Определение от 19 декабря 2022 г. по делу № А12-30398/2020

ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




ОПРЕДЕЛЕНИЕ


№ 306-ЭС22-25456


г. Москва

19.12.2022



Дело № А12-30398/2020



Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ПромСоцСтрой» на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 17.11.2021, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2022 и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 14.10.2022,

установил:

в кассационной жалобе ставится вопрос о ее передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (статья 29111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее – АПК РФ).

Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ с учетом результатов судебных экспертиз, суды руководствовались статьями 8, 12, 15, 307, 309, 310, 329, 330, 393, 404, 702, 719, 721, 723, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отказывая в первоначальном иске и частично удовлетворяя встречный иск, суды исходили из доказанности некачественного выполнения генподрядчиком части работ, наличия совокупности условий, необходимых для возложения на него обязанности по возмещению убытков застройщика, применив к генподрядчику также меру ответственности за нарушение сроков выполнения работ и ввода объекта в эксплуатации в виде неустойки и штрафа, размер которых соответствует условиям договора и последствиям нарушения им обязательств.

Из содержания судебных актов следует, что суды первой и апелляционной инстанций всесторонне исследовали доказательства по делу, установили необходимые для разрешения спора обстоятельства, а суд округа дал надлежащую правовую оценку доводам заявителя со ссылкой на положения норм действующего законодательства применительно к установленным фактическим обстоятельствам дела.

Доводы кассационной жалобы не подтверждают существенных нарушений судами норм права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 2916 АПК РФ не являются основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 2916, 2918 АПК РФ, судья Верховного Суда Российской Федерации

определил:

отказать обществу с ограниченной ответственностью «ПромСоцСтрой» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.


Судья Верховного Суда Российской Федерации



Р.А.Хатыпова