79007_1404355

ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  № 305-ЭС19-27306

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва17.02.2020 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Кирейкова Г.Г.,  изучив кассационную жалобу акционерного общества «Воронежская  горэлектросеть» (далее – компания) на решение Арбитражного суда города  Москвы от 06.05.2019, постановление Девятого арбитражного апелляционного  суда от 31.07.2019, постановление Арбитражного суда Московского округа  от 23.10.2019 по делу  № А40-80999/2019 по иску компании о взыскании с  акционерного общества «Главное управление обустройства войск» (далее –  общество) 2 428 283 руб. 85 коп. неустойки,  

установила:

принятым при новом рассмотрении дела решением суда первой  инстанции от 06.05.2019, оставленным без изменения постановлением  апелляционного суда от 31.07.2019 и постановлением суда округа  от 23.10.2019, в удовлетворении иска отказано. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской  Федерации, компания просит отменить судебные акты, ссылаясь на нарушение  судами норм материального и процессуального права. 

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11  АПК РФ кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в  судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской  Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие  существенных нарушений норм материального права и (или) норм  процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых  невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов  заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Изучив кассационную жалобу и приложенные к ней материалы, судья  считает, что жалоба не подлежит передаче для рассмотрения в судебном  заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда  Российской Федерации. 

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ,  представленные сторонами доказательства, руководствуясь положениями  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федерального  закона от 26.03.2003  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей  электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а  также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым  организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004  № 861,  проанализировав с учетом требований статьи 431 ГК РФ положения спорного  договора о технологическом присоединении от 12.12.2014  № 2538, суды  пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для начисления  неустойки. 

Суды исходили из того, что неустойка за нарушение сроков выполнения  мероприятий по технологическому присоединению после истечения срока  технических условий при отсутствии доказательств продления их действия не  подлежит взысканию. 

Доводы компании, изложенные в кассационной жалобе, исследованы  судебными инстанциями и мотивированно отклонены. 

Вопреки доводам заявителя, изложенным в кассационной жалобе,  правовых оснований для привлечения общества (заказчика) к гражданско- правовой ответственности в виде взыскания неустойки за нарушение сроков  выполнения работ за пределами срока действия технических условий судами не  установлено. 

Несогласие стороны с выводами судов не свидетельствует о  неправильном применении ими норм материального и процессуального права,  повлиявшем на исход дела, или о допущенной ошибке. 

С учетом изложенного судья считает, что оснований для передачи  заявления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по  экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не имеется. 

Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, судья 

определил:

отказать акционерному обществу «Воронежская горэлектросеть» в  передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании  Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской  Федерации. 

Судья Верховного Суда

Российской Федерации Г.Г. Кирейкова