Решение № 2-2724/2025 2-2724/2025~М-1492/2025 М-1492/2025 от 11 сентября 2025 г. по делу № 2-2724/2025

УИД 30RS0003-01-2025-003978-10

Дело № 2-2724/2025


РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 сентября 2025 года г.Астрахань

Советский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Андреевой И.М.,

при секретаре Бодровой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Гаркава <ФИО>8 к ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» о понуждении исполнить обязательства по договору, признании недействительным дополнительного соглашения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» о понуждении исполнить обязательства по договору, признании недействительным дополнительного соглашения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, указав, что является собственником садового дома, расположенного по адресу: <адрес>, сельское поселение Фунтовский сельсовет, <адрес> завода <номер>, <адрес> з/у 14.

Между ФИО1 и филиалом ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» <дата> заключен Договор <номер> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор).

В соответствии с п.5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев со дня заключения Договора.

Истцом ФИО1 во исполнение своих обязательств внесена плата в сумме 23 596 рублей.

До настоящего времени ответчик свои обязательства по Договору не выполнил.

В связи с чем вынуждена обратиться в суд и просит суд обязать ответчика ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическом сетям <номер> в течении 15 дней со дня вступления решения в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив энергоснабжение садового дом, расположенного по адресу: <адрес>, сельское поселение Фунтовский сельсовет, <адрес> завода <номер>, <адрес> з/у 14, кадастровый номер земельного участка: 30:09:100401:78. Взыскать неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору в размере 38933,4 рублей компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

В судебном заседании истец ФИО1 исковые требования поддержала просила их удовлетворить.

Представитель ответчика филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» ФИО2 в судебном заседании исковые требования не признала, представлен отзыв на исковое заявление.

Представитель третьего лица ООО «Энергоразвитие Астрахань» в судебное заседание не явился, причины неявки суду не сообщил, возражений не представил.

В силу ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд счел возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие не явившихся участников процесса.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы гражданского дела, приходит к следующему.

Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от дата N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Порядок технологического присоединения урегулирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от <дата><номер> (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

Из подпункта "е" пункта 16, пунктов 16 (2), 16 (4), 17, 18 Правил следует, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения, а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение.

Судом установлено, что 21.11.2022 между ПАО «Россети Юг» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» и ФИО1 заключен Договор № 30-1-22-00681463 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор), согласно которому сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) садовый дом, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность энергопринимающих устройств (всего) 6 (шесть) кВт, в т.ч. по категориям надежности электроснабжения: 6 кВт по третьей категории; - дополнительная мощность (без учёта существующей (ранее присоединенной) мощности) энергопринимающих устройств: 6 (шесть) кВт, в т.ч. по категориям надежности электроснабжения: 6 кВт по третьей категории; - существующая (ранее присоединенная) мощность энергопринимающих устройств: 0 (ноль) кВт, в т.ч. по категориям надежности электроснабжения: 0 кВт; - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,22 кВ.

В соответствии с п.5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев со дня заключения Договора.

Истцом во исполнение своих обязательств по договору <дата> внесена плата в сумме 23 596 рублей.

В соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861, определен порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям. В соответствии с Правилами технологического присоединения мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в число прочего выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению обязателен к исполнению, как для сетевой организации, так и для заявителя. Для исполнения сетевой организацией технических условий на технологическое присоединение заявитель обязан обеспечить наличие энергопринимающего устройства, которое необходимо присоединить к электрической сети (ВРУ объекта), а также осуществить мероприятия по обеспечению учета электроэнергии.

Согласно п.11 Технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения, заявитель должен выполнить мероприятия для осуществления технологического присоединения:

- выполнить мероприятия для присоединения энергопринимающих устройств объекта от контактов в узле учета 0,22 кВ, устанавливаемого сетевой организацией по п.10.2.1 настоящих технических условий, подключенного от ЛЭП-0,4 кВ строящейся сетевой организацией от опоры РУ-0,4 кВ ТП 26/100 кВА;

- предусмотреть установку устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.

Для осуществления технологического присоединения проведены торгово-закупочные мероприятия и <дата> заключен договор с подрядной организацией ООО «ЭнергоРазвитие Астрахань» на выполнение работ по строительству энергосетевых объектов, <дата> направлен заказ <номер> на реализацию объекта технологического присоединения заявителя ФИО1

Приказом <номер>-ДЪ от <дата> утверждена проектная и рабочая документация по объекту: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-26/100 кВА ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово для энергоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> сельское поселение Фунтовский сельсовет, <адрес> завода <номер>, <адрес> з/у 14».

Работы по осуществлению технологического присоединения истца ведутся обществом: проектно-изыскательские работы выполнены, проектно-сметная документация утверждена.

Подрядной организацией не выполнены строительно-монтажные работы в рок по данному объекту, в связи с чем согласно приказу <номер>-ДХ от 25.05.2025г. объект переведен на выполнение работ хозяйственным способом, то есть выполнение своими силами и средствами.

В соответствии с абзацем первым пункта 3 Правил присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).

Таким образом, в силу приведенных положений Правил присоединения обеспечение технических условий технологического присоединения в отношении любого обратившегося к сетевой организации заявителя является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации по соответствующему публичному договору.

В соответствии с пунктом 6 Правил присоединения технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В судебном заседании установлено, что сетевой организацией возложенные на нее законом обязательства по осуществлению технологического присоединения исполнены, что подтверждается уведомлением об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

При таких обстоятельствах требования истца об обязании ответчика исполнить обязательства по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям <номер> от <дата> не подлежат удовлетворению, поскольку ответчиком обязательства по договору исполнены.

Положениями пункта 16 (5) Правил предусмотрено, что одним из существенных условий договора технологического присоединения являются положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и указанными Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе, об обязанности сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб. (1100 руб. - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 руб. (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 21 539 рублей 35 копеек.

Согласно ст. 15 Закона Российской Федерации от "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Суд находит требования истца ФИО1 о компенсации морального вреда подлежащими удовлетворению в сумме 8000 рублей, поскольку действиями ответчика нарушены права истца как потребителя, причинены истцу нравственные страдания.

Пункт 6 ст. 13 Закона Российской Федерации № "О защите прав потребителей" предусматривает, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Поскольку факт нарушения прав потребителя судом установлен, с ответчика подлежит взысканию в пользу истца ФИО1 штраф в размере 50% от взысканной суммы, что составляет 14 769 рублей 75 копеек (50% от 21 539 рублей 35 копеек + 8000 рублей).

В соответствии с ч.1 ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Учитывая, что истец был освобожден от уплаты государственной пошлины, с ответчика в соответствии со статьей 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию в бюджет муниципального образования «Городской округ город Астрахань» государственная пошлина в размере 7000 рублей.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО3 <ФИО>7 к ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» о понуждении исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго», ИНН/КПП <***>/301502001 в пользу ФИО3 <ФИО>9 неустойку в размере 21 539 рублей 35 копеек, компенсацию морального вреда в размере 8 000 рублей, штраф в размере 14 769 рублей 75 копеек.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в размере 7000 рублей.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Астраханский областной суд в течение месяца.

Мотивированное решение суда изготовлено 12 сентября 2025 года.

Судья И.М. Андреева