ВЕРХОВНЫЙ СУДРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  № 309-ЭС20-15109

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва30 сентября 2020 г. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив  кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью  «Стройкомплект» (далее – общество) на решение Арбитражного суда  Пермского края от 17.09.2019, постановление Семнадцатого арбитражного  апелляционного суда от 18.12.2019 и постановление Арбитражного суда  Уральского округа от 18.06.2020 по делу  № А50-10037/2019 по иску общества к  федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению  высшего образования «Волжский государственный университет водного  транспорта» (далее – учреждение) о взыскании ущерба,  

установил:

решением суда первой инстанции от 17.09.2019, оставленным без  изменения постановлениями апелляционного суда от 18.12.2019 и суда округа  от 18.06.2020, в иске отказано. 

В кассационной жалобе заявитель ссылается на неправильное применение  судами норм права. 

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по результатам изучения  кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит  определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном  заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если  изложенные в ней доводы не подтверждают существенных нарушений норм  материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на  исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных  

актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят  подтверждения в материалах дела.  

Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты,  судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод об отсутствии  оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ, по  которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в  судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного  Суда Российской Федерации. 

Как следует из судебных актов, иск мотивирован причинением обществу  (подрядчик) ущерба в результате принятия учреждением (заказчик)  необоснованного решения об одностороннем отказе от исполнения контракта  от 17.08.2018  № 0356100024818000031. 

Оценив доказательства по делу и отказывая в удовлетворении иска, суды  руководствовались статьями 15, 393, 401, 708, 715, 716, 719, 763 Гражданского  кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

При этом, признав обоснованным односторонний отказ заказчика от  исполнения контракта на основании пункта 8.3 ввиду нарушения сроков  выполнения работ и выполнения неполного объема работ, суды исходили из  недоказанности неисполнения заказчиком встречных обязательств и  приостановления подрядчиком выполнения работ, сделав вывод об отсутствии  совокупности условий для возложения на ответчика обязанности по  возмещению убытков. 

Из содержания судебных актов следует, что суд первой инстанции  всесторонне исследовал доказательства по делу, установил необходимые для  разрешения спора обстоятельства, а суды апелляционной и кассационной  инстанций дали надлежащую правовую оценку доводам заявителя.  

Доводы кассационной жалобы не подтверждают существенных нарушений  судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход  дела, и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для передачи  жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии  Верховного Суда Российской Федерации. 

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК РФ,  судья Верховного Суда Российской Федерации 

определил:

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» в  передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании  Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской  Федерации. 

Судья Верховного Суда 

Российской Федерации Р.А. Хатыпова