. 1.2 и 2.2.1 договора, указанный счет оплатило (дата) в полном объеме по реквизитам, указанным подрядчиком, что подтверждается платежным поручением №... от (дата).

Согласно приложению №... договора "Календарный план работ", подрядчик в течение 20 рабочих дней обязуется выполнить 1 этап работ, который включает в себя подготовку проектной документации, а именно: разработку проекта перепланировки и получение технического заключения.

Как следует из искового заявления, (дата) посредством электронной почты, в нарушении оговоренных в договоре сроков, подрядчик направил заказчику проект перепланировки, однако до настоящего времени не получил технического заключения по данному проекту.

В нарушении п.5.1.1, 5.1.2. договора подрядчик в установленный срок не выполнил условия договора в соответствии с техническим заданием заказчиков, не информирует заказчиков по их запросам о состоянии дел по выполнению договора.

Ответчиком в судебное заседание не представлено доказательств, свидетельствующих об исполнении принятых на себя обязательств по договору подряда от (дата) №...мм, кроме того не представлено каких-либо возражений относительно доводов истца.

(дата) ИП ФИО1 прекратил деятельность в связи с принятием соответствующего решения.

В соответствии с положениями ст. 450, 450.1, 453 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

(дата) по юридическому и фактическому адресам ответчика истцом была направлена претензия в том числе с требованием о расторжении договора, которая ответчиком получена не была.

Оценивая установленные в судебном заседании обстоятельства, вышеуказанные правовые нормы, суд приходит к выводу, что ФИО1 существенно нарушены условия договора подряда от (дата) №..., в части получения технического заключения по разработанному проекту, что является основанием для удовлетворения заявленного требования о расторжении договора подряда от (дата) №...мм и взыскания оплаченного истцом аванса в размере 150 000 рублей, как последствия расторжения договора.

В соответствии с п. 7.2 договора в случае нарушения сроков выполнения работ подрядчик уплачивает заказчикам пени в размере 0,1% от общей стоимости выполнения работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости выполнения работ.

Истец просит взыскать в свою пользу неустойку, рассчитанную за период с (дата) по (дата) в размере 45 000 рублей.

Проверив представленный истцом расчет взыскиваемой неустойки, суд находит его арифметически верным, а сумму в размере 45 000 рублей обоснованной и подлежащей взысканию с ответчика.

В соответствии со ст.88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно положениям ст.94 ГПК РФ, к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в том числе: расходы на оплату услуг представителей; другие признанные судом необходимыми расходы.

В силу требований ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно платежному поручению №... от (дата) истцом оплачена государственная пошлина в размере 6 000 рублей, которая с учетом размера удовлетворенных требований подлежит взысканию с ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Наш общий дом" к ФИО1 о взыскании денежных средств по договору подряда, удовлетворить.

Расторгнуть договор подряда №... от (дата), заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Наш общий дом", обществом с ограниченной ответственностью "МВЕ Недвижимость" и ФИО1.

Взыскать в пользу общества с ограниченной ответственностью "Наш общий дом" с ФИО1 денежные средства в размере 150 000 рублей, неустойку в размере 45 000 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Ответчик в течение 7 дней со дня вручения ему копии решения вправе подать в суд заявление об отмене этого решения с указанием обстоятельств, свидетельствующих об уважительности причин неявки в судебное заседание, о которых ответчик не имел возможности своевременно сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также с указанием обстоятельств и доказательств, которые могут повлиять на содержание решения суда.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления путем подачи апелляционной жалобы через Советский районный суд г. Нижнего Новгорода.

Судья О.В. Малахова

(марка обезличена)

(марка обезличена)а