79011_1443524

ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  № 305-ЭС20-5524

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва18 мая 2020 г. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Борисова Е.Е., изучив  кассационную жалобу Федерального казенного учреждения «Дирекция единого  заказчика-застройщика» Министерства здравоохранения Российской  Федерации на решение Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2019,  постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2019 и  постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.01.2020 по тому  же делу 

по иску Федерального казенного учреждения «Дирекция единого  заказчика-застройщика» Министерства здравоохранения Российской  Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «АРКТИКА-СВ- ПРОЕКТ» о взыскании 371 250 руб. неустойки, 

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2019, оставленным  без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от  16.09.2019 года и постановлением Арбитражного суда Московского округа от  27.01.2020, в удовлетворении исковых требований отказано. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской  Федерации, Федеральное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика- застройщика» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее –  учреждение) просит отменить обжалуемые судебные акты, ссылаясь на  нарушение судом норм материального и процессуального права, принять новый  судебный акт, которым удовлетворить иск.  

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения  кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит  определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в  

судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской  Федерации, если изложенные в кассационной жалобе доводы не подтверждают  существенных нарушений норм материального права и (или) норм  процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным  основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке. 

При изучении доводов кассационной жалобы, а также принятых по делу  судебных актов, суд пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований  для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке. 

Отказывая в удовлетворении иска, суды, руководствуясь статьями 330,  401, 405, 406 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд», учитывая разъяснения Пленума Верховного Суда Российской  Федерации, содержащиеся в пункте 59 постановления от 22.11.2016  № 54 «О  некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об обязательствах и их исполнении», установив, что  нарушение сроков выполнения ответчиком работ обусловлено невыполнением  учреждением встречных обязательств, обоснованно пришли к выводу об  отсутствии оснований для применения к подрядчику меры ответственности в  виде взыскания неустойки. 

Доводы кассационной жалобы о несогласии с выводами судов, по  существу, направлены на переоценку установленных по делу фактических  обстоятельств, что не относится к компетенции Верховного Суда Российской  Федерации. 

Поскольку существенных нарушений норм материального и  процессуального права, повлиявших на исход дела, указанные в жалобе доводы  не подтверждают, в связи с чем оснований для передачи жалобы для  рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим  спорам Верховного Суда Российской Федерации не имеется. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.6, 291.8  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

отказать в передаче кассационной жалобы Федерального казенного  учреждения «Дирекция единого заказчика-застройщика» Министерства  здравоохранения Российской Федерации по Орловской области для  рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим  спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Судья Верховного СудаРоссийской Федерации Е.Е. Борисова