Решение № 2-1686/2020 2-1686/2020~М-1091/2020 М-1091/2020 от 5 июля 2020 г. по делу № 2-1686/2020

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 июля 2020 г. г. Иркутск

Октябрьский районный суд г. Иркутска в составе:

председательствующего судьи Хижаева А.Ю.,

при секретаре Будаевой С.В.,

с участием представителя истца ФИО12, действующей на основании доверенности от Дата, представителей ответчика ФИО10, действующей на основании доверенности от Дата, ФИО9, действующего на основании доверенности от Дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1686/2020 по иску ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО3 к муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» Адрес об обязании выполнить мероприятия по созданию и подготовке централизованных систем водоснабжения,

установил:

В обоснование исковых требований с учетом уточнений указано, что между истцами и МУП «Водоканал» Адрес были заключены договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения: с ФИО2 - Договор № от 06.11.2014г., с ФИО5 - Договор № от 27.04.2015г., с ФИО6 - Договор № от 06.11.2014г., с ФИО7 – Договор № от Дата, с ФИО3 – Договор № от Дата.

Согласно условиям вышеуказанных договоров (п. 1.1.) ответчик МУП «Водоканал» Адрес обязался выполнить действия по подготовке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к подключению (технологическому присоединению объектов «Индивидуальные жилые дома (высотой не более 2-х этажей)», принадлежащих истцам (заказчикам по договорам) и подключить их к эксплуатируемым ответчиком централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, а заказчики (истцы) обязуются выполнить действия по подготовке объектов к подключению.

Срок исполнения обязательств ответчика был определен в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня заключения договоров (п. 2.1 договора).

26.06.2016г. истец ФИО2 обратилась к ответчику с заявлением о предоставлении информации о сроках технологического подключения к сетям водоснабжения. С таким же заявлением обратилась к ответчику истец ФИО7

23.08.2016г. в адрес истцов были направлены уведомления о продлении сроков исполнения обязательств со стороны ответчика до 31 июля 2017г. и приложены дополнительные соглашения об изменении сроков технологического присоединения.

К указанной дате ответчик не исполнил свои обязательства, в связи с чем, 01.08.2017г. ФИО13 повторно обратилась с заявлением о предоставлении информации.

Ответчик должен осуществить мероприятия по проектированию и строительству сетей водоснабжения и/или водоотведения до границ земельных участков, принадлежащих истцам и это не зависит от выполнения заказчиками обязанностей, предусмотренных п. п. 5.1.1.-5.1.5 вышеуказанных договоров.

Дата жителями частного сектора Адрес, в том числе истцами, было направлено обращение в прокуратуру Иркутской области с просьбой произвести проверку инвестиционной программы в рамках заключенных между истцами и ответчиком договоров.

Ответом от Дата истцам было сообщено, что МУП «Водоканал» Адрес не выполнил обязательства по подключению к централизованным сетям водоснабжения по причине отсутствия магистральных сетей водоснабжения.

Определением Федеральной Антимонопольной службы от Дата (№) был установлен факт нарушения со стороны МУП «Водоканал» Адрес своих обязательств.

Истцами были исполнены обязательства по оплате услуг ответчика.

Датаг. истцами была подана досудебная претензия, которая оставлена ответчиком без рассмотрения.

Истцы, уточнив исковые требования, просили суд обязать МУП «Водоканал» Адрес выполнить мероприятия по созданию и подготовке централизованных систем водоснабжения до границ земельных участков:

ФИО2 по адресу: Адрес; ФИО5 по адресу: Адрес; ФИО6 по адресу: Адрес; ФИО7 по адресу: Адрес; ФИО3 по адресу: Адрес.

В судебном заседании представитель истца ФИО12 заявленные исковые требования поддержала в полном объеме и дала по ним свои пояснения.

Представители ответчика ФИО9 и ФИО10 возражали против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в письменном отзыве на исковое заявление.

Представитель ответчика ФИО10 просила применить последствия пропуска срока исковой давности и отказать в удовлетворении исковых требований ФИО5, ФИО6 и ФИО7

Истцы ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО3 в судебное заседание не явились, о дате и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, истцы представили заявления о рассмотрении дела в их отсутствие.

Суд, с учетом мнения явившихся лиц, полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие истцов в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности и каждое в отдельности, суд приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 Гражданского кодекса РФ).

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Отношения организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение абонентов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения по предоставлению холодной (питьевой и (или) технической воды) из централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения регулируются Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от Дата N 644 (далее Правила).

В соответствии с п. 106 Правил, подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

Судом установлено, что Дата между ФИО7 («Заказчик») и МУП «Водоканал» Адрес («Исполнитель») заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения.

Дата между ФИО2 («Заказчик») и МУП «Водоканал» Адрес («Исполнитель») заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения.

Дата между ФИО6 («Заказчик») и МУП «Водоканал» Адрес («Исполнитель») заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения.

Дата между ФИО3 («Заказчик») и МУП «Водоканал» Адрес («Исполнитель») заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения.

Дата между ФИО5 («Заказчик») и МУП «Водоканал» Адрес («Исполнитель») заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения.

Согласно п. 1.1. заключенных между сторонами Договоров, Исполнитель обязуется выполнить действия по подготовке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта «Индивидуальный жилой дом (высотой не более 2-х этажей)» и подключить его к эксплуатируемым исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, а заказчик обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению (технологическому присоединению) к эксплуатируемым исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения и внести плату за подключение (технологическое присоединение) в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Согласно п. 4.1.1 Договора № от 24.10.2014г., исполнитель обязан выполнить мероприятия до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятия (в том числе технические) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения и мероприятия по фактическому присоединению объекта к централизованной системе водоснабжения и/или водоотведения, включенные в инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Иркутска на 2011-2015 годы», утвержденной Решением Городской Думы от 26.12.2011 в соответствии с перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и /или водоотведения – Приложением №1 к настоящему Договору. Срок осуществления исполнителем указанных мероприятий составляет не более 18 месяцев с даты заключения Договора и истекает 24.04.2016.

Согласно п. 4.1.1 Договоров № и № от 06.11.2014г., исполнитель обязан выполнить мероприятия до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятия (в том числе технические) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения и мероприятия по фактическому присоединению объекта к централизованной системе водоснабжения и/или водоотведения, включенные в инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Иркутска на 2011-2015 годы», утвержденной Решением Городской Думы от 26.12.2011 в соответствии с перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и /или водоотведения – Приложением №1 к настоящему Договору. Срок осуществления исполнителем указанных мероприятий составляет не более 18 месяцев с даты заключения Договора и истекает 06.05.2016.

Согласно п. 4.1.1 Договора № от 24.11.2014г., исполнитель обязан выполнить мероприятия до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятия (в том числе технические) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения и мероприятия по фактическому присоединению объекта к централизованной системе водоснабжения и/или водоотведения, включенные в инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Иркутска на 2011-2015 годы», утвержденной Решением Городской Думы от 26.12.2011 в соответствии с перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и /или водоотведения – Приложением №1 к настоящему Договору. Срок осуществления исполнителем указанных мероприятий составляет не более 18 месяцев с даты заключения Договора и истекает 24.05.2016.

Согласно п. 4.1.1 Договора № от 27.04.2015г., исполнитель обязан выполнить мероприятия до границ земельного участка заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятия (в том числе технические) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения и мероприятия по фактическому присоединению объекта к централизованной системе водоснабжения и/или водоотведения, включенные в инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Иркутска на 2011-2015 годы», утвержденной Решением Городской Думы от 26.12.2011 в соответствии с перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и /или водоотведения – Приложением №2 к настоящему Договору. Срок осуществления исполнителем указанных мероприятий составляет не более 18 месяцев с даты заключения Договора и истекает 27.10.2016.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения по Договору № от Дата составила 22 235,90 руб., в том числе НДС 18 % - 3 391,92 руб. (п. 6.1 Договора).

Согласно п. 6.3 Договора № от Дата заказчик обязан внести плату, указанную в п. 6.1 договора, на расчетный счет исполнителя в следующем порядке:

3 335,39 руб. вносится в течение 15 дней, с даты заключения настоящего Договора;

11 117,95 руб. вносится в течение 90 дней, с даты заключения настоящего Договора, но не позднее даты фактического подключения;

7 782,56 руб. вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, но не позднее выполнения условий подключения.

Судом установлено, что заказчиком ФИО2 была внесена плата за подключение, что подтверждается квитанцией № от Дата на сумму 3 335,39 руб. и квитанцией № от Дата на сумму 11 117,95 руб.

По Договору № от Дата плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения составила 15 093,47 руб., в том числе НДС 18 % - 2 302,40 руб.

Согласно п. 6.3 Договора № от Дата заказчик обязан внести плату, указанную в п. 6.1 договора, на расчетный счет исполнителя в следующем порядке:

2 264,02 руб. вносится в течение 15 дней, с даты заключения настоящего Договора;

7 546,74 руб. вносится в течение 90 дней, с даты заключения настоящего Договора, но не позднее даты фактического подключения;

5 282,71 руб. вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, но не позднее выполнения условий подключения.

Заказчиком ФИО5 была внесена плата за подключение, что подтверждается кассовым чеком от Дата на сумму 8 867 руб.

По Договору № от Дата плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения составила 21 562,09 руб., в том числе НДС 18 % - 3 289,13 руб.

Согласно п. 6.3 Договора № от Дата заказчик обязан внести плату, указанную в п. 6.1 договора, на расчетный счет исполнителя в следующем порядке:

3 234,31 руб. вносится в течение 15 дней, с даты заключения настоящего Договора;

10 781,05 руб. вносится в течение 90 дней, с даты заключения настоящего Договора, но не позднее даты фактического подключения;

7 546,73 руб. вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, но не позднее выполнения условий подключения.

По Договору № от Дата плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения составила 28 704,52 руб., в том числе НДС 18 % - 4 378,65 руб.

Согласно п. 6.3 Договора № от Дата заказчик обязан внести плату, указанную в п. 6.1 договора, на расчетный счет исполнителя в следующем порядке:

4 305,68 руб. вносится в течение 15 дней, с даты заключения настоящего Договора;

14 352,26 руб. вносится в течение 90 дней, с даты заключения настоящего Договора, но не позднее даты фактического подключения;

10 046,58 руб. вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, но не позднее выполнения условий подключения.

Судом установлено, что заказчиком ФИО7 была внесена плата за подключение, что подтверждается квитанцией № от Дата на сумму 14 352,26 руб.

По Договору № от Дата плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения составила 21 562,09 руб., в том числе НДС 18 % - 3 289,13 руб.

Согласно п. 6.3 Договора № от Дата заказчик обязан внести плату, указанную в п. 6.1 договора, на расчетный счет исполнителя в следующем порядке:

3 234,31 руб. вносится в течение 15 дней, с даты заключения настоящего Договора;

10 781,05 руб. вносится в течение 90 дней, с даты заключения настоящего Договора, но не позднее даты фактического подключения;

7 546,73 руб. вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, но не позднее выполнения условий подключения.

Заказчиком ФИО3 была внесена плата за подключение, что подтверждается чеками от Дата на сумму 1010 руб., от Дата на сумму 1100 руб., от Дата на сумму 1100 руб., от Дата на сумму 4 063 руб., от Дата на сумму 1000 руб., от Дата на сумму 1000 руб., от Дата на сумму 265 руб.

Между тем, мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения к централизованным системам водоснабжения, МУП «Водоканал» Адрес до настоящего момента не исполнены.

Согласно п. 3.1. Договоров для подключения (технологического присоединения) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения Заказчик обязан выполнить условия подключения.

В соответствии с п. 5.1.1. Договоров Заказчик обязан выполнить такие мероприятия по подключению объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения как:

а) в соответствии с Условиями подключения разработать проектную документацию на строительство сетей водоснабжения и/или водоотведения от точки/точек подключения до объекта и обеспечить ее утверждение в установленном законом порядке;

б) осуществить строительство с предъявлением скрытых работ представителям Исполнителя и подписанием соответствующих актов сетей водоснабжения и/или водоотведения до точки/точек подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения - Приложением № 1 к договору.

Кроме этого, обязанности Заказчика, установленные пп. 5.1.2. - 5.1.6. Договоров, предусматривают:

- обязанность предъявить к осмотру в открытой траншее проложенные сети водоснабжения и водоотведения для составления соответствующих актов приемки скрытых работ на Объекте, заранее уведомив Исполнителя в установленный договором срок;

- обязанность приобрести и обустроить в точках подключения узлы (приборы) учета ресурсов и в установленный срок предъявить к осмотру и приемке в эксплуатацию приборы (узлы) учета ресурсов, для установления пломб на указанных приборах (узлах) учета ресурсов, а также кранах и задвижках на их обводах и осуществить сдачу в эксплуатацию узла учета;

- обязанность по предоставлению Исполнителю возможности проверить готовность внутриплощадочных и/или внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению (технологическому присоединению) и приему ресурсов;

- обязанность произвести промывку и дезинфекцию водопроводных сетей и сооружений перед осуществлением работ по присоединению до получения результатов анализа качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям;

- вносить плату за подключение (технологическое присоединение) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в сроки, установленные договором.

Таким образом, для фактического подключения Объектов (индивидуальных жилых домов истцов) к централизованным системам водоотведения в Договорах № от 06.11.2014г., № от 27.04.2015г., № от 06.11.2014г., № от Дата, № от Дата сторонами согласовано выполнение определенных подготовительных мероприятий, как со стороны истцов так и со стороны ответчика.

При этом согласно Приложениям № 1 к указанным Договорам установлен срок для выполнения ответчиком строительства сетей водоснабжения и/или водоотведения от точки/точек подключения на границе земельного участка заказчика до объекта капитального строительства – в течение срока действия настоящих условий подключения.

Анализируя условия Договоров, суд приходит к выводу, что обязанность Исполнителя (МУП «Водоканал» Адрес) по выполнению мероприятий по созданию и подготовке централизованных систем водоотведения до границ земельных участков ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО3 не зависит от выполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пп. 5.1.1. - 5.1.5 названных Договоров. Тогда как, неисполнение Заказчиком указанных обязанностей (пп. 5.1.1. - 5.1.5 Договора) является основанием для приостановления Исполнителем последующих действий по фактическому подключению (технологическому присоединению) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения (п. 4.2.2 Договора).

Согласно ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - договор о подключении (технологическом присоединении) является публичным для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Согласно п. 86 Правил подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» и настоящими Правилами, на основании договора о подключении (технологическом присоединении), заключенного в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения. Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения объектов, не относящихся к объектам капитального строительства, осуществляется с согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства или по согласованию с органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства.

Согласно п. 97 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» договор о подключении (технологическом присоединении) является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами.

В случае наличия технической возможности подключения (технологического присоединения) отказ организации водопроводно-канализационного хозяйства от заключения договора о подключении (технологическом присоединении) не допускается. При необоснованном отказе или уклонении организации водопроводно-канализационного хозяйства от заключения договора о подключении (технологическом присоединении) заявитель вправе обратиться в суд.

В случае если у организации водопроводно-канализационного хозяйства отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения), подключение (технологическое присоединение) осуществляется по индивидуальному проекту.

Судом установлено, что ответчиком МУП «Водоканал» Адрес в нарушение п. 97 Правил индивидуальный проект не разработан, мероприятия по созданию и подготовке централизованных систем водоснабжения до границы земельных участков истцов ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО3, на которых планируется эксплуатация подключаемых объектов индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Адрес не проведены, при этом доказательств надлежащего исполнения ответчиком МУП «Водоканал» г. Иркутска договоров № от 06.11.2014г., № от 27.04.2015г., № от 06.11.2014г., № от Дата, № от Дата о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения в материалы дела не представлено.

В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом. Не допускается отказ от исполнения обязательств в одностороннем порядке.

Установив нарушение МУП «Водоканал» Адрес обязательств, предусмотренных Договорами № от 06.11.2014г., № от 27.04.2015г., № от 06.11.2014г., № от Дата, № от Дата, выразившееся в невыполнении мероприятий по созданию и подготовке централизованных систем водоснабжения до границ земельных участков ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО3 в предусмотренный Договорами срок, суд приходит к выводу об обоснованности требований истцов в части обязания МУП «Водоканал» Адрес выполнить мероприятия по созданию и подготовке централизованных систем водоснабжения до границ земельных участков ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7 и ФИО3, на которых планируется эксплуатация подключаемых объектов индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Адрес «А», Адрес.

В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 200 ГК РФ, по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

В силу ч. 1 ст. 407 ГК РФ, обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

01 июня 2018г., на момент обращения истцов к прокурору Иркутской области с просьбой провести проверку выполнения инвестиционной программы, указанной в п. 4.1.1 Договоров, им не было известно о нарушении своих прав, поэтому доводы ответчика о пропуске истцами ФИО5, ФИО6 и ФИО7 3-летнего срока исковой давности суд находит необоснованными, а ходатайство о применении последствий пропуска такого срока - не подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика МУП «Водоканал» г. Иркутска в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО3 – удовлетворить.

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Адрес (ОГРН <***>, ИНН <***>, КПП381150001) выполнить мероприятия по созданию и подготовке централизованных систем водоснабжения до границы земельного участка ФИО2, находящегося по адресу: Адрес.

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Адрес (ОГРН <***>, ИНН <***>, КПП381150001) выполнить мероприятия по созданию и подготовке централизованных систем водоснабжения до границы земельного участка ФИО5, находящегося по адресу: Адрес.

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Адрес (ОГРН <***>, ИНН <***>, КПП381150001) выполнить мероприятия по созданию и подготовке централизованных систем водоснабжения до границы земельного участка ФИО6, находящегося по адресу: Адрес.

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Адрес (ОГРН <***>, ИНН <***>, КПП381150001) выполнить мероприятия по созданию и подготовке централизованных систем водоснабжения до границы земельного участка ФИО7, находящегося по адресу: Адрес.

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Адрес (ОГРН <***>, ИНН <***>, КПП381150001) выполнить мероприятия по созданию и подготовке централизованных систем водоснабжения до границы земельного участка ФИО3, находящегося по адресу: Адрес

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Адрес (ОГРН <***>, ИНН <***>, КПП381150001) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение одного месяца с момента изготовления мотивированного текста – 13 июля 2020 г.

Судья: Хижаев А.Ю.