СудАкт в соцсетях

Решение № 2-2699/2018 2-2699/2018~М-2522/2018 М-2522/2018 от 5 ноября 2018 г. по делу № 2-2699/2018

Адлерский районный суд г. Сочи (Краснодарский край) - Гражданские и административные

К делу № 2-2699/2018

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 ноября 2018 г. Адлерский районный суд Краснодарского края

в составе: председательствующего Свириденко В.И.

при секретаре Гарькуша А.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Сочинские электрические сети к ФИО о взыскании задолженности и неустойки.

У С Т А Н О В И Л :

ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Сочинские электрические сети обратилось в Адлерский районный суд г. Сочи с иском к ФИО о взыскании задолженности и неустойки, указывая, что между ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала «Сочинские электрические сети» и ФИО заключен договор от 13.06.2017 г. № об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика, обеспечивающих электроснабжение объекта ответчика «Земельный участок для проектирования, строительства и эксплуатации базы отдыха», расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер участка №.

В соответствии с пунктом 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 4 430247 руб. 33 коп., в том числе НДС 18% - 675800 руб.44 коп.

В соответствии с пунктом 11 Договора, ФИО принял на себя обязательства: произвести оплату в размере 664537 руб. 10 коп., в том числе НДС 18% - 101370 руб. 07 коп. в течение 15 дней с даты заключения договора, т.е. до 28.06.2017 г.; произвести оплату в размере 1 329074 руб. 20 коп. в том числе НДС 18% - 202740 руб. 13 коп., в течение 60 дней с даты заключения Договора, то есть до 12.08.2017 г.

Указанные обязательства ответчиком не исполнены, денежные средства в общей сумме 1 993611 руб. 30 коп. на расчетный счет ПАО «Кубаньэнерго» не внесены.

Таким образом, за неисполнение ответчиком предусмотренных Договором обязательств по оплате, подлежит начислению неустойка в размере 120627 руб. 14 коп.

В порядке досудебного урегулирования спора в адрес ФИО была направлена претензия от 28.04.2018 г. №, которая была оставлена без удовлетворения.

Представитель ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Сочинские электрические сети в судебное заседание явился, уточнил исковые требования, просит взыскать с ФИО в пользу ПАО «Кубаньэнерго» неустойку за просрочку выполнения мероприятий по Договору в размере 1 617 040,27 рублей 14 копеек; судебные расходы по уплате госпошлины в размере 16 285 рублей 00 копеек; вернуть излишне уплаченную государственную пошлину в размере 2 485 рублей 00 копеек.

Представитель ФИО1 в судебное заседание явился, с иском не согласен, представил отзыв на исковое заявление, считает, что заявленные истцом требования не подлежат удовлетворению в силу следующих обстоятельств.

24.10.2018 года между истцом и ответчиком заключено Соглашение о расторжении Договора № от 13.06.2018 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

По условиям данного Соглашения обязательства сторон по договору прекращаются с момента подписания данного Соглашения (п. 1 Соглашения).

В данном Соглашении стороны определили, что стоимость фактически оказанных услуг по Договору составляет 3 911,7 рублей (подготовка и выдача технических условий и их согласование), которые ответчик обязуется оплатить в течении 15 календарных дней.

ФИО 26.10.2018 года оплатил предусмотренные Соглашением денежные средства в размере 3 911,7 рублей.

Стороны 24.10.2018 года подписали Акт № приема-передачи оказанных услуг по Договору.

Просит отказать ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Сочинские электрические сети в удовлетворении требований о взыскании с ФИО задолженности по Договору № от 13.06.2018 года, неустойки и судебных расходов.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает исковые требования ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Сочинские электрические сети к ФИО о взыскании задолженности и неустойки необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 13.06.2017 г. между ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала «Сочинские электрические сети» и ФИО заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, обеспечивающих электроснабжение объекта ответчика «Земельный участок для проектирования, строительства и эксплуатации базы отдыха», расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер участка №.

В соответствии с пунктом 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 4 430247 руб. 33 коп., в том числе НДС 18% - 675800 руб.44 коп.

В соответствии с пунктом 11 Договора, ФИО принял на себя обязательства: произвести оплату в размере 664537 руб. 10 коп., в том числе НДС 18% - 101370 руб. 07 коп. в течение 15 дней с даты заключения договора, т.е. до 28.06.2017 г.; произвести оплату в размере 1 329074 руб. 20 коп. в том числе НДС 18% - 202740 руб. 13 коп., в течение 60 дней с даты заключения Договора, т. е. до 12.08.2017 г. Указанные обязательства ФИО не исполнены.

Как следует из материалов дела 24.10.2018 года между истцом и ответчиком заключено Соглашение о расторжении Договора № от 13.06.2018 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

По условиям п. 1 данного Соглашения обязательства сторон по договору прекращаются с момента подписания данного Соглашения.

В данном Соглашении стороны определили, что стоимость фактически оказанных услуг по Договору составляет 3 911,7 рублей (подготовка и выдача технических условий и их согласование), которые ответчик обязуется оплатить в течении 15 календарных дней.

ФИО 26.10.2018 года оплатил предусмотренные Соглашением денежные средства в размере 3 911,7 рублей.

Стороны 24.10.2018 года подписали Акт № приема-передачи оказанных услуг по Договору.

Учитывая изложенное, суд считает, что исковые требование о взыскании неустойки судебных расходов удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Сочинские электрические сети к ФИО о взыскании задолженности и неустойки – отказать.

Отказать ПАО «Кубаньэнерго» в лице филиала Сочинские электрические сети во взыскании с ФИО в пользу ПАО «Кубаньэнерго» ИНН № ОГРН № : неустойку за просрочку выполнения мероприятий по Договору в размере 1 617 040,27 рублей 14 копеек; судебные расходы по уплате госпошлины в размере 16 285 рублей 00 копеек; возвращении излишне уплаченной государственной пошлины в размере 2 485 рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционный суд Краснодарского края через Адлерский районный суд в течение месяца начиная с 09.11.2018 г.

Судья подпись