Решение № 2-1109/2024 2-1109/2024(2-4585/2023;)~М-3858/2023 2-4585/2023 М-3858/2023 от 26 февраля 2024 г. по делу № 2-1109/2024

№

№

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26.02.2024 г. г. Владивосток

Первомайский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи Анциферовой О.Е.

при секретаре Секираш Ю.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ТСН «Ивановская 2А» к ФИО1 о взыскании суммы,

УСТАНОВИЛ:

ТСН «Ивановская 2А» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании суммы, ссылаясь на то, что между истцом и ответчиком был заключен договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на ремонт стенки. Общая стоимость работ по договору составляет 135 400 руб. Согласно условиям п. 2.2 договора истец выплатил ответчику аванс в размере 65 000 руб. Длительность работ по договору составляет не более 30 календарных дней, начало работ – не позднее 7 рабочих дней с момента подписания договора. Работы должны были быть выполнены не позднее ДД.ММ.ГГГГ Однако работы ответчиком не были произведены в срок и не были даже начаты. Договором предусмотрено, что за нарушение срока окончания выполнения работ исполнитель уплачивает заказчику пеню из расчета 0,01% от всей цены договора за каждый день просрочки. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустойка составила 5 551 руб. 40 коп. Ответчику было направлено требование о возврате денежных средств, которое оставлено без удовлетворения. Просит взыскать с ответчика в пользу ТСН «Ивановская 2А» уплаченную по договору денежную сумму в размере 65 000 руб., неустойку в размере 5 551 руб. 40 коп., почтовые расходы в размере 117 руб. 66 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 3 140 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средства в порядке ст. 395 ГК РФ, начисляемые на сумму основного долга, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства.

Представитель ТСН «Ивановская 2А» в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, настаивал на их удовлетворении по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен, о причинах неявки суд не известил, ходатайство об отложении слушания дела не заявлял. При указанных обстоятельствах, с учётом требований ст. 167 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему:

Согласно ч. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании части 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ТСН «Ивановская 2А» (заказчик) и ФИО2 (исполнитель) был заключен договор оказания услуг №, согласно которому ФИО1 обязался выполнить работы по ремонту стенки по адресу: <адрес>.

В соответствии с п.п. 2.1, 2.2, 2.6 указанного договора общая стоимость работ по настоящему договору включая стоимость материалов, транспорта и других сопутствующих расходов составляет 135 400 руб. Заказчик выплачивает аванс в размере 65 000 руб. в течение одного дня после подписания договора. Окончательный расчет по договору производится в течение 1 рабочего дня после подписания акта приемки работ по настоящему договору.

В силу п.п. 3.1, 3.2 договора работы по договору начинаются не позднее, чем через 7 календарных дней после подписания договора. Общая длительность работ по договору составляет не более 30 календарных дней, считая со дня фактического начала работ.

Во исполнение условий договора ДД.ММ.ГГГГ ТСН «Ивановская 2А» перечислило ФИО1 денежную сумму в размере 65 000 руб.

Таким образом, работы должны быть выполнены не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В судебном заседании установлено, что до настоящего времени работы по договору оказания услуг № не начаты и не выполнены, в нарушение ст. 56 ГПК РФ доказательств, подтверждающих невозможность приступить к работам и выполнить их в установленный договором срок, ответчиком не представлено.

В соответствии с п. 5.2 договора за нарушение срока окончания выполнения работ исполнитель уплачивает заказчику пеню из расчета 0,01% от всей цены работы за каждый день просрочки.

При указанных обстоятельствах, с ФИО1 в пользу ТСН «Ивановская 2А» подлежит взысканию уплаченная по договору денежная сумма в размере 65 000 руб., а также неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 551 руб. 40 коп., расчет которой проверен и признан судом верным.

В силу п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно пункту 3 той же статьи, проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

В пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации).

При указанных обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды начисляемых на сумму основного долга в размере 65 000 руб., начиная с ДД.ММ.ГГГГ и по день фактического возврата задолженности по договору.

В силу ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Согласно ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В связи с чем, ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате уплаченной при подачи настоящего иска госпошлины в размере 3 140 руб., почтовые расходы в размере 117 руб. 66 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес> (паспорт №) в пользу ТСН «Ивановская 2А» уплаченную по договору денежную сумму в размере 65 000 руб., неустойку в размере 5 551 руб. 40 коп., почтовые расходы в размере 117 руб. 66 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 3 140 руб., а всего 73 809 руб. 06 коп.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес> (паспорт №) в пользу ТСН «Ивановская 2А» проценты за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды начисляемых на сумму основного долга в размере 65 000 руб., начиная с ДД.ММ.ГГГГ и по день фактического возврата задолженности по договору.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Первомайский районный суд г. Владивостока в течение месячного срока.

Мотивированный текст решения суда изготовлен 01.03.2024 г.

Судья: О.Е. Анциферова