Решение № 2-1778/2023 2-71/2024 2-71/2024(2-1778/2023;)~М-1182/2023 М-1182/2023 от 14 января 2024 г. по делу № 2-1778/2023

Дело № 2-71/2024

УИД 92RS0004-01-2023-001389-31


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 января 2024 года г. Севастополь

Нахимовский районный суд г. Севастополя в составе:

председательствующего судьи – Макоед Ю.И.,

при секретаре – Шереужевой А.Х.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Севастопольэнерго» к ФИО2 о взыскании задолженности, неустойки в связи с неисполнением договорных обязательств,

у с т а н о в и л:

ООО «Севастопольэнерго» обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО2 о взыскании задолженности, неустойки в связи с неисполнением договорных обязательств.

В обоснование требований, с учетом уточнений указал, что ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 в ООО «Севастопольэнерго» поступила заявка № Зтп/20-03618 на технологическое присоединения к электрическим сетям.

На основании заявки был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с пунктами 1 и 2 раздела 1 Договора, сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) нежилого здания, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 110кВт; категория надежности: III категория; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,38 кВ.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения нежилого здания, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес>-В.

Согласно п. 4 Договора, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении №.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения Договора.

Пункт 5 Договора предусматривает срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 6 месяцев со дня заключения Договора.

В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Департамента городского хозяйства <адрес> от 25.12.2019г. №-ОД и составляет стоимость технологического присоединения составляет 95330,04 руб., в том числе НДС (20%) - 15888,34 руб.

Пунктом 11 Договора определен порядок внесения платы за технологическое присоединение, в соответствии с которым ответчик оплачивает:15% платы - в течение 15 дней со дня заключения Договора; 30% платы - в течение 60 дней со дня заключения Договора, но не позже дня фактического присоединения; 45% платы - в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10% платы - в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Первый платеж в размере 15% платы за технологическое присоединение был оплачен ответчиком ДД.ММ.ГГГГ.

Обязательства сетевой организации по Договору исполнены в полном объеме, что подтверждается актом о выполнении технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ, актом №ТП-9097 от ДД.ММ.ГГГГ, актом об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вследствие отсутствия оплаты по Договору, в адрес ответчика была направлена претензия № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ответчиком была осуществлена частичная оплата обязательств по Договору: в размере 10 000 руб. и в размере 30 000 руб.

Истец указывает, что в полном объеме оплата задолженности по Договору не произведена, а задолженность (с учетом всех произведенных оплат) составляет 41 030,53 руб. Поскольку ответчиком нарушены условия договора о сроках исполнения обязательства, то имеются основания для взыскания неустойки, размер которой составил 86 988,66 руб.

В настоящий момент сумма задолженности ответчика по Договору составляет 20 000 руб., неустойка в сумме 86 988,66 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма подлежащая взысканию с ответчика составляет 106 988,66 руб.

Представитель истца направил в суд заявление о рассмотрении дела без его участия, уточненные исковые заявления поддержал, просил иск удовлетворить.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом.

В соответствии с частью 1 статьи 167 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин. Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными (ч. 3 указанной статьи).

Суд определил рассмотреть дело в отсутствие сторон.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 в ООО «Севастопольэнерго» поступила заявка № Зтп/20-03618 на технологическое присоединения к электрическим сетям. На основании заявки был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с пунктами 1 и 2 раздела 1 Договора, сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) нежилого здания, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 110кВт; категория надежности: III категория; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,38 кВ.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения нежилого здания, расположенного по адресу: г. Севастополь, <адрес>-В.

Согласно п. 4 Договора, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении №.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения Договора.

Пункт 5 Договора предусматривает срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 6 месяцев со дня заключения Договора.

В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Департамента городского хозяйства <адрес> от 25.12.2019г. №-ОД и составляет стоимость технологического присоединения составляет 95330,04 руб., в том числе НДС (20%) - 15888,34 руб.

Пунктом 11 Договора определен порядок внесения платы за технологическое присоединение, в соответствии с которым ответчик оплачивает: 15% платы - в течение 15 дней со дня заключения Договора; 30% платы - в течение 60 дней со дня заключения Договора, но не позже дня фактического присоединения; 45% платы - в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 10% платы - в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Первый платеж в размере 15% платы за технологическое присоединение был оплачен ответчиком ДД.ММ.ГГГГ.

Обязательства сетевой организации по Договору исполнены в полном объеме, что подтверждается актом о выполнении технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ, актом №ТП-9097 от ДД.ММ.ГГГГ, актом об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Вследствие отсутствия оплаты по Договору, в адрес ответчика была направлена претензия № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ответчиком была осуществлена частичная оплата обязательств по Договору: в размере 10 000 руб. и в размере 30 000 руб.

Однако в полном объеме оплата задолженности по Договору не произведена, а задолженность (с учетом всех произведенных оплат) составляет 41 030,53 руб.

Согласно пункту 1 статьи 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ч. 1 ст. 310 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 "Об электроэнергетике", технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих, сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правилам).

В силу п. 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Пунктом 16 Правил предусмотрено, что договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям должен содержать существенные условия, в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, а также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора.

Согласно п. 16.3 Правил, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

В силу п. "г" п. 18 названных Правил, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в частности, выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией.

В силу пункта 1 статьи 781 ГК РФ, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса РФ, заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Согласно пункту 2 статьи 782 Гражданского кодекса РФ, исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Таким образом, действующим законодательством не допускается отказ заказчика от оплаты фактически оказанных ему услуг.

По смыслу п. п. 2 - 5 ст. 453 Гражданского кодекса РФ, при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Как указано в п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Таким образом, условия Договора были выполнены ООО «Севастопольэнерго» в полном объеме.

В соответствии с письмом Федеральной антимонопольной службы России от ДД.ММ.ГГГГ № СП/31150/16, сетевая организация вправе в судебном порядке взыскать с потребителя, отказавшегося от технологического присоединения и подписания акта о технологическом присоединении, фактически понесенные расходы, которые не включаются в тарифы на услуги по передаче электрической энергии.

В соответствии с п. 1. ст. 329 Гражданского кодекса РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1. ст. 330 Гражданского кодекса РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

П. 18 Договора предусмотрено, что в случае нарушения одной из Сторон сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных Договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки за год просрочки.

Поскольку ответчиком нарушены условия договора о сроках исполнения обязательства, то имеются основания для взыскания неустойки, размер которой составил 86 988,66 рублей. Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма фактически понесенных расходов за выполнение строительно-монтажных работ подрядной организацией, разработку технических условий и договора на технологическое присоединение: сумма задолженности в размере 20 000 руб., неустойка (пени) в размере 86 988,66 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 98 330,04 руб. срок просрочки 365 дней, неустойка 25%).

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В порядке ст. 98 ГПК РФ с ответчика следует взыскать в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 339, 77 рублей с учетом пропорциональности удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ст. 235 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования ООО «Севастопольэнерго» к ФИО2 о взыскании задолженности, неустойки в связи с неисполнением договорных обязательств – удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Севастопольэнерго» сумму фактически понесенных расходов на строительство сетей в размере 106 988,66 рублей, из которых сумма задолженности в размере 20 000 руб., неустойка (пени) в размере 86 988,66 рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Севастопольэнерго» государственную пошлину в размере 3 339, 77 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Севастопольский городской суд через Нахимовский районный суд г. Севастополя путем подачи апелляционной жалобы в течение одного месяца с момента вынесения решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.

Судья/подпись

Копия верна:

Судья <адрес>

суда <адрес> Ю.И. Макоед