79011_1463744

ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Дело  № 307-ЭС20-10601

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва30 июня 2020 г.  

Судья Верховного Суда Российской Федерации Борисова Е.Е., рассмотрев  ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Эталон» о  предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины при подаче  кассационной жалобы на постановление Тринадцатого арбитражного  апелляционного суда от 10.12.2019 по делу  № А56-8895/2018 Арбитражного  суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление  Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.05.2020 по тому же делу 

по иску общества с ограниченной ответственностью строительно- монтажная компания «Белояр» (далее - компания) к обществу с ограниченной  ответственностью «Эталон» (далее - общество) о взыскании 489 960 руб. 84  коп. задолженности по договору подряда от 10.07.2015  № 4/07, 261 639 руб. 09  коп. пеней, 18 032 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 5 000  руб. расходов на оплату услуг представителя, 

по встречному иску общества к компании о взыскании 134 004 руб. 17 коп.  неустойки за просрочку выполнения работ по договору, 258 558 руб. 75 коп.  процентов, начисленных на основании статьи 317.1 Гражданского кодекса  Российской Федерации, 

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора: муниципального учреждения  управление капитального строительства, 

УСТАНОВИЛ:

в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового  кодекса Российской Федерации при подаче кассационной жалобы  государственная пошлина подлежит уплате в размере 50 процентов размера  

государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления  неимущественного характера, т.е. в размере 3000 рублей.  

Согласно пункту 2 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской  Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, исходя из имущественного  положения плательщика, вправе уменьшить размер государственной пошлины  или отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 настоящего Кодекса. 

Статьей 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины  предоставляется по ходатайству заинтересованного лица в пределах срока,  установленного пунктом 1 статьи 64 Кодекса.  

Судом установлено, что к ходатайству об отсрочке уплаты  государственной пошлины заявителем приложены документы,  подтверждающие невозможность оплаты государственной пошлины при  подаче кассационной жалобы. 

Учитывая наличие доказательств, свидетельствующих о том, что  имущественное положение заинтересованной стороны не позволяет ей  уплатить при обращении с кассационной жалобой государственную пошлину в  установленном размере (3000 рублей), ходатайство о предоставлении отсрочки  уплаты государственной пошлины подлежит удовлетворению. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 102, 184, 291.3  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 333.21, 333.22, 333.41 Налогового кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:

ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Эталон»  удовлетворить. 

Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Эталон»  отсрочку по уплате государственной пошлины в размере 3000 рублей до  окончания производства по рассмотрению кассационной жалобы. 

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации Е.Е.Борисова