Решение № 2-430/2024 2-430/2024~М-308/2024 М-308/2024 от 16 октября 2024 г. по делу № 2-430/2024

ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п. Ардатов

Ардатовский районный суд Нижегородской области в составе: председательствующего судьи Тюкалове В.Н., при секретаре судебного заседания Лебедевой И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в р.п.Ардатов Нижегородской области гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о расторжении договора возмездного оказания услуг и взыскании уплаченных по договору денежных средств в размере ... рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере ... рублей ... копеек, расходов за оказание юридических услуг в размере ... рублей, почтовые расходы по отправке письма в размере ... рублей, почтовые расходы по отправке требования в размере ... рублей ... копеек,

Установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 о расторжении договора возмездного оказания услуг и взыскании уплаченных по договору денежных средств в размере ... рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере ... рублей ... копеек, расходов за оказание юридических услуг в размере ... рублей, почтовые расходы по отправке письма в размере ... рублей, почтовые расходы по отправке требования в размере ... рублей ... копеек по тем мотивам, что ...03.2023 года между ней и ФИО2 был заключен договор возмездного оказания услуг, а именно на изготовление и установку автонавеса. ФИО2 являясь исполнителем по договору принял на себя обязательства по оказанию услуг, а она как заказчик обязалась оказанные услуги оплатить.

Она, как заказчик исполнила свои обязательства по договору в части аванса в полном объеме, о чем подтверждается распиской и чеком по операции перевода.

Однако ФИО2 оплаченные ею услуги не оказаны, отсутствует акт приема-сдачи выполненных работ подписанный между ними.

Пунктом 1.3 договора предусмотрен срок оказания услуг ...05.2023 года. Однако до настоящего времени услуги по изготовлению и установке автонавеса ФИО2 не оказаны.

Согласно представленному ею расчету, сумма подлежащая возврату денежных средств составляет ... рублей, из которой: ... рублей – сумма выплаченного аванса (...+...); ... рублей – пени за не оказанные услуги в соответствии с договором.

Поскольку ФИО2 нарушены условия договора, то договор необходимо расторгнуть.

Кроме того она понесла судебные расходы связанные с оплатой государственной пошлины при обращении в суд в размере ... руб..

В последующем истец в порядке ст.39 ГПК РФ уточнила исковые требования и просит суд расторгнуть договор возмездного оказания услуг б/н от ...03.2023 года и взыскать с ФИО2 уплаченные по договору денежные средства в размере ... рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере ... рублей ... копеек, расходы за оказание юридических услуг в размере 2000 рублей, почтовые расходы по отправке письма в размере ... рублей, почтовые расходы по отправке требования в размере ... рублей ... копеек.

В судебном заседании истец ФИО1 обстоятельства указанные в иске подтвердила, исковые требования подержала, просит их удовлетворить. Пояснила, что ФИО2 обязательства по договору не исполнил, автонавес не изготовил и не установил.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела извещен надлежащим образом и своевременно.

В силу ст.2 ГПК РФ задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан.

Исходя из положений статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. В условиях предоставления законом сторонам равного объема процессуальных прав, неявку ответчика и соответчика в судебное заседание нельзя расценивать как нарушение их права на участие в судебном заседании, а также принципа состязательности и равноправия сторон, поскольку неявка лица является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, в том числе права на ведение дела в суде через представителя, поэтому не может быть препятствием для рассмотрения судом дела по существу.

В соответствии со ст.233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

А потому в соответствии с положением ст.233 ГПК РФ суд рассмотрел дело в порядке заочного судопроизводства.

Суд, выслушав объяснения истца ФИО1, исследовав материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, приходит к выводу о том, что исковые требования обоснованные, и они подлежат удовлетворению.

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно, и никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В силу положений статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена данным кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

В соответствии ч. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст.310 Гражданского Кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 314 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. Под исполнением обязательства понимается совершение должником действий, которые влекут удовлетворение потребностей кредитора посредством предоставления ему тех благ, в получении которых он заинтересован (передача вещи, выполнение работы, оказание услуги и т.п.).

Неисполнение должником обязательства в виде конкретной обязанности в установленный для нее срок является нарушением принципа надлежащего исполнения обязательств (статья 309 ГК РФ) и порождает обязательства, связанные с его неисполнением (уплата неустойки, возмещение убытков).

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд, возмездное оказание услуг) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно п. 3 ст. 730 ГК РФ, к отношениям по договору бытового подряда, неурегулированным ГК РФ, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В соответствии со ст.4 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

Согласно ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей", за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей", исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

В силу положений статей 424, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Давая нормативную дефиницию договора возмездного оказания услуг, законодатель в пункте 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации предметом данного договора называет совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности исполнителем. Определяя исчерпывающим образом такое существенное условие договора, как его предмет, федеральный законодатель не включил в понятие предмета договора возмездного оказания услуг достижение результата, ради которого он заключается. Выделение в качестве предмета данного договора совершения определенных действий или осуществления определенной деятельности обусловлено тем, что даже в рамках одного вида услуг результат, ради которого заключается договор, в каждом конкретном случае не всегда достижим, в том числе в силу объективных причин.

Следовательно, заключая договор возмездного оказания услуг, стороны, будучи свободны в определении цены договора, сроков его исполнения, порядка и размера оплаты, вместе с тем не вправе изменять императивное требование закона о предмете данного договора.

Согласно статье 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Из статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что ...03.2023 года между ФИО1 (заказчиком) и ФИО2 (исполнителем) заключен договор на оказание услуг б/н на изготовление и установку автонавеса согласно эскизам, приложенным к договору.

По условиям договора ФИО2 обязался изготовить и установить автонавес согласно эскизам, приложенным к договору, являющегося Приложением к договору до ...05.2023 года (п.1.3 договора).

Общая стоимость работ по договору согласно п. 3.2 договора составляет ... руб. и состоит из аванса в размере ... руб. и вознаграждения исполнителю в размере ... руб..

Заказчиком оплачен аванс в размере ... руб. путем оплаты наличными денежными средствами в размере ... рублей, о чем подтверждается распиской и переводом на расчетный счет по номеру телефона указанного ФИО2 в размере ... рублей, что подтверждается чеком по операции от ...03.2023 года.

Исполнитель обязался изготовить и установить автонавес согласно эскизам, приложенным к договору, являющегося Приложением к договору до ...05.2023 года.

В указанный срок ФИО2 свои обязательства по договору не выполнены.

...03.2024 года в целях досудебного урегулирования спора заказчик обратилась к исполнителю с требованием вернуть оплаченный аванс и пени.

Однако в указанный срок ФИО2 требования заказчика не исполнил.

Оценивая представленные доказательства, суд приходит к выводу, что при выполнении истцом, как заказчиком, своих обязанностей по оплате товара и услуг, ответчиком, как исполнителем, принятые на себя обязательства по договору исполнены не были и товар и услуги не были переданы и выполнены.

При условии того, что ответчиком существенно нарушены условия договора, истец отказался от его исполнения, посредством направления претензии, суд находит, что требования истца о взыскании уплаченных денежные средства в сумме ... руб., являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Что касается исковых требований истца о взыскании договорной неустойки, суд приходит к следующему.

Согласно статье 13 Закона «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.

Согласно пункту 4.1 договора за нарушение срока оказания услуг указанных в п.1.4 договора исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

Поскольку за заявленный период погашение долга не произведено, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты в сумме ... руб. (70000*0,1% от суммы договора за каждый день просрочки/100*468 дней) по состоянию на ...08.2024 года.

Доказательств, опровергающих невыполнение обязательств, суду не представлено и в материалах дела не имеется.

Представленные истцом расчеты подтверждают образовавшуюся сумму пени.

У суда нет оснований, не доверять финансовым документам, представленным истцом в качестве доказательства своих доводов. Со стороны ответчика суду не представлено контррасчета суммы пени. Поэтому суд исходит из представленного истцом расчета пени.

Согласно ст. 450 ГК РФ, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:1) при существенном нарушении договора другой стороной;2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно ч. 2 ст. 452 ГК РФ, требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что у ответчика возникло обязательство по возврату денежной суммы задолженности в размере 102 760,00 руб. поскольку обязательства по договору надлежащим образом и в полном объеме не исполнены.

Поскольку судом установлено, что ответчиком нарушены существенные условия договора, что в силу положений ст. 450 ГК РФ является основания для расторжения договора на оказание услуг б/н от ...03.2023.

В силу статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Поскольку в силу вышеуказанной статьи стороны имели равные возможности по представлению доказательств, то суд, принимая решение, исходит из имеющихся в деле доказательств.

Предоставленные истцом доказательства по делу не вызывают у суда сомнений, поскольку они оценены судом как относимые, допустимые, достоверны в отдельности, достаточны и взаимосвязаны в их совокупности.

Согласно ст.88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы на оплату услуг представителей, другие признанные судом необходимыми расходы (статья 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Частью 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по её письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Норма закона ст. 100 ГПК РФ предоставляет суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя. Реализация данного права судом возможна, если он признает расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела, при этом, как неоднократно указывал Конституционный суд РФ, суд обязан создать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс прав и обязанностей сторон.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 1 статьи 100ГПК РФ, статья 112КАС РФ, часть2 статьи 110 АПК РФ) (п. 12).

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. (п. 13 Постановления № 1).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 21 декабря 2004 года N 454-О, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации.

В силу пункта 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.

Как усматривается из квитанции серии ... №... от ...08.2024 года видно, что истцом ФИО1 за устную консультацию по написанию искового заявления заплачено ... рублей.

Соотнося заявленную сумму расходов на оплату юридических услуг с объемом защищенного права, учитывая характер спора, объект судебной защиты, объем юридической помощи, оказанной истцу, суд считает, что в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате услуг в сумме ... рублей.

ФИО1 также понесены почтовые расходы в сумме ... руб., и ... руб., что подтверждается кассовыми чеками.

Суд находит необходимым взыскать с ответчика ФИО2 в пользу истца в соответствии с ч.1 ст.98 ГПК РФ почтовые расходы в размере ... руб. и ... руб., а так же расходы по оплате государственной пошлины в сумме ... руб. поскольку указанные расходы подтверждаются письменными доказательствами и являются необходимыми для рассмотрения настоящего дела.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО1, удовлетворить.

Расторгнуть договор на оказание услуг б/н от ... марта 2023 года, заключенный между ФИО1 и ФИО2

Взыскать с ФИО2, ... мая ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Г., зарегистрированного по данному адресу, паспорт серия ... номер ... выдан ... августа 2010 года Отделением УФМС России по Нижегородской области в Ардатовском районе в пользу ФИО1, ... декабря ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г.Д. Нижегородской области, зарегистрированной по данному адресу, паспорт серия ... номер ... выдан ... декабря 2015 года Отделом УФМС России по Нижегородской области в Ардатовском районе денежные средства, уплаченные по договору на изготовление и установку автонавеса б/н от ... марта 2023 года в размере ... рублей, договорную неустойку в размере ... рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере ... рублей ... копеек, расходы за оказание юридических услуг в размере ... рублей, почтовые расходы в сумме ... рублей ... копеек, и ... рублей, а всего на общую сумму ... рубля ... копеек.

Ответчик вправе подать в суд, вынесший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Нижегородского областного суда в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья В.Н. Тюкалов