79011_1443576

ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  № 307-ЭС20-5744

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва18 мая 2020 г. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Борисова Е.Е., изучив  кассационную жалобу открытого акционерного общества по строительству  метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» на решение  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от  29.04.2019 по делу  № А56-161898/2018, постановление Тринадцатого  арбитражного апелляционного суда от 17.07.2019 и постановление  Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.01.2020 по тому же делу 

по иску открытого акционерного общества по строительству  метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» к Санкт- Петербургскому государственному казенному учреждению «Дирекция  транспортного строительства» о взыскании 849 698 828,50 руб. неустойки по  государственному контракту от 18.03.2014  № КСМ-2, о продлении срока  выполнения работ по Контракту до 31.05.2019 и внесении соответствующих  изменений в график производства работ, 

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 29.04.2019, оставленным без изменения постановлением  Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2019 и  постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.01.2020, в  удовлетворении иска отказано. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской  Федерации, открытое акционерное общество по строительству метрополитена в  городе Санкт-Петербурге «Метрострой» (далее – общество) просит отменить  обжалуемые судебные акты, ссылаясь на нарушение судом норм материального  и процессуального права, направить дело на новое рассмотрение в суд первой  инстанции.  

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения  кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит  определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в  судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской  Федерации, если изложенные в кассационной жалобе доводы не подтверждают  существенных нарушений норм материального права и (или) норм  процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным  основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке. 

При изучении доводов кассационной жалобы, а также принятых по делу  судебных актов, суд пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований  для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке. 

Разрешая спор по настоящему делу, суды, руководствуясь статьями 196,  199, 329, 330, 702, 703, 740, 763, 767 Гражданского кодекса Российской  Федерации, истолковав условия контракта, установив отсутствие факта  нарушения ответчиком обязательств, влекущих применение к заказчику меры  ответственности в виде взыскания неустойки, указывая также на пропуск  истцом срока исковой давности по требованию о взыскании неустойки за  нарушение обязательств по передаче земельных участков, учитывая наличие  подписанного сторонами соглашения от 16.10.2018 о продлении срока действия  контракта до 31.05.2019, обоснованно пришли к выводу об отсутствии  оснований для удовлетворения иска.  

Доводу кассационной жалобы аналогичны доводам, заявлявшимся в  судах нижестоящих инстанций, которым дана надлежащая правовая оценка. 

Указанные доводы, по существу, направлены на переоценку  установленных судами фактических обстоятельств, что не относится к  компетенции Верховного Суда Российской Федерации. 

Поскольку существенных нарушений норм материального и  процессуального права, повлиявших на исход дела, указанные в жалобе доводы  не подтверждают, в связи с чем оснований для передачи жалобы для  рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим  спорам Верховного Суда Российской Федерации не имеется. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.6, 291.8  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

отказать в передаче кассационной жалобы открытого акционерного  общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге  «Метрострой» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по  экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Е.Е. Борисова